综合布线机房建设工程合同
综合布线工程简单合同
综合布线工程简单合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方对__________（工程地点）的综合布线工程项目（以下简称“项目”）达成一致，本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、项目概述本项目包括设计、施工、测试及维护等一系列服务，旨在为甲方提供满足当前及预期需求的稳定、可靠的综合布线系统。
二、合同范围1. 乙方需按照甲方提供的技术要求和国家相关标准进行综合布线系统的设计与施工。
2. 合同内容包括但不限于水平布线、垂直布线、设备间连接、工作区布局等。
3. 乙方负责提供所有必需的材料、设备以及劳务。
三、工程时间与进度1. 工程开工日期自____年____月____日起，至____年____月____日止。
2. 若遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定调整后的完成日期。
四、质量要求1. 乙方应确保工程质量符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》等相关国家标准。
2. 所有使用材料必须全新、合格，并符合环保要求。
五、价格条款合同总价为人民币____元。
具体支付方式由双方另行约定。
六、验收标准1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收依据包括但不限于设计图纸、技术规范及合同约定等。
3. 如存在不符合项，乙方应在规定时间内免费整改至合格标准。
七、售后服务1. 乙方应对所施工的综合布线系统提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为损坏或功能故障，乙方应负责无偿修复或更换。
八、违约责任如一方违反合同任何条款，须承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
机房建设工程合同模板
机房建设工程合同模板甲方（业主）：_________乙方（承建方）：_________鉴于甲方有需求建设符合特定标准的机房，乙方具备相应的资质和能力进行该工程的建设，双方本着平等自愿的原则，经过友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1. 项目名称：_________机房建设工程2. 工程地点：_________3. 工程规模：涉及面积约____平方米，包含主机房、辅助区域等。
4. 工程标准：按照国家相关标准及甲方特定要求执行。
二、工程内容1. 设计：乙方根据甲方需求提供机房设计方案，并经甲方确认。
2. 施工：包括机房基础建设、电力系统、空调系统、防火系统、安全监控系统等。
3. 设备采购与安装：乙方负责所需设备的采购、运输及安装调试。
4. 验收：工程完成后，甲乙双方共同进行验收，确保各项指标达标。
三、工程周期1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：预计于____年____月____日完成。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的竣工日期。
四、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 对于出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时整改。
五、费用支付1. 合同总价：人民币（大写）____元整。
2. 付款方式：分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。
六、违约责任1. 若乙方未能按时完成工程或质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。
机房工程合同模板
机房工程合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：联系人：联系电话：二、乙方，（承包方）。
地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（地址）进行机房工程建设，经双方友好协商，就机房工程建设事宜达成如下协议：一、工程内容。
1. 甲方委托乙方进行机房工程建设，包括但不限于机房设计、施工、设备采购安装等工作。
2. 机房建设内容详细描述如下：（详细描述）。
二、工程期限。
1. 本合同工程期限为（具体时间），自双方签署合同之日起计算。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应友好协商解决，并签订书面延期协议。
三、工程费用。
1. 甲方应向乙方支付机房工程建设总费用为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
2. 工程费用包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费等，具体费用详见附件《机房工程费用清单》。
3. 工程费用支付方式为（具体支付方式），具体分期支付计划详见附件《工程款支付计划》。
四、质量保证。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证机房工程建设质量符合相关要求。
2. 乙方应对机房工程建设提供一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体时间），在此期限内如发现质量问题，乙方应及时无偿修复。
五、违约责任。
1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致工程延期或者工程费用未能按时支付，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复责任，并承担相关费用。
六、保密条款。
双方应对合作过程中涉及的商业机密、技术机密等信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。
七、争议解决。
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2024年机房建设工程施工合同范文
2024年机房建设工程施工合同范文合同编号：____-JFJC-001甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方联系电话）传真：（甲方传真）邮箱：（甲方邮箱）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方联系电话）传真：（乙方传真）邮箱：（乙方邮箱）鉴于甲方具备项目建设资质、注册资金、项目建设经验以及项目资金充足，与乙方具备相关的技术能力、施工资源及人员配备，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，具体项目地址为：（项目地址）。
1.2 机房建设工程主要包括但不限于以下内容：（1）机房设计及布局；（2）施工图纸编制与审核；（3）土建施工；（4）主体设备安装调试；（5）电气设备安装调试；（6）消防设备安装调试；（7）智能化控制系统安装调试；（8）室内装饰；（9）环境监控系统安装调试；（10）其他相关工作。
1.3 项目建设目标：按照相关法律法规、规范要求及甲方的需求，建设一座满足甲方业务需求的安全、稳定、可靠、高效的机房。
第二条合同价款及支付方式2.1 机房建设工程的总投资为（金额），双方约定甲方支付乙方如下款项：（1）设计费用：（金额），于合同签订生效之日起3日内支付；（2）施工款：总价款的40%作为预付款，甲方于合同签订生效之日起5日内支付；剩余款项乙方根据工程进度和支付计划安排，在工程验收合格并通过竣工验收后15日内支付。
2.2 乙方应提供发票及相应的开票资料，甲方支付款项时按合同约定的金额支付。
2.3 如甲方未按时支付款项，应按逾期天数按合同金额的0.1%计算并支付违约金。
2.4 除非另有书面约定，本合同中规定的款项均为含税价。
第三条工程进度3.1 机房建设工程的施工周期为（天/月），具体施工进度如下：（1）设计与审核：合同签订后15日内完成设计工作；（2）土建施工：设计审核通过后5日内开工，预计完成时间为合同签订后（）个月；（3）设备安装调试：土建施工完成后5日内开工，预计完成时间为从土建施工结束之日起（）日；（4）室内装饰：设备安装调试完成后5日内开工，预计完成时间为从设备安装调试结束之日起（）日；（5）环境监控系统安装调试：室内装饰完成后5日内开工，预计完成时间为从室内装饰结束之日起（）日；（6）其他相关工作：依据实际需要进行安排。
综合布线的合同模板
综合布线的合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（服务方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对其建筑物进行综合布线，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下合作协议：一、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，对其建筑物进行综合布线设计、施工和调试工作。
2. 综合布线设计应满足甲方的需求，保证通信系统的稳定性和可靠性。
3. 施工期间，乙方应尽快进行工程施工，确保工程质量和进度。
4. 完工后，乙方应对整个工程进行调试和检测，确保系统正常运行。
二、服务价格1. 乙方应按照双方签订的合同约定的价格收取费用。
2. 如需增加服务内容，双方应另行协商确定费用。
3. 如因甲方原因导致工程停顿或延误，乙方有权要求额外费用。
三、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 若因不可抗力等原因导致工程无法按时完工，以延期时间为准。
四、质量保证1. 乙方在施工过程中应按照国家相关标准和规定进行施工，确保质量合格。
2. 工程完工后，乙方应提供包括维修、保养等售后服务。
3. 保修期为一年，保修期内如有质量问题，乙方应免费处理。
五、进度管理1. 双方应密切配合，按照合同规定的工程进度进行施工。
2. 如有工程进度变更，双方应及时通知对方并重新协商确定进度。
六、违约责任1. 如一方未履行合同约定义务或者违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致工程无法按时完成，对方有权要求违约方支付违约金。
七、解决争议1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为《综合布线合同》，为确保双方利益，签订合同前请仔细阅读并确认。
机房建设工程合同模板
机房建设工程合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方联系电话）统一社会信用代码：（甲方统一社会信用代码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）电话：（乙方联系电话）统一社会信用代码：（乙方统一社会信用代码）鉴于双方本着诚实守信，协商一致的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程项目事宜达成以下合同：一、合同项目名称本合同的项目名称为机房建设工程项目。
二、工程内容1. 机房建设工程的具体内容包括但不限于：（1）机房设计方案的编制（2）机房内部装修及设备安装（3）机房环境监测系统的建设（4）机房安全设施的完善2. 工程材料及设备的采购、运输及安装等事项均由乙方负责。
三、工程期限1. 本工程的开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
2. 如因不可抗力等原因延误工程进度，应提前通知甲方并按照双方约定的方式补偿。
四、工程价款及支付方式1. 机房建设工程的工程价款为（具体数额）。
2. 工程价款按照进度支付方式进行，具体分期支付比例及时间如下：（1）开工前支付（具体比例）（2）工程中期支付（具体比例）（3）竣工后支付（具体比例）3. 工程价款支付方式为（具体支付方式），支付到指定账户。
五、工程质量及保修1. 乙方承诺在工程期限内高质量完成机房建设工程，并保证工程质量符合国家相关标准。
2. 乙方承诺对工程实行一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体期限）。
3. 若工程出现质量问题，乙方应在甲方通知后及时进行整改处理。
六、违约责任1. 若因乙方责任导致工程延误或工程质量出现问题，乙方应承担由此引起的一切后果。
2. 如因甲方原因导致工程延误或工程质量问题，甲方应按照双方协商的方式予以赔偿。
七、法律适用及争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律，并在遇到矛盾或争议时由双方友好协商解决。
2. 若协商不成，双方应提交至合同签署地有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工并经验收合格。
光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：_________________________ 乙方:_________________________为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致,签定合同书如下: 一、工程概况1、工程名称:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。
2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：结构化布线系统.4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围1）屏蔽网线和光纤敷设.2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机到主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试.三、工期:乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。
四、合同报价:合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后)。
五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金,即人民币￥__________大写:____________________；2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。
六、质量保证及保修：1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。
综合布线合同模板
综合布线合同模板甲方（甲方单位名称、地址、法定代表人、联系方式）：乙方（乙方单位名称、地址、法定代表人、联系方式）：为了明确甲、乙双方在综合布线工程项目中的权利和义务，根据国家相关法律法规，经协商一致，特签订如下《综合布线合同》：一、项目基本情况1.1 项目名称：综合布线工程项目1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目概况：本项目包括（具体工程内容）1.4 项目要求：本项目要求按照（具体要求）进行设计和施工二、合同约定2.1 总承包商：乙方为本项目总承包商，负责对项目全面负责，包括设计、采购、施工等各项工作。
2.2 设计要求：乙方应按照甲方的要求，按照相关标准和规范进行设计。
2.3 施工要求：乙方应按照设计图纸和施工方案进行施工，保证工程质量。
2.4 工期要求：乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量。
2.5 质量保证：乙方保证工程质量符合相关标准和规范，对工程质量承担相应责任。
2.6 验收标准：工程完成后，甲方有权对工程进行验收，验收标准应符合相关标准和规范。
2.7 保修期：乙方对工程质量保修（保修期限）、维护等提供相应服务。
2.8 付款方式：根据工程进度和质量，支付相应款项。
2.9 违约责任：若一方未履行合同约定，应承担相应的违约责任。
2.10 争议解决：若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可依法解决。
三、合同履行3.1 合同变更：若需变更合同内容，需双方协商一致，并签订书面协议。
3.2 合同解除：双方一方有必要解除合同，应提前书面通知对方，并协商解决。
3.3 合同解释：合同的解释权属于双方当事人。
四、附则4.1 本合同自双方签字生效，有效期为（具体时间），届时自动失效。
4.2 未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________以上为综合布线合同，如有需要，请双方签字盖章确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
综合布线机房建设工程
合同书
综合布线机房建设工程
合同书
甲方: 乙方
为完成甲方委托乙方承接的机房建设工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程性质：机房建设。
4、工程范围：机房建设工程的设备材料的供货及技术服务（包括：系统方案
设计、工程督导、系统测试及保证）。
工程进度及验收
1、工程范围
1）双绞电缆敷设。
2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙
方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫米取有效措施，以
保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5）指派___ 同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。
乙方的责任
1）乙方应按合同规定的时间及时提供机房建设工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2）乙方负责提供机房建设工程系统配置设计方案，机房建设施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工
程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较咼的技术水平。
3）指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由
乙方解决的有关事宜。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。
在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，内部装修进
度，实际有效工期为__15—天（从接到甲方通知之日起计）完成此工程。
4、工程验收标准
（1）管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装牢固。
（2）各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。
（3）对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。
（4）机房建设竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线分配表和配线架至竖井位置分布表。
（5）对每个信息插座与交换机之间进行100M连通性测试。
（6）乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化机房建设系统技术档案材料陆份。
（7）根据现行有关规范及标准验收。
5、系统保证
工程验收合格后，因乙方提供的结构化机房建设系统设备质量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修36 月（甲方提供设备不在此列）。
因用户使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。
三、合同总额及付款方式
3. 1合同价款（人民币大写）：（小写）:
合同价格明细见附件
3. 2付款方式：
整个工程结束且经甲方验收合格日起，一月内付整体工程款的90%为了确保工程的后续维修，剩余的10%T程款于6个自然月后支付。
3. 3结算方式：
甲方以支票方式结算工程款，乙方应同时向甲方开具正规发票，否则甲方有权拒付工程款。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。
在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1. 乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的
0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过 5 天时，
甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。