采购合同三方协议
工程采购合同范本三方
工程采购合同范本三方合同编号：_______甲方（需方）：_______乙方（供方）：_______丙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方经友好协商，就甲方委托乙方采购丙方施工的工程项目有关事宜达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：_______第二条采购范围及要求2.1 乙方根据甲方的委托，负责采购丙方所需的工程材料、设备及配件。
2.2 乙方应按照甲方的要求，保证采购材料的质量、数量及交货时间。
2.3 乙方应确保采购的材料符合国家及行业相关标准、规定。
2.4 乙方应对采购的材料承担质量、安全责任。
第三条价格及支付3.1 乙方向丙方提供的材料、设备及配件的价格为：_______（详见附件）。
3.2 甲方按照双方约定的付款方式，向乙方支付采购款项。
3.3 付款方式如下：（1）材料到货并验收合格后，甲方支付乙方采购款项的60%。
（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方采购款项的40%。
3.4 乙方提供正式发票，甲方按照约定时间支付款项。
第四条交货及验收4.1 乙方按照甲方要求的时间、地点、数量交付采购材料。
4.2 甲方对乙方提供的材料进行验收，验收合格的材料由甲方接收并支付相应款项。
4.3 验收不合格的材料，乙方应在甲方通知后的规定时间内予以更换或修复。
4.4 乙方应提供材料质量证明文件，以证明其符合国家及行业相关标准。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量交付采购材料的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 乙方提供的材料不符合国家及行业相关标准、规定的，甲方有权要求乙方更换或修复，并有权解除合同。
5.3 甲方未按照约定时间支付采购款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 执行本合同过程中发生的争议，甲乙丙三方应友好协商解决。
采购合同第三方协议书
甲方：（采购方名称）乙方：（供应商名称）丙方：（第三方担保方名称）鉴于甲方与乙方之间签订的《采购合同》（以下简称“本合同”），为保障本合同的履行，甲乙双方共同约定丙方作为第三方担保方，对甲乙双方在本合同项下的权利义务提供担保。
现将有关事项约定如下：一、担保范围1. 丙方对本合同项下甲乙双方的权利义务提供全面担保，包括但不限于：（1）乙方按照本合同约定，向甲方提供符合合同要求的商品或服务；（2）乙方按照本合同约定，按时足额支付甲方货款；（3）乙方按照本合同约定，承担因违约而产生的违约责任；（4）乙方按照本合同约定，履行合同项下的其他义务。
2. 丙方在本合同项下对甲乙双方的权利义务提供连带责任担保，即甲乙任何一方违约，丙方均应承担相应的担保责任。
二、担保责任1. 丙方在本合同项下对甲乙双方的权利义务承担担保责任，包括但不限于：（1）在乙方违约时，丙方应立即履行担保责任，向甲方支付乙方应支付的货款；（2）在乙方违约时，丙方应承担因违约而产生的违约责任；（3）在乙方违约时，丙方应承担因违约而产生的其他责任。
2. 丙方在本合同项下承担担保责任，不免除甲乙双方各自的权利义务。
三、担保期限1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同履行完毕之日止。
2. 在本协议有效期内，甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利义务。
四、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，丙方留存一份。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日。
采购合同三方协议
采购合同三方协议随着全球化经济的快速发展和国际贸易的深入推进，采购合同在商业活动中起着至关重要的作用。
尤其是对于涉及多个参与方的交易，例如供应链中的供应商、采购方和中间商，三方协议的签订显得尤为重要。
本文将探讨采购合同三方协议的定义、重要性以及如何制定一份完善的协议。
一、采购合同三方协议的定义采购合同三方协议是指供应商、采购方和中间商之间就某一特定交易达成的一份协议文件。
该协议规定了各方在交易中的责任、权利和义务，并明确了支付方式、交货条件、质量要求等具体细节。
通过签署采购合同三方协议，各方能够确保整个交易过程的顺利进行，并保护各方的合法权益。
二、采购合同三方协议的重要性1. 确定各方责任分工：采购合同三方协议明确了供应商、采购方和中间商在交易过程中的责任分工，从而避免可能的误解和纠纷。
各方在签署协议之前应仔细商定各自的角色和职责，并将其明确写入协议。
2. 规范交易细节：采购合同三方协议应包含详细的交货条件、质量要求和支付方式等细节。
规范的协议将确保交易过程的透明度和可控性，并减少风险。
例如，协议可以规定交货日期、质量检验标准和付款时间，以确保交易双方的利益最大化。
3. 保护合法权益：采购合同三方协议是各方合法权益的保障工具。
协议中应包含合同解除、争议解决和违约责任等条款，以应对可能发生的风险和纠纷。
当交易过程中出现纠纷时，协议可以提供明确的法律依据和解决方案，从而保护各方的合法权益。
三、制定完善的采购合同三方协议1. 充分交流和协商：在签署采购合同三方协议之前，各方应进行充分的交流和协商，确保彼此的需求和期望达成一致。
只有当各方都清楚地了解对方的要求和限制时，才能制定出完善的协议。
2. 确定交易关键细节：协议中的交货条件、质量要求、付款方式和合同解除等重要细节应得到明确规定。
这些细节的确定将直接影响交易的成功与否，因此需要各方共同商定并确保其可执行性。
3. 引入专业人士的意见：如果交易涉及到复杂的法律或技术问题，建议各方寻求专业人士的意见。
采购合同担保公司三方协议10篇
采购合同担保公司三方协议10篇采购合同担保公司三方协议1需方：______供方：______根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确需方和供方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。
1、物料名称、规格、数量、单价、金额合同数量为暂定量，如果实际供货量与暂定数量有差距的，按照实际供货量结算。
2、生产厂家及商标3、供货时间、数量乙方应当按照以下第种方式约定的时间及数量交付本合同标的物。
乙方应按照以下时间及数量向甲方交付本合同标的物：交付时间：交付数量：交付时间：交付数量：交付时间：交付数量：交付时间及数量由甲方通知，乙方应当在接到通知之日起天内交付。
4、质量标准及验收乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准，具体质量标准为：。
甲方应在收到标的物之日起日内对所收到的标的物的名称、规格、数量、生产厂家及质量进行检验，如不合格，甲方有权退货，并向乙方提出索赔，乙方还须承担由此给甲方带来的一切损失。
5、交货地点和方式乙方应将所有标的物送至工地现场甲方指定地点落地交货。
6、交付费用承担乙方承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法8、包装要求包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限10、违约责任10.1乙方不能按甲方要求的时间、地点交付标的物的，每迟延一日，按合同总额的%向甲方支付违约金。
逾期超过日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总额的%向甲方支付违约金。
因此造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方赔偿;10.2乙方交付的标的物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接收。
乙方应按合同总额的%向甲方支付违约金。
同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。
因此造成的损失超出违约金的部分，乙方应当赔偿。
10.3甲方不能按合同约定支付货款，应向乙方支付违约金，违约金额为应付未付货款的0.02%/天，但违约金总额不不超过合同总额的3%。
采购合同三方合同(合集8篇)
采购合同三方合同（合集8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同三方合同（合集8篇）在第三方采购中,尽管企业本身并不制造产品或提供服务,但由于合同的存在,企业还是要进行销售的,因此,在合同签订后,承包人也要承担供货义务。
三方协议书模板十篇
三方协议书模板十篇三方协议书篇1甲方：______________住所地：______________法定代表人：______________电话：______________传真：______________乙方：______________住所地：______________法定代表人：______________电话：______________传真：______________丙方：______________住所地：______________法定代表人：______________电话：______________传真：______________鉴于：______________1、甲方与乙方已签订买卖合同；2、丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方买卖合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议：第一条：交易流程1、甲方于合同签订当日向丙方支付服务费人民币_______元；2、乙方于_______年_______月_______日将货款交给丙方；3、丙方收到乙方货款后三日内通知甲方给乙方供货；4、甲方收到丙方供货通知后_______日内向乙方供货；5、乙方收到甲方货物后_______日内通知丙方给甲方付款；6、丙方收到乙方付款通知后三日内将货款交给甲方。
第二条：权利与义务（一）甲方的权利与义务：1、保证买卖合同的真实性；2、根据丙方通知及时给乙方供货；3、支付丙方服务费人民币_______元；4、有权要求乙方给丙方发付款通知；5、有权要求丙方根据乙方付款通知给付货款。
（二）乙方的权利与义务：1、保证买卖合同的真实性；2、及时将买卖合同货款交付给丙方；3、有权根据买卖合同验收甲方货物，如甲方货物不合格有权通知丙方不给甲方付款。
（三）丙方的权利与义务1、收到乙方货款后三日内向甲方发出供货通知；2、收到乙方付款通知后三日内向甲方给付货款；3、乙方收到货物后拒绝给丙方发付款通知的，在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款；4、有权要求甲方及时支付服务费；第三条：违约责任1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理；2、甲方未及时支付丙方服务费的，甲方除应支付服务费外另支付丙方服务费数额20%的违约金；3、因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担；4、丙方收到乙方货款后没有及时通知甲方供货的，每迟延一天向乙方支付买卖合同货款万分之二的滞纳金；5、丙方收到乙方付款通知后没有及时给付甲方货款的，每迟延一天向甲方支付买卖合同货款万分之二的滞纳金。
采购合同三方协议怎么签
采购合同三方协议怎么签采购合同三方协议怎么签引言采购合同是企业在进行采购活动时与供应商之间达成的一种法律文件，用于明确采购方与供应方之间的权益和责任，并确保双方遵守约定的交易条件。
在某些情况下，采购合同可能需要由三方联合签署，以增加合同的可靠性和法律效力。
本文将介绍如何签署采购合同三方协议。
三方协议的背景采购合同三方协议是指在采购活动中，涉及到采购方、供应方以及其他第三方（如担保方、监管方等）共同签署的协议。
三方协议的签订旨在明确所有相关方的权责，确保交易的可靠性、合法性和有效性。
签署采购合同三方协议的步骤1. 确定三方协议签署的必要性在开始签署采购合同三方协议之前，首先需要明确其必要性。
三方协议主要适用于以下情况：需要第三方提供担保或监管的采购交易；采购方与供应方之间存在特殊约定或特殊关系；法律法规或合同要求需要三方签署等。
2.协商三方协议的内容和条款在确定三方协议的必要性后，各方需协商并确定协议的具体内容和相关条款。
这包括但不限于以下方面：同意采购合同的主要条款和条件；确定第三方的角色和责任；确保协议的合法性和有效性；如果需要，明确协议的生效日期和截止日期等。
3. 编写合同文本根据协商的结果，将采购合同的三方协议内容编写成文本。
文本应包含以下要素：三方协议的标题和介绍；采购合同的主要条款和条件；第三方的角色和责任；协议的生效日期和截止日期；签署日期和地点等。
合同文本应该清晰明确，确保各方都能理解其中的内容和约定。
4. 各方签署协议由于涉及三方的签署，为了确保合同的有效性，各方在签署协议前应当明确以下事项：各方签署时应采用正式的法律签名；以各方名称署名并注明其在合同中的角色；确保签署日期和地点的准确性和一致性。
5. 存储和管理合同文本签署完协议后，应妥善存储和管理合同文本。
可以选择电子存档或纸质存档，确保合同及其相关资料易于查阅和保管。
总结签署采购合同三方协议是一项关键的任务，可以确保采购交易的安全性和可靠性。
采购合同第三方协议书
甲方（采购方）：__________乙方（供应商）：__________丙方（第三方）：__________鉴于甲方因业务需要，向乙方采购货物或服务，为明确三方权利义务，保障各方合法权益，经三方友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.1 本协议标的为甲方向乙方采购的货物或服务，具体内容详见附件《采购合同》。
二、协议期限2.1 本协议自三方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
三、协议内容3.1 甲方应按照《采购合同》的约定，按时向乙方支付采购货物或服务的款项。
3.2 乙方应按照《采购合同》的约定，按时、按质、按量向甲方提供货物或服务。
3.3 丙方作为第三方，负责协调甲方、乙方之间的沟通与协调工作，确保《采购合同》的顺利履行。
3.4 丙方有权监督甲方、乙方的履行情况，发现问题及时通报双方，并提出解决方案。
3.5 丙方有权对《采购合同》的履行情况进行审计，并提出审计报告。
四、权利义务4.1 甲方权利义务：（1）按照《采购合同》的约定支付款项；（2）对乙方提供的货物或服务进行验收；（3）对丙方的协调工作提出意见和建议；（4）对《采购合同》的履行情况进行监督。
4.2 乙方权利义务：（1）按照《采购合同》的约定提供货物或服务；（2）对丙方的协调工作提出意见和建议；（3）对《采购合同》的履行情况进行监督。
4.3 丙方权利义务：（1）协调甲方、乙方之间的沟通与协调工作；（2）监督《采购合同》的履行情况；（3）对甲乙双方提出意见和建议；（4）对《采购合同》的履行情况进行审计。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金按《采购合同》的约定执行。
5.3 因违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。
六、争议解决6.1 本协议履行过程中发生的争议，由三方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购合同三方协议采购合同三方协议篇一：采购三方协议声明甲方：北京拉手络技术有限公司乙方：（代理商）丙方：（厂商）鉴于乙方为丙方在___全国___城市合法有效代理商（授权代理书号为：），代理期限为（），丙方（厂商）授权乙方在___全国___城市与拉手合作，合作期限为_________。
乙丙双方对包括但不限于合作产品的质量、售后等问题承担连带责任，特此声明！甲方：乙方：丙方：甲方代理人：乙方代理人：丙方代理人：时间：时间：时间：篇二：设备采购三方合同协议书欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司工艺废水处理及回用项目设备采购合同协议书采购方：南京格洛特环境工程有限公司安装方：南京鸿钧建设工程有限公司制造方：南京格洛特环境工程有限公司（采购方）与南京鸿钧建设工程有限公司（安装方）与（以下简称“制造方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司工艺废水处理及回用项目设备采购事项经协商一致，订立本合同。
第一条项目名称：欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司工艺废水处理及回用项目项目地点：欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司厂区内采购设备名称：（如不够写，可详见附件）第二条各方的工作范围采购方的工作范围：负责出具设备采购清单并按合同价款支付给安装方；安装方的工作范围：负责所采购设备的采保与现场安装及设备维保；制造方的工作范围如下：负责所采购设备的制造及运输、保险及保修的责任，并办理相关手续。
第三条货物验收当制造方制造的设备/材料运抵施工现场时，应通过业主、设计方和采购方共同组织的货物验收工作，如发现制造方使用了不符合设计和标准的设备材料时，将由制造方负责修复、拆除或更换。
安装方所负责的设备安装工作结束后，应符合国家相关的建筑安装标准并通过业主、设计方和采购方共同组织的验收工作。
第四条合同价款及付款方式本合同的总价款为（大写）元，合同价款的组成详见下：（1）工程安装费：（大写）元；（2）设备制造费：（大写）元。
付款方式（1）工程安装费：由采购方直接支付给安装方，并由安装方出具发票给采购方。
（2）设备制造费：由采购方支付给安装方，由安装方根据设备制造的进度向制造方代为全额支付设备制造费，并由制造方直接开具17%增殖税专用发票给采购方。
第五条合同生效三方约定：本合同将在各方签字盖章后生效，本合同一式三份，三方各执一份。
采购方：南京格洛特环境工程有限公司安装方：南京鸿钧建设工程有限公司授权代表（签字、盖章）：授权代表（签字、盖章）：开户行：南京银行大厂支行开户行：帐号：0143 0120 2100 06927帐号：地址：南京市沿江工业开发区钻石星城A幢3006室地址：电话：025-******** 电话：传真：025-********传真：邮编：210048邮编：税号：320XX2667396138 税号：制造方：授权代表（签字、盖章）：开户行：帐号：地址：电话：邮编：税号：篇三：三方采购合同产品购销合同甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷。
气密性测试气压无渗漏现象。
机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。
对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。
四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。
一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％。
九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉篇四：甲供材采购三方协议附件1：甲供材采购三方协议甲供材采购三方协议（范本）甲方：长春万科房地产开发有限公司（万科开发商）乙方：XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)丙方：XXXX公司（甲供材供方）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及万科企业股份有限公司与深圳市永高塑业发展有限公司签订的《20XX年度管材集团集中采购协议》，及《长春万科XXXX 项目X期水电管材采购合同》。
结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方经友好协商，签订本三方协议。
长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）由丙方供货，乙方为长春万科XXXX项目总包单位(或装修总包、园建单位等)，由乙方负责长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）的货物验收、保管、施工安装、报批报验、发票开具等。
在此，甲方、乙方、丙方三方同意丙方将发票开具给乙方，货款由甲方代为支付。
争议处理方式:凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，三方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。
本协议用中文书写，一式6份，三方各执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决；本协议自三方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为长春。
特此说明。
XXXXX房地产开发有限公司（万科开发商）XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等) XXX公司（甲供材供方）xxxx年xx月xx日- 1 -篇五：购销三方协议购销三方协议甲方:所在地:法定代表人:电话: 传真:乙方:所在地:法定代表人:电话: 传真:丙方:所在地:法定代表人:电话: 传真:鉴于:1,甲乙双方有意愿签订购销协议;2,丙方有可靠地信誉为了保障甲乙双方购销合同的正常履行,保护甲乙双方权益和经济安全,甲乙丙三方达成以下协议:第一条:交易流程1,甲乙双方在签订购销协议后,三个工作日内将相应款项一合理的方式篇六：三方采购合同范本篇一：三方采购合同产品购销合同甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷。
气密性测试气压无渗漏现象。
机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。
对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。
四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。
一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％。
九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉篇二：三方购销合同newversion三方购销合同合同编号：甲方：乙方：丙方：甲、乙、丙三方经充分协商一致，在平等互利、提高效率、节约资源原则下依据《中华人民共和国合同法》及相关规定签订本合同，其授权代表就产品买卖达成以下条款共同遵守：第一条：合同标的1、甲方向乙方下单购买，乙方再按照甲方要求向丙方下单采购以下产品销售给甲2、乙方提供之产品应符合甲方要求之产品名称、规格、品牌、型号、产地与制造商、数量、质量、技术性能、技术保证等。
3、与产品数量、质量保证、技术规格、维修服务等有关的问题，三方同意，丙方直接按照本合同的规定对甲方承担责任。
4、包装与标记丙方交付的所有货物应具有适合远洋及内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物的特点和需要，加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施及其它标记，以保证货（买方）（卖方）（供货商）物安全无损地运抵安装地点，包装物不须回收。
包装不符合规定，丙方必须返修或重新包装，并承担因此支付的费用和相应损失；甲方不需要返修或重新包装的，可以要求丙方赔偿甲方因此支出的费用和所受的损失。
凡由于丙方对货物包装不善、货物在交货前保管不良，致使货物遭到损坏或丢失时，丙方均应负责修理、更换或赔偿。
5、产品所有权于交付时由丙方转移至甲方。
交付前产品意外损失、损害的风险由丙方承担，交付后所发生的意外损失、损害，除可归责于丙方之事由外，由甲方承担。
6、产品到达甲方指定地点，经甲方授权代表点收后，视为产品交付。
第二条：价格1、价格条件：cif（）fob（）fca（）ddp（）国内价格（）其它（）3、上述合同总价包括装运费、包装费以及将货物装运到合同约定交货地点并交付以前的一切费用。
4、丙方根据保险公司保险条款投保货物运输综合险，并承担保险费。
5、除本合同另有规定之外，中国政府根据现行税法对三方课征有关执行本合同的一切税费，由三方各自支付。
6、出口报关手续及退免税事宜由乙方负责。
除报关费由乙方承担外，出口环节税费由丙方承担。
第三条：装运与交货丙方直接将产品送达甲方所在地或甲方指定的境内地点。
1、交货方式：2、装运口岸/发提货地点：3、装运时间：4、交提货时间：5、到货口岸/交提货地点：6、装运安排与通知丙方按照甲方指示安排装运，货物装船/装车后，丙方应在24小时内将合同编号、商品名称、数量、重量、船名/车次、开船/车日期等通过传真或电话等方式告知甲方。
7、交货时间确定后，如果甲方认为交货期需变动，应提前三天书面通知丙方。
有关运输部门出具的提货单日期应视为货物的到货日期。
8、产品运抵工地现场开箱后至产品被甲方授权代表签收前，丙方应将产品保管好，如因保管不善致使产品损坏、丢失，丙方应负赔偿责任。
第四条：验收1、验收标准: 依设备材料合格出厂标准及甲方工程规范要求2、验收期：交货后依工程设备规范要求报请甲方验收3、甲方以丙方在发货前提供的货物发运清单，作为数量验收的依据，实际收货箱数须和清单相符。