水电安装工程施工劳务分包合同示范文本_1
水电安装劳务分包合同范本4篇
水电安装劳务分包合同范本4篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方（委托方）：（详细地址、联系方式）乙方（承包方）：（详细地址、联系方式）经双方友好协商，就甲方拟委托乙方进行水电安装工程的劳务分包事宜，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务分包，双方共同遵守合同约定，确保工程顺利进行。
第二条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责水电安装工程的具体实施，包括但不限于管道敷设、设备安装、线路连接等工作。
2. 甲方提供必要的施工图纸、材料清单等资料，并配合乙方进行工程施工。
第三条工程期限1. 乙方须在接到委托的7个工作日内开始进行水电安装工程的施工，并于约定的交工日期前完成所有工程。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商调整工期。
第四条合同价款1. 甲方按照工程实际完成情况支付工程款项，具体金额为（具体金额）。
2. 工程款项分期支付，分别为工程开工前支付总价款的30%作为进度款，工程完成验收后支付总价款的70%作为尾款。
3. 支付方式：银行转账或现金支付。
第五条质量标准1. 乙方承诺所提供的水电安装工程符合相关国家标准和甲方要求，且具有良好的耐久性和安全性。
2. 工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应在约定期限内进行整改。
第六条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保工程施工无事故发生。
2. 如因乙方原因导致工地发生事故，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
第七条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务或违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能按时完工或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行赔偿，并可解除合同。
第八条保密条款双方在合作过程中需保护对方的商业机密和技术资料，不得泄露给第三方。
第九条争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
第十条其他事项（双方如有其他特殊约定，请在此注明）第十一条合同效力本合同自双方盖章生效，有效期至工程完工验收完成之日止。
水电安装工程劳务合同范本(3篇)
水电安装工程劳务合同范本发包方：________(以下简称甲方) 承包方：________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物____米，给水管送出建筑物____米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从____年____月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价___元/m²，总价约叁佰柒拾万元。
三、工程要求(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。
(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款___%。
(二)裙楼封顶付总工程款___%。
(三)主体封顶付总工程款___%。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每____元/次，甲方有权罚款____元/次。
3.因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4.因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。
水电安装工程施工劳务分包合同样本（精选5篇）
水电安装工程施工劳务分包合同样本（精选5篇）水电安装工程施工劳务分包篇1甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)甲方同意由乙方承包水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及工作内容：室内给排水、强电、弱电工程、防雷接地系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见施工图纸及其有关的水电及防雷接地工程的工作内容。
四、承包方式本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式以及图纸中水电的全部内容由乙方承包。
五、承包单价及结算方式：1、承包单价：A、该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价的组成包括合同第四条相应内容;B、综合单价为元/m2，该单价为不含税单价;2、工程造价暂定为：六、付款方式余款。
七、(一(二)进度计划：1.乙方必须按甲方、监理单位批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理单位对进度的检查、监督。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方、监理单位的要求采取改进措施，采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担;2.若乙方工程工期与计划进度明显不符，甲方可要求乙方赶工。
若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工班组，由此造价的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，如经采取相应措施仍不能满足施工要求，甲方八、质量条款1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书，现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准。
水电安装劳务分包合同范本5篇
水电安装劳务分包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电安装劳务分包合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方委承乙方，就水电安装工程项目进行一切施工工作，为明确双方权利义务，双方经协商一致，订立本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 工程内容：水电安装工程施工及相关配套服务。
1.4 工程规模：（根据实际情况填写）第二条合同内容2.1 乙方应按照甲方的要求，正确、合格地完成水电安装工程项目。
2.2 工程施工期限：从合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止，甲方给予必要的配合。
2.3 工程款支付方式：（根据实际情况填写）2.4 工程款结算方式：（根据实际情况填写）第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关法规和标准，以及甲方要求，合理、安全、高效地开展施工工作。
3.2 乙方应按照施工图纸和技术要求进行施工，严格按照质量标准进行验收。
第四条工程质量保证4.1 乙方承诺施工过程中，必须确保工程质量满足甲方要求，并保证工程竣工后质量符合相关标准。
4.2 如施工过程中发现工程质量问题，乙方应及时整改，保证工程顺利进行。
第五条竣工验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后由双方共同签署竣工验收报告。
5.2 竣工验收报告是本合同履行的最终凭证，双方应共同遵守。
第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合标准的，应承担相应的违约责任。
6.2 违约责任包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失，承担工程重新施工的费用等。
第七条合同解除7.1 任何一方如无法履行合同约定的义务，应提前书面通知对方。
7.2 若因不可抗力等原因，导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同，解除合同后已支付的费用不予退还。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第九条合同生效9.1 本合同经双方签字盖章后生效。
水电安装劳务合同格式范本(九篇)
水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
水电安装劳务分包合同（通用8篇）
水电安装劳务分包合同水电安装劳务分包合同（通用8篇）随着人们对法律的了解日益加深，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的水电安装劳务分包合同，欢迎阅读与收藏。
水电安装劳务分包合同篇1发包人【简称甲方】劳务分包人【简称乙方】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：1.1工程名称：工程地点：建筑面积：平方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。
结构形式：框架剪力墙结构，层。
1.2工程承包范围：水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。
1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装；1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋；1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装；1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。
1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留；1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋；1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制；1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。
承包方式：清包工建筑面积包干报价。
包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻）的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过；1.3质量等级：中州杯1.4合同价款：1.4.1主楼单价：(建筑面积，地下车库另算)1.4.2合同价款：￥：元（不包含地下车库）第二条：图纸开工前七天，发包人应提供图纸壹套（未含竣工图）第三条：甲方驻工地代表3.1甲方驻工地代表姓名：3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。
水电安装工程分包合同范本6篇
水电安装工程分包合同范本6篇第1篇示例：水电安装工程分包合同范本甲方：（委托方全称）地址：（委托方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方委托乙方进行水电安装工程，为明确双方权利和义务，特订立本合同。
第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行水电安装工程，工程包括但不限于水管安装、电线布线、插座开关安装等相关工程。
1.2 工程地点：（填写工程地点）第二条工程期限2.1 乙方应按照双方确定的工程时间表，完成水电安装工程，并保证工程进度的及时性。
2.2 工程开始日期：（填写工程开始日期）2.3 工程完工日期：（填写工程完工日期）第三条工程款项3.1 甲方应按照本合同约定的工程款项支付给乙方。
3.2 工程总价款：（填写工程总价款）3.3 工程款项支付方式：（填写支付方式，如分期支付）3.4 工程款项支付时间：（填写具体支付时间）第四条工程质量4.1 乙方应按照相关标准和规范进行水电安装工程，保证工程质量达到国家相关标准。
4.2 工程过程中如发现质量问题，乙方应及时进行整改，保证工程质量。
第五条违约责任5.1 乙方如未按照合同规定的工程时间表完成水电安装工程，应承担相应的违约责任。
5.2 甲方如未按照合同规定的支付方式和支付时间支付工程款项，应承担相应的违约责任。
第六条法律适用与争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应向合同约定仲裁机构申请仲裁解决。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为水电安装工程分包合同范本，双方在签订合同时应认真阅读并遵守合同规定，确保工程顺利进行并达到预期效果。
第2篇示例：水电安装工程分包合同范本甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方因工程需要，拟委托乙方进行水电安装工程的分包施工，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：一、项目名称：水电安装工程分包。
水电安装分包协议范本5篇
水电安装分包协议范本5篇篇1发包人（甲方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX。
承包人（乙方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：水电安装2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：水电安装及后续维修第二条承包方式乙方采用包工包料的方式承包。
在合同签订后，乙方应先到甲方指定的地点了解工程的具体情况，并自行采购施工所需的全部材料、设备。
乙方应确保所采购的材料、设备符合相关标准和要求，并承担因材料、设备质量问题引发的所有责任。
第三条施工期限乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保施工进度符合甲方的要求。
具体施工期限根据工程的实际情况和甲方的需求确定。
第四条工程质量乙方应严格按照国家相关标准和要求进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。
甲方有权对施工过程进行监督，对不符合要求的施工行为提出异议并要求乙方进行整改。
第五条合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同的总价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。
该价款包括乙方的施工费用、材料费用以及后续维修费用等。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后向乙方支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
剩余款项人民币XX 元整（大写：XX元整）应在工程竣工验收合格后一次性支付。
第六条违约责任1. 甲方若未按照合同约定向乙方支付款项，则每逾期一天，应向乙方支付合同总价千分之一的违约金。
2. 乙方若未按照合同约定完成施工任务，则每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金。
同时，乙方应继续履行合同，直至完成施工任务。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电安装工程施工劳务分包合同示范文本In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.某某管理中心XX年XX月水电安装工程施工劳务分包合同示范文本使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。
，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方：乙方：地址;甲乙双方共同协商将插旗一组安置房工程的水电安装(车库除外)、临时用电，给排水、消防、强弱电、防雷劳务全部承包给乙方施工。
为明确双方的权利和义务，经双方充分协商，在平等互利的原则下，根据相关法律法规达成一致，特订立以下协议，以共双方共同遵守。
一、工程概况：1) 工程名称：插旗一组安置房工程工程2) 工程地点：江东3) 结构型式：框剪结构4) 基础类型：人工挖孔灌注桩5) 建设规模：约-万平方米二、工程内容(劳务承包的内容)：工程内容包括但不限于以下内容：1除甲方职责内容外的其他全部内容包干。
2施工图，技术变更内容所含水电安装、洁具安装，室内外给排水、消防(除车库消防喷淋外)、强弱电、防雷，现场所有临时水电、工程内甲方交代的临时任务、检验、检测、调试、试压、冲洗、消毒、通气、通水、灌水试验及主、立管通球压力试验、保温、防锈、防火、验收等劳务全部承包给乙方施工。
3按设计要求完成水电安装内容，满足相关规范要求所需的设施，设备，满足各项资料，文明施工，安全，工期所需要内容等。
4、在安装过程中必须优化临时水电、水电安装等方案，力求节约，造成浪费料部分材料由乙方照价赔偿给甲方。
5排水接至室外1.5米、给水为自来水安装表后的全部工作、电为电力公司安装表后的全部工作。
6安装后补洞工作。
7成品保护工作。
8工完场清、余料按项目部要求上车、堆码。
9、所有场内原材料上下车二次转运及机械设备的转运。
三;承包方式：本工程在承包范围内以不主材形式由乙方承包。
四;承包单价及结算方式：1、承包单价：A、完成所以承包内容后、单价按建筑面积以平方米计算劳务单价包干，按____结算。
大写:_____每平方米。
B、该单价外设置按建筑面积以平方计算0、5元/m2作质量、工期、安全、成本奖励。
未完则不计。
五;付款方式工程进度款支付，工程预验收前支付按单价的70%控制支付，其中主体预埋实际施工完成并经验收合格的工程量计取按以上单价的25%支付，安装工程进度款(劳务费)支付总价80%，支付时间为建设单位支后拾日内支付给已方。
其余30%在主体竣工预验收合格后支付15%，工程竣工验收合格后支付10%。
留1%保修金、期满付清。
六;工期条款1、开工时间：具体时间以项目部通知、实际开工时间为准。
2、完成工期：总工期240天，从开工之日起计算，在此工期内，乙方应完成所承包范围内的全部工作内容。
3、本工程从开工之日起，主体工期90天。
乙方必须配合甲方，严格按照甲方安排进行计划施工，无条件满足甲方提出的合理工期要求。
乙方如未按计划完成，甲方将以延期20xx元/天计算进行处罚乙方，乙方并承担下一个工种停工损失(从劳务承包费中扣除)。
七;质量安全和文明施工(一)、质量要求1.本工程质量目标必须达到合格。
预留、预埋管的尺寸必须按施工图(包括设计变更)，误差控制在规范范围内。
乙方在生产过程中必须严格按照有关施工规范进行施工、检查、验收。
若经相关职能部门验收不合格，因制作安装、焊接等工艺问题返工损失由乙方自行负责并赔偿所造成的损失。
2.乙方所施工的各项工序经监理、质监部门检查为不合格者，每次处200元的罚款。
3.若因质量不合格而造成的返工损失费，由乙方按损失费的两倍进行处罚赔偿给甲方，结算时从承包劳务费中扣除。
4.乙方按三检制度要求自检合格后上报检查，经检查三次以上连续不合格者，甲方有权终止合同，视为乙方违约，并取缔该班组的工作，且由甲方另外安排工人上班。
5.乙方进场后必须组织工人学习，并持证上岗，必须执行合同和项目部规定的各项规章制度，做到安全生产，文明施工。
乙方负责人自合同签订后必须每天到工地现场安排工作，甲方实行考勤制度，乙方负责人缺席一天按100元/天进行计算处罚，每个班每天必须工完场清。
(二)、安全责任1.乙方在施工期间应对工人经常进行安全宣传教育，在施工过程中乙方必须严格遵守操作规范和各项安全生产规章制度，杜绝安全事故的发生;乙方在施工过程中若发生伤、残、亡、病以及第三者安全事故和意外安全事故，全权由乙方负法律责任和承担经济责任，费用从承包费中扣除支付。
2.甲乙双方为加强本工程的安全监督管理，做到“安全第一，预防为主”，把安全事故杜绝在发生以前，特订立条款如下：(1)未戴安全帽者，被处罚20-50元/人·次，工组长50-100元/人·次;(2)未系安全带者，被处罚50元/人·次;(3)如有偷盗者，被处罚5000元/人·次;(4)工人参与吵架者，处罚50元/人·次，工组长参与吵架者处罚100元/人·次;(5)工人参与打架斗殴者，处罚5000/人·次，工组长参与打架斗殴者，侮辱、殴打项目部管理人员处罚10000元/人·次，并承担造成的法律和经济责任。
八;特别约定：1.甲、乙双方职责(a)、甲方职责：1.根据工程建设需要对乙方实行统一全面质量、安全、进度、文明施工、成本等管理，协调各班组合理流水施工，穿插作业;2.负责按约定支付劳务费。
3.负责监督、检查、验收乙方的施工成果。
有权对乙方所有成果、参建人员行为等不合格、不规范的结果和行为进行检查整改、处罚。
4.提供乙方所需主要材料如下：电线、线管、开关、插座、接线盒、水阀、洁具。
洁具连接软管、配电箱(强弱电)、防雷用钢材、消火栓、给排水管道管件、补洞用水泥河沙。
5.提供水电接口。
6.提供施工图电子文档。
7.监督工人工资支付，乙方在申报工程进度款前，应先发放申报期内每个工人的工资，乙方必须将发放工资后有工人签字确认的工资表原件提交甲方审核、备案并公示后，甲方才给予当期进度款支付。
若乙方不及时支付民工工资一经发现甲方有权直接支付给民工。
(b)、乙方职责：1.乙方工作内容为本合同第二款范围的工作，必须按甲方的要求，严格按照工程要求的规定、规范、法规等认真执行，严格施工。
2.乙方向甲方缴纳的质保金、工程竣工后退还、不计利息。
3.乙方必须服从甲方统一管理，合理调配人力，不能以任何理由停工。
停工两日视为违约，甲方可以终止合同并将乙方清退出场，甲方将按已完部份工程的70%支付该项目工程款给乙方。
4.乙方必须严格执行安全操作规范和质量验收标准，如发现质量不合格，由乙方自行返工和赔偿损失，乙方必须严格执行自检，确保工程质量。
如经监理、质检部门检查不合格者，视情节轻重每次处500—5000元的罚款并赔偿因此造成的损失。
5.乙方必须每天上班前对所使用的机械设备、安全设施、工具用具认真仔细检查，发现隐患及时处理并报告甲方。
6.如发生安全事故(伤人)，费用拾万元/人/次以内(含拾万元)，乙方自行负责;超过拾万元/人/次以上的部份，甲方承担50%，乙方承担50%。
7.乙方必须仔细，认真熟悉图纸，严格按施工图指导工人操作，不得随意变更，按设计要求下料、配料、成型。
按图反复检查所用材料型号，直径，位置是否正确，合格后才能进行下道工序。
乙方在领料时，必须完成领料制度，说明所用部位。
8.乙方所有进场人员必须带好合格的安全帽，高空作业系好安全带，并挂靠牢固，做到高挂低用。
9.乙方必须坚持每道工序报验制度，验收合格后才能进入下道工序，并认真填写相关隐蔽记录和变更图纸制作。
10.乙方必须按照安全文明施工标准进行作业，保持场内清洁卫生，凡属本班组作业造成的垃圾、污物，必须在当天下班时全部清清扫干净，垃圾堆放在制定位置。
必须工完场清。
11.各种机械设备必须固定有专业资格的操作人员进行操作、维护和保养。
12.乙方负责安排工人的食宿。
13.乙方按甲方要求配备足够有资质的管理人员，负责细部施工放线、质量、安全的监督、检查、落实整改等全面管理责任。
14、乙方负责竣工验收前成品及半成品的保护，当发生损坏或遗失时，须在第一时间报项目部并协同项目部追查原因，经项目部认定损失及责任方后，根据实际情况由各责任方担负不同的赔付责任。
15、乙方遵守甲方的规定，加强施工人员的成品、半成品保护教育，不得在结构物上随意钻打，剔槽、拆除结构物，乙方必须做好成品、半成品保护，破坏的照价赔赏，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除并罚款。
16、乙方施工中每天做到工完场清，工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
17、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五日内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关。
18、乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证的70%作为结算标准;若乙方有异议，可书面要求甲方审定，审定结果九;廉政合作1.乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金和礼券。
2.乙方在工程项目建设期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
4.乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报;如乙方向甲方工作人员行贿，或甲方工作人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方同意在工程竣工结算总价款的基础上减少3%后作为甲方应付工程款，并由乙方对知情不报人员进行相应处罚。
5.如因乙方单位及工作人员在工程项目建设期间贿赂甲方工作人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，十;违约责任：1、因乙方不能按合同约定的总工期完成工程的施工任务，乙方应向甲方支付违约金叁万元。
2、乙方不能按合同约定的月进度工期完成工程施工任务，乙方应向甲方支付违约金500元一次(该违约金在乙方保证金中扣除)，累计次数最多3次，如3次后乙方还不能完成进度计划，甲方将视乙方无能力完成，终止合同乙方自动退场。