高低压柜安装合同
供电安装合同7篇
供电安装合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（安装服务提供商）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要安装供电设施，乙方具备相应的专业技术和资质，双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次供电安装事项达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：包括但不限于配电设备供应、安装、调试及试运行等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成。
二、工程范围及内容1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行供电设施的安装工作。
2. 乙方需确保所安装的供电设施质量符合相关标准，并通过验收。
3. 乙方应提供必要的安装材料、设备和技术支持。
4. 工程内容包括但不限于以下内容：配电柜（箱）安装、电缆铺设、接线、调试及试运行等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[具体金额]。
该价格包含乙方为完成本合同工程内容所需的所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付XX%作为预付款；工程完工并通过验收后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的税务发票。
四、工程期限及延误1. 工程期限为本合同签订之日起XX个月。
如遇特殊情况，双方可协商延长工期。
2. 如乙方未能按约定时间完成工程，应支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如因甲方原因导致工程延误，双方应协商调整工程期限。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所供设备及安装质量符合相关标准，并承担质保责任。
2. 乙方在工程完工后应提供必要的操作、维护培训。
3. 质保期内，如设备出现质量问题，乙方应免费维修或更换。
4. 质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。
六、安全责任及风险承担1. 乙方应确保工程施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
电气安装合同范本
电气安装合同范本5、安全文明施工。
（二）合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。
其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。
如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
高低压配电设备托管协议
高、低压配电设备托管协议委托方：地址：联系人：联系方式：受托方：地址：联系人：联系方式：甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供高、低压配电设备托管服务（〃服务〃）事宜签署本高、低压配电设备托管服务合同（“合同〃），以兹双方遵照执行。
一、服务内容甲方委托乙方对位于第二条所述地点的高、低压配电室内相关电气设备提供托管服务，主要包括以下内容：1、为委托电气设备进行日常巡视、维护和保养以保证正常运行。
2、建立托管设备技术档案，每月向用户提交《高低压配电设备维保表》3、免人工费（材料费见第四条）为委托电气设备设施进行故障检修。
4、免人工费（材料费见第四条）为委托电气设备设施进行抢修工作，重大设施安全事故除外。
5、对电力主管部门在安全检查中提出的关于托管设施的缺陷，免人工费（材料费由甲方提供）进行整改。
由乙方负责电力主管部门在每次安全检查中所涉及的招待费用。
6、即时向甲方反馈托管设备在运行中出现的安全隐患问题，并向甲方提供用电建议及处理方案，以保证甲方安全、可靠用电。
7、协助甲方做好各项防触电、电气火灾的安全预防工作。
8、向甲方传递最新用电政策，开展安全用电知识的培训。
9、根据甲方要求，为其代办各种用电手续。
10、根据甲方要求，为其提供最佳用电方案及最佳故障应急方案。
11、所有现场服务人员必须持证上岗。
二、服务地点与范围1、服务地点：。
2、服务范围：专变客户与供电部门产权分界点到配电房低压出线开关之间的电气设备，主要包括变压器、高低压配电柜、直流屏等。
三、服务期限双方确认，本合同服务期限为一年，双方授权代表签字并加盖公章后，于2023年10月1日到2024年9月30日止。
本合同期限届满前一个月，双方可书面协商续签本合同，未经书面续签的，本合同到期自动终止，任何一方无须对另一方进行通知。
四、费用约定协定总价，提供免人工安装费服务，设备维护过程中所产生的材料费单件（不含人工费）2000元以下由乙方负责，对高于2000元以上的材料费，经甲方确认协商后，费用由甲方承担。
高低压配电柜(MNS)
附件二XXXXXXXXXX项目技术要求高低压开关柜XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XX月目录1. 总则2. 概述3. 供货内容4. 功能与技术要求5. 技术条件6.附件及附属装置7.备品备件及易损件8.技术文件9.验收条件及包装要求10.现场安装规定11.质量保证及售后服务12.其它附图：XXXXXXXX。
1.总则1.1 本协议提出了陕汽大同新能源专用汽车项目总装、联合、涂装车间10kV高压负荷开关柜、变压器柜、0.4kV低压固定分隔式开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本协议提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应保证提供符合本协议和有关最新国家标准的优质产品。
1.3 本协议所使用的标准与卖方所执行的标准不一致时，应按高标准执行。
1.4 要求提供设备的制造厂应获得ISO9001（2000版）资格认证，必须制造过与本协议文件相似额定值和电压等级的设备，这些设备已在与本协议文件规定的相等或更严格的工作条件下成功的运行了三年或更长的时间。
1.5 必须持有投标设备的由前“国家贸易委员会”颁发的“关于发布《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》1.6 必须持有投标设备的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证书》（CCC证书）。
1.7 必须持有投标设备的由“天津电气传动设计研究所”与“国家电控配电设备质量监督检测试中心”颁发的《型号使用证书》1.8 必须持有前国家机械部电力部分颁发的《生产许可证》。
1.9 必须持有投标设备的《型式试验的检验报告》及《产品鉴定证书》1.10提供国家电控配电设备质量监督检验中心关于投标设备（或相似设备）内部短路故障的检验报告。
1.11 根据业主方要求，为保证产品质量，买方将对本次采购的产品制造过程，进行不定期的现场监造(卖方生产车间)。
2 概述2.1 设备名称：0.4kV低压开关柜，10kV负荷开关柜，变压器柜（不含变压器本体和温控风冷系统）。
电力安装合同范本通用版5篇
电力安装合同范本通用版5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。
二、工程范围乙方应按照甲方的要求，承担以下电力安装工程的实施：1. 高压柜、变压器、低压柜的安装。
2. 电力线路的布线、安装及调试。
3. 照明设备的安装。
4. 其他附属设施的安装。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起生效，至验收合格日止。
2. 乙方应按照甲方要求的工期进行安装，如有特殊情况需提前通知甲方，并取得甲方同意后方可调整工期。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行安装，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料。
3. 甲方在收到乙方验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
4. 若验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至验收合格。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，甲方支付工程总价的70%。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法有效的发票。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成安装，乙方应承担违约责任，支付甲方违约金。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，支付乙方相应的滞纳金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
高低压柜技术协议书
高低压柜技术协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法定代表人：乙方（以下简称乙方）：地址：法定代表人：鉴于甲方需要采购高低压柜设备，乙方具备生产和供应高低压柜设备的能力，双方经友好协商，就高低压柜的技术要求、质量标准、交付时间、售后服务等事项达成如下协议：第一条技术要求1.1 乙方应根据甲方提供的技术参数和使用需求，设计并制造符合国家标准及行业规范的高低压柜。
1.2 高低压柜的设计应满足甲方的电气系统要求，包括但不限于电压等级、电流容量、保护级别等。
1.3 乙方应保证高低压柜的电气元件均为知名品牌，且性能稳定可靠。
第二条质量标准2.1 高低压柜应符合国家及行业的相关质量标准，并通过相应的质量认证。
2.2 乙方应提供高低压柜的质量保证书，保证其在正常使用和维护条件下的使用寿命。
2.3 甲方有权对高低压柜进行质量检验，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第三条交付时间3.1 乙方应在合同签订后____天内完成高低压柜的生产，并在____天内交付甲方。
3.2 如因乙方原因导致交付延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条安装与调试4.1 乙方负责高低压柜的现场安装和调试工作，确保设备正常运行。
4.2 安装调试完成后，甲方应进行验收，验收合格后双方签署验收报告。
第五条售后服务5.1 乙方应提供不少于____年的质保期，质保期内因乙方原因造成的设备故障，乙方应负责免费维修或更换。
5.2 质保期外，乙方应提供有偿维修服务，并保证配件的供应。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 因不可抗力导致不能履行或完全履行本协议的，双方应协商解决。
第七条争议解决7.1 本协议在执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条协议的变更和解除8.1 本协议的任何变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高低压配电设备及安装工程合同合同编号：(工程名称：滁州鼎盛鑫城小区开闭所安装工程建设单位：滁州市鼎盛鑫城房地产开发有限公司施工单位：签订时间：年月日@…高低压配电设备及安装工程合同发包方：滁州市鼎盛鑫城房地产开发有限公司（以下简称甲方）(承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：滁州鼎盛鑫城小区开闭所高低压配电工程。
2、工程地点：滁州市丰乐大道与天长西路交口鼎盛鑫城工地。
3、工程规模：各种高低压柜41台、变压器10台。
第二条：工程承包范围1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作，高压进线电缆按* mm2电缆考虑，电缆敷设长度在米以内，结算根据实际发生的工程量调整，超出米的部分由乙方自行负责，甲方不负责调整。
！2、高压配电柜的采购、安装、调试（详见施工图）。
3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。
4、高低压计量必须按供电公司的要求配置。
5、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。
6、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。
7、交付使用时配备高低压操作工具，供配电系统模拟板及其一切技术资料。
8、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。
9、与集中抄表系统的接口，应符合滁州市供电部门直抄要求。
[以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。
第三条、设备品牌及元器件选用1、干式变压器采用。
2、高压柜采用。
3、低压进线、联络开关采用。
4、塑壳开关采用采用。
5、电容器采用。
、6、补偿器采用。
7、低压柜体及结构件采用。
8、电缆采用。
9、母线槽采用。
10、二次元件采用。
11、。
12、。
第四条：工程合同价款》1、本工程采用（□总价包干□综合单价包干）的方式承包，合同（□包干总价□暂定总价）为人民币：元（大写：）。
2、合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的，视为已包含在工程总价之中，结算不作调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。
3、甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算，本合同中已有适用于变更工程的价格，按本合同已有的价格（投标总价下浮%的价格即为合同总价）变更合同价款；本合同中有类似变更工程价格的，参照本合同已有的价格变更合同价款；本合同中没有适用于/类似变更工程的价格，按照双方确认的价格计价。
5、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所工程量完工后20天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。
第五条：承包方式1、本工程采用总价包干的方式承包，即：包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
2、本工程严禁分包或转包。
如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此一起的一切损失。
，第六条：合同文件的组成1、本合同2、工程招标文件3、施工图纸/施工优化图纸（以供电部门审批确认为准）4、乙方投标提交的投标书。
第七条：工程工期及交付成果1、本工程工期定为个日历天。
2、计划开工日期：年月日，正式开工日期待甲方具备开工条件后，书面通知乙方为准。
*3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电日为工程竣工日）。
第八条：质量合格要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。
第九条：工程价款的支付与结算1、本合同签订后14天内，乙方获得该项目的供电批文后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备(高低压配电柜、变压器、发电机组等)到达施工现场，经验收合格并开始安装后14天内付合同总价的%。
3、在工程安装完毕后14天内，支付合同总价的%。
4、正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的%。
'5、技术资料移交后，甲乙双方办理结算，结算完毕后14天内付合同价款的%。
6、剩余%工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。
7、本工程施工配合费为合同总价的%，即人民币元(大写人民币：)，由甲方统一扣除支付给土建总承包方。
8、每期付款前，乙方须提供当期同等金额的有效发票。
乙方最终提供的发票金额数须等于结算总额（即含结算总价%的总承包施工配合费发票）。
第十条：材料、设备供应1、本工程所需的材料、设备等物资的供应均由乙方根据图纸、投标报价方案要求负责采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场材料和设备必须是在本合同中甲方指定的品牌，若乙方要更改材料品牌需事先书面报告，并得到工程监理或甲方的书面同意后方能组织材料、设备进场，否则监理或甲方有权制止，并要求乙方退回全部材材料和设备。
%4、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并向甲方提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。
第十一条：设计变更及工程结算1、乙方交付的设计图纸、说明、均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。
2、施工设计修改变更单必须经甲方董事长签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。
其它任何未经甲方董事长签字的变更，甲方均不予以认可。
3、乙方的投标书作为双方确定变更合同价款的依据，因变更造成的工程量增加或减少，双方据实调整，单价根据乙方投标书中相应单价并下浮%后执行。
4、工程竣工验收报告经甲方书面认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
第十二条：双方责任与义务一、甲方责任及义务—1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。
对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
6、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务1、乙方应向甲方提交施工图纸肆套，并同时提供施工图电子文档。
…2、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划，报监理工程师审核后送交甲方。
3、乙方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进场时报监理工程师及甲方现场工程师检验。
4、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。
5、乙方在施工现场必须任命一名驻工地的项目经理，一名专业的工程师及一名技术员负责（须持有有效上岗证），并向监理工程师和建设单位提供上述人员职务名单及资质证、上岗证复印件，及其现场施工人员的联系电话。
6、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。
7、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。
8、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。
9、办好竣工验收后14日内交三套完整的竣工资料给甲方，并负责甲方使用人员的培训工作。
、10、乙方与其他投标单位串通作弊、多头挂靠、以不正当手段取得本合同项下工程的，甲方可随时终止合同，没收乙方的履约保证金，乙方已完成的工程按相关法律规定处理，造成甲方经济损失的，应承担赔偿责任；本合同项下工程已经完工的，按相关法律规定处理，同时乙方应向甲方支付合同价款的20%作为违约金，造成甲方经济损的，乙方还要负责赔偿。
乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益，一经查实，甲方可按照给付金额5倍追究乙方经济责任，造成本工程质量问题及甲方其他损失的，乙方并应负责赔偿。
11、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。
12、乙方应按本合同约定办理报批、报建手续，或无条件配合甲方办理施工、验收、备案等手续。
乙方违反本条约定的，应承担甲方由此产生的直接和间接经济损失，甲方并有权解除本合同。
13、在施工期间，应服从总承包方及甲方的管理。
第十三条：工程保修1、本工程整体保修期为年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由乙方负责无偿维修。
￥3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。
若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。
若发生紧急抢修事故，乙方接到事故电话通知后，立即赶往事故现场抢修。
乙方逾期进行维修的，甲方可自行或委托第三方维修，维修费用从乙方的保修金中扣除，不足部分，有权向乙方追偿。
5、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
第十四条：违约责任一、甲方违约责任（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。
（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责，并赔偿乙方的经济损失。