(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
2024年高低压配电设备及安装工程合同-双份
高低压配电设备及安装工程合同目录一、合同双方二、合同范围三、合同价格及支付方式四、交货及安装五、质量保证及售后服务六、违约责任七、争议解决八、合同的生效、变更和终止九、附件一、合同双方甲方（采购方）：____________________地址：______________________________法定代表人：_______________________乙方（供应方）：____________________地址：______________________________法定代表人：_______________________二、合同范围1. 乙方负责提供符合甲方要求的高低压配电设备，包括但不限于变压器、开关柜、配电柜、控制柜等。
2. 乙方负责设备的安装、调试及验收工作，并确保设备正常运行。
3. 乙方提供设备的操作和维护手册，并对甲方人员进行培训。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币______元（大写：_________________________元整）。
2. 甲方支付合同总价款的_____%，即人民币______元作为预付款，合同签订后______个工作日内支付。
3. 设备安装、调试并验收合格后，甲方支付剩余的合同总价款的_____%，即人民币______元，作为尾款。
四、交货及安装1. 乙方应在合同签订后______个工作日内完成设备的制造，并在______个工作日内将设备运输至甲方指定地点。
2. 乙方负责设备的安装工作，安装期限为______个工作日。
3. 乙方应在设备安装完成后______个工作日内完成调试工作。
五、质量保证及售后服务1. 乙方保证提供的设备符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 乙方提供的设备质量保证期为______年，自设备验收合格之日起计算。
3. 在质量保证期内，乙方负责对设备进行免费维修和更换损坏的零部件。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定的时间交货或安装，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。
高低压配电设备及安装工程合同 范本完整版.doc(2024精)
高低压配电设备及安装工程合同范本完整版1. 合同背景本合同由甲方（提供方）和乙方（需求方）双方共同订立，旨在就高低压配电设备及其安装工程进行合作，并明确双方的权利和义务。
2. 合同条款2.1 项目概述甲方将根据乙方的需求，提供高低压配电设备，并负责相应的安装工程。
详细工程规划和实施方式将在合同签订后另行商定。
2.2 费用和付款方式2.2.2 付款方式如下：•[金额1] 元人民币作为预付款，合同签订后的 [天数] 内支付；•[金额2] 元人民币作为第一阶段工程进展款，在工程开始后的[天数] 内支付；•[金额3] 元人民币作为第二阶段工程进展款，在工程进行到[进度] 后的 [天数] 内支付；•[金额4] 元人民币作为验收款，在工程完成后的 [天数]内支付。
2.3 工期和质保期2.3.1 本工程的预计工期为[天数]，具体工期将在合同签订后另行确定。
2.3.2 甲方在工程竣工之日起向乙方提供为期 [月数]的质保期，质保期内对设备和工程进行质量保修。
2.4 双方权利和义务2.4.1 甲方权利和义务：•提供符合合同要求的高低压配电设备，并按时完成工程；•协助乙方进行工程验收，并按合同约定提供相应的售后服务；•在工程实施过程中确保施工安全，并遵守相关法律法规。
2.4.2 乙方权利和义务：•按时支付合同约定的各阶段款项；•提供工程实施所需的相关信息和文件；•对设备和工程的验收具有最终决定权。
2.5 变更和解除2.5.1 双方协商一致后，可以通过书面形式对合同进行变更。
•对方违反合同约定，并在 [违约通知期限] 内未能改正；•经双方协商决定解除。
3. 法律效力和争议解决3.1 法律适用本合同受相关法律法规的约束。
3.2 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，按法律进行解决。
4. 合同期限与文本生效本合同一经双方签字盖章，并在签订后 [天数]内将电子版合同发送至各方，自双方签字生效。
二零二四年度建筑工地高低压配电设备采购与安装合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L二零二四年度建筑工地高低压配电设备采购与安装合同本合同目录一览第一条合同主体与标的1.1 甲方名称与地址1.2 乙方名称与地址1.3 合同标的：高低压配电设备采购与安装第二条设备采购2.1 设备种类、型号、数量及技术参数2.2 设备单价、总价及支付方式2.3 设备交付时间及地点第三条设备安装3.1 安装范围与要求3.2 安装费用及支付方式3.3 安装时间及验收标准第四条质量与保证4.1 设备质量标准4.2 乙方对设备质量的保证期限4.3 乙方对设备质量问题的赔偿责任第五条售后服务5.1 乙方提供的售后服务内容5.2 乙方对设备进行维修、更换的时限5.3 乙方售后服务电话及联系人第六条合同的履行与变更6.1 双方履行合同的义务6.2 合同变更的条件及程序第七条违约责任7.1 双方违反合同的违约行为7.2 违约责任的承担方式第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议解决方式8.2 双方选择适用的法律第九条合同的解除与终止9.1 合同解除的条件9.2 合同终止的条件第十条保密条款10.1 双方对合同内容及商业秘密的保密义务10.2 保密期限第十一条法律效力11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效11.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十二条其他约定12.1 双方对合同未涉及事项的补充约定12.2 双方约定的其他事项第十三条合同附件13.1 设备技术参数说明书13.2 设备安装图纸第十四条联系方式14.1 甲方联系人及电话14.2 乙方联系人及电话第一部分：合同如下：第一条合同主体与标的1.1 甲方名称与地址甲方：×××建筑公司地址：××省××市××区××路××号1.2 乙方名称与地址乙方：×××电气设备有限公司地址：××省××市××区××路××号1.3 合同标的：高低压配电设备采购与安装本合同标的为甲方建筑工地所需的高低压配电设备，包括但不限于变压器、开关设备、保护设备、电缆等，以及设备的安装调试工作。
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同合同正文：甲方：（以下简称“甲方”）地质：邮编：（以下简称“甲方地质”）联系人：（以下简称“甲方联系人”）方式：（以下简称“甲方方式”）乙方：（以下简称“乙方”）地质：邮编：（以下简称“乙方地质”）联系人：（以下简称“乙方联系人”）方式：（以下简称“乙方方式”）鉴于甲方计划进行高低压配电设备及安装工程，乙方具备相应的经验和能力，双方达成以下协议：一、工程概述甲方委托乙方进行高低压配电设备及安装工程。
工程包括但不限于以下内容：1.设计、选购、采购高低压配电设备；2.安装、调试高低压配电设备；3.提供相关技术支持和培训；4.完成工程相关文件的编制。
二、工程进度及验收1.工程进度：甲方与乙方约定工程的进度计划如下：（工程进度计划表格）双方应按照进度计划进行工作，如有变更，应及时协商并书面确认。
2.工程验收：工程完成后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准如下：（验收标准详细描述）如甲方在验收过程中发现问题或不符合约定要求的情况，应及时通知乙方并要求整改。
三、费用及支付方式1.费用总额：乙方为完成本工程所需费用总额为（金额）人民币（以下简称“总费用”）。
2.支付方式及进度：甲方按以下方式支付总费用给乙方：（支付方式和进度具体描述）如甲方未按时支付费用的，乙方有权暂停工程进展，并要求甲方承担相应的违约责任。
四、保修与维护1.保修期：乙方为本工程提供（保修期）的保修服务，自工程竣工验收之日起计算。
2.保修责任：保修期内，如设备或工程出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
3.维护责任：保修期过后，乙方可根据合同约定提供收费维护服务。
五、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2.如因不可抗力等不可预见、不可控制的原因导致合同无法履行，双方可以解除合同，但应提前通知对方并协商解决办法。
六、争议解决1.本合同履行过程中出现的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
高低压配电设备及安装工程合同范本
高低压配电设备及安装工程合同范本合同编号：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方有意进行高低压配电设备及安装工程，乙方具备相关资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成以下合同：第一条项目基本信息1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：1.5 合同总价款：第二条服务内容2.1 甲方委托乙方按照技术要求进行高低压配电设备的供应和安装工程。
2.2 乙方应确保供应的高低压配电设备符合国家标准及技术要求，并按照合同约定的工期完成设备安装工程。
第三条价格及支付方式3.1 合同总价款为（合成大写）人民币（￥）。
3.2 甲方按以下方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订之日起，甲方预付合同总价款的30%，即（合成大写）人民币（￥）；（2）甲方验收合格后，支付合同总价款的60%，即（合成大写）人民币（￥）；（3）乙方提交完工报告且经甲方验收合格后，支付合同总价款的10%，即（合成大写）人民币（￥）。
第四条质量保证及验收标准4.1 乙方提供的高低压配电设备及安装工程应符合国家相关标准和技术要求，并满足甲方的使用需求。
4.2 甲方有权对乙方提供的设备进行验收。
乙方应在预期工期内保证工程质量。
4.3 如设备或工程存在质量问题，乙方应承担修复或更换责任。
第五条违约责任5.1 任何一方未能按照合同约定的条款和要求履行义务，构成违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
5.2 因不可抗力因素导致合同无法履行的，履行期可相应推迟或解除合同，但应提前书面通知对方。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交所在地仲裁机构裁决，仲裁结果为终局裁决。
第七条合同生效及其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
高低压配电工程施工合同6篇
高低压配电工程施工合同6篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 承包范围：_________4. 工程造价：_________二、工期及进度要求1. 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。
2. 乙方必须编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。
3. 甲方有权对乙方的施工进度提出合理调整要求。
三、质量与验收1. 乙方必须按照设计图纸和甲方要求施工，确保工程质量符合规定。
2. 乙方应在施工完成后，自行进行质量检查，并编制验收资料，报甲方验收。
3. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测，费用由乙方承担。
四、付款与结算1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应编制结算资料，报甲方审核。
3. 甲方应在收到结算资料后尽快完成审核工作，并支付剩余款项。
五、保修与服务1. 乙方应提供至少一年的保修期，保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。
3. 甲方在保修期内有权要求乙方对工程质量问题进行维修。
六、违约责任1. 乙方如不能按时完成工程任务，应按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。
2. 甲方如不能按时支付工程款项，应按合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。
3. 因不可抗力导致工程延期或无法完成，双方可协商解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项。
4. 如因甲方原因造成工程延期或无法完成，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
5. 因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应负责免费维修并承担相应的违约责任。
6. 如因第三方原因造成工程延期或无法完成，双方应协商解决。
如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
2023(完整版)高低压配电设备及安装工程标准合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同一、双方信息本合同由双方订立：甲方：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：乙方：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：二、背景和目的为了明确双方在高低压配电设备及安装工程方面的权利和义务，确保项目的顺利进行，双方达成了协议：三、项目概述1.项目名称：2.项目地点：3.项目规模：4.项目内容：5.项目周期：6.项目费用及付款方式：四、甲方责任1.提供项目所需的相关资料，并保证其真实性和准确性；2.按照合同约定的项目周期和费用支付方式进行付款；3.保证工程现场的安全和秩序，提供必要的配合；4.协助乙方取得项目所需的许可证和证书；5.对乙方提供的设备和工程质量进行验收。
五、乙方责任1.根据甲方提供的资料和需求，制定详细的工程方案；2.按照合同约定的项目周期和质量标准完成工程；3.负责设备的采购、运输和安装；4.保证工程的质量和进度符合合同约定；5.提供设备使用和维护的相关指导和培训。
六、合同变更和解除1.合同任何一方在未经对方同意的情况下不得单方面修改合同；2.若因不可抗力等特殊情况，导致项目，双方可协商解除合同，解除后各方的权益和义务以协商一致的解除方案为准。
七、违约责任1.任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任；2.若甲方未按时支付款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的违约金；3.若乙方未按合同约定的工程质量和进度完成工程，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用中国法律。
如果发生与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同(完整版)高低压配电设备及安装工程合同第一条合同目的和背景1.1 合同目的本合同旨在明确双方当事人就高低压配电设备及安装工程的合作关系，确立项目的具体要求和条件，规范双方的权利和义务，保证工程按时、按质、按量完成。
1.2 合同背景甲方拟进行高低压配电设备及安装工程，需要寻觅乙方提供相关设备和安装服务。
双方经过友好商议，就本工程的合作事项达成一致。
第二条工程内容和规模2.1 工程内容本工程包括但不限于以下内容：1. 高低压配电设备的设计、采购、创造、安装和调试等；2. 配电箱、断路器、开关等设备的选用和安装；3. 主干路线和分支路线的布置和接线；4. 配电设备的运行监测和维护保养。
2.2 工程规模本工程总投资额约为X万元，具体项目规模和细节见附件A。
第三条价格和支付方式3.1 价格甲方应向乙方支付总价款X万元。
具体价格明细见附件B。
3.2 支付方式甲方应按照以下方式支付款项给乙方：1. X%的款项在合同签订后X天内一次性支付给乙方；2. 剩余款项在工程完成并经甲方验收合格后的X天内一次性支付给乙方。
第四条工期和交付4.1 工期本工程计划工期为X个月，具体工期安排见附件C。
4.2 交付乙方应按照以下要求交付工程：1. 按照合同约定的工程内容和规模完成工程；2. 保证工程质量符合国家相关标准和要求；3. 工程完工后，乙方应向甲方提交相关验收材料和技术资料。
第五条权利和义务5.1 甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同要求和工程计划进行工作；2. 甲方有权对工程进行验收，对质量不合格的部份要求乙方进行整改；3. 甲方应按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供相关的工程设计和技术参数；2. 乙方有权按照合同要求和工程计划进行工作；3. 乙方应按时交付工程，保证工程质量和安全。
第六条变更和解除6.1 变更双方一致允许，如遇到工作中的问题和变化，可以进行合作内容的适度调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
城市花苑供电工程施工合同合同编号：工程名称：建设单位：施工单位：签订时间：年月日城市花苑供电工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：城市花苑二、三期高低压配电工程。
2、工程地点：新华路西侧。
3、工程规模：总面积22万平方米。
第二条：工程承包范围1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作，高压进线电缆按* mm2电缆考虑，电缆敷设长度在米以内，结算根据实际发生的工程量调整，超出米的部分由乙方自行负责，甲方不负责调整。
2、高压配电柜的采购、安装、调试（详见施工图）。
3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。
4、柴油发电机组安装及由发电机至低压配电柜系统的安装调试，发电机日用油箱的加油接口（加油机能到达点）。
5、柴油发电机房的消音墙体、消音门、天花装修，进排风井的消音装置安装及发电机组的尾气处理装置安装，（尾气处理设备进排水管安装至就近排放点），要求达到环保验收要求及获得环保合格证书。
6、高低压计量必须按供电公司的要求配置。
7、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。
8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。
9、交付使用时配备高低压操作工具，供配电系统模拟板及其一切技术资料。
10、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。
11、与集中抄表系统的接口，符合东莞供电部门直抄要求。
以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。
（配套土建工程另行安排，土建工程按实结算并从总价中扣除）第三条、设备品牌及元器件选用1、干式变压器采用。
2、柴油发电机组采用。
3、高压柜采用。
4、低压进线、联络开关采用。
5、塑壳开关采用采用。
6、电容器采用。
7、补偿器采用。
8、低压柜体及结构件采用。
9、电缆采用。
10、母线槽采用。
11、二次元件采用。
12、。
13、。
第四条：工程合同价款1、本工程采用（□总价包干□综合单价包干）的方式承包，合同（□包干总价□暂定总价）为人民币：元（大写：）。
2、合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的，视为已包含在工程总价之中，结算不作调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。
3、甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算，本合同中已有适用于变更工程的价格，按本合同已有的价格（投标总价下浮 %的价格即为合同总价）变更合同价款；本合同中有类似变更工程价格的，参照本合同已有的价格变更合同价款；本合同中没有适用于/类似变更工程的价格，按照双方确认的价格计价。
5、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所工程量完工后20天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。
第五条：承包方式1、本工程采用总价包干的方式承包，即：包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
2、本工程严禁分包或转包。
如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此一起的一切损失。
第六条：合同文件的组成1、本合同2、工程招标文件3、施工图纸/施工优化图纸（以供电部门审批确认为准）4、乙方投标提交的投标书。
第七条：工程工期及交付成果1、本工程工期定为个日历天。
2、计划开工日期：年月日，正式开工日期待甲方具备开工条件后，书面通知乙方为准。
3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电日为工程竣工日）。
第八条：质量合格要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。
第九条：工程价款的支付与结算1、本合同签订后14天内，乙方获得该项目的供电批文后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备(高低压配电柜、变压器、发电机组等)到达施工现场，经验收合格并开始安装后14天内付合同总价的%。
3、在工程安装完毕后14天内，支付合同总价的%。
4、正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的%。
5、技术资料移交后，甲乙双方办理结算，结算完毕后14天内付合同价款的%。
6、剩余%工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。
7、本工程施工配合费为合同总价的%，即人民币元(大写人民币：)，由甲方统一扣除支付给土建总承包方。
8、每期付款前，乙方须提供当期同等金额的有效发票。
乙方最终提供的发票金额数须等于结算总额（即含结算总价 %的总承包施工配合费发票）。
第十条：材料、设备供应1、本工程所需的材料、设备等物资的供应均由乙方根据图纸、投标报价方案要求负责采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场材料和设备必须是在本合同中甲方指定的品牌，若乙方要更改材料品牌需事先书面报告，并得到工程监理或甲方的书面同意后方能组织材料、设备进场，否则监理或甲方有权制止，并要求乙方退回全部材材料和设备。
4、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并向甲方提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。
第十一条：设计变更及工程结算1、乙方交付的设计图纸、说明、均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。
2、施工设计修改变更单必须经甲方董事长签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。
其它任何未经甲方董事长签字的变更，甲方均不予以认可。
3、乙方的投标书作为双方确定变更合同价款的依据，因变更造成的工程量增加或减少，双方据实调整，单价根据乙方投标书中相应单价并下浮4.67%后执行。
4、工程竣工验收报告经甲方书面认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
第十二条：双方责任与义务一、甲方责任及义务1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。
对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
6、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务1、乙方应向甲方提交施工图纸肆套，并同时提供施工图电子文档。
2、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划，报监理工程师审核后送交甲方。
3、乙方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进场时报监理工程师及甲方现场工程师检验。
4、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。
5、乙方在施工现场必须任命一名驻工地的项目经理，一名专业的工程师及一名技术员负责（须持有有效上岗证），并向监理工程师和建设单位提供上述人员职务名单及资质证、上岗证复印件，及其现场施工人员的联系电话。
6、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。
7、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。
8、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。
9、办好竣工验收后14日内交三套完整的竣工资料给甲方，并负责甲方使用人员的培训工作。
10、乙方与其他投标单位串通作弊、多头挂靠、以不正当手段取得本合同项下工程的，甲方可随时终止合同，没收乙方的履约保证金，乙方已完成的工程按相关法律规定处理，造成甲方经济损失的，应承担赔偿责任；本合同项下工程已经完工的，按相关法律规定处理，同时乙方应向甲方支付合同价款的20%作为违约金，造成甲方经济损的，乙方还要负责赔偿。
乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益，一经查实，甲方可按照给付金额5倍追究乙方经济责任，造成本工程质量问题及甲方其他损失的，乙方并应负责赔偿。
11、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。
12、乙方应按本合同约定办理报批、报建手续，或无条件配合甲方办理施工、验收、备案等手续。
乙方违反本条约定的，应承担甲方由此产生的直接和间接经济损失，甲方并有权解除本合同。
13、在施工期间，应服从总承包方及甲方的管理。
第十三条：工程保修1、本工程整体保修期为年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由乙方负责无偿维修。
3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。
若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。
若发生紧急抢修事故，乙方接到事故电话通知后，立即赶往事故现场抢修。
乙方逾期进行维修的，甲方可自行或委托第三方维修，维修费用从乙方的保修金中扣除，不足部分，有权向乙方追偿。
5、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。