打桩工程施工合同协议(完整版)
打桩合同范本3篇
打桩合同范本3篇篇一打桩合同范本一、合同主体1. 甲方：[甲方全称]，地址：[甲方地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]。
2. 乙方：[乙方全称]，地址：[乙方地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]。
二、合同标的2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程规模：[工程规模及参数]。
4. 工程质量标准：[工程质量标准]。
三、合同工期1. 工程开工日期：[开工日期]。
2. 工程竣工日期：[竣工日期]。
四、合同价款1. 本合同总价款为人民币[合同总价款]元（大写：[合同总价款]元整）。
2. 乙方应在合同签订后[付款期限]内，按照合同约定的付款方式向甲方支付合同价款。
五、合同履行1. 乙方应按照甲方的要求，确保工程质量和进度，按时完成合同约定的工程内容。
2. 乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，确保施工安全，对施工现场进行合理管理。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，如需变更，应提前通知甲方，经甲方同意后方可实施。
六、合同变更与解除1. 在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可以协商变更或解除合同。
2. 双方协商一致，可以解除或变更合同。
七、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。
2. 乙方未按照合同约定保证工程质量，应承担修复、返工等费用，并向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
1. 桩基工程：指为提高建筑物基础的承载能力，采用桩基础进行施工的工程。
2. 工程质量标准：指国家、行业或地方规定的工程质量要求，包括设计、施工、验收等方面的标准。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
4. 违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定的比例或金额向另一方支付的赔偿金。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
打桩合同范本工程3篇
打桩合同范本工程3篇篇一打桩合同范本工程甲方（发包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________二、工程期限1. 开工日期：__________________2. 竣工日期：__________________3. 总工期：__________________三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币__________________元（大写__________________元整）。
预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；进度款：根据工程进度，甲方按______%的比例支付进度款；竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总价的______%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在______日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；按时支付工程款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金______元。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
工地打桩合同范本(共7篇)
工地打桩合同范本(共7篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!工地打桩合同范本(共7篇)工地打桩合同范本第1篇甲方：乙方：依照《XXXXXXX合同法》及其他有关法律、法规，双方本着公X、自愿的原则，就本工程桩基施工事项协商一致，订立本合同。
打桩工程合同4篇
打桩工程合同4篇篇1打桩工程合同一、合同双方本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主单位）签订，双方约定如下：甲方（施工单位）：公司名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（业主单位）：公司名称：法定代表人：联系地址：联系电话：二、合同目的本合同的目的是约定甲方进行打桩工程的施工事项，为乙方提供相关服务，双方遵守合同约定，共同完成工程项目。
三、合同内容1. 工程名称：打桩工程2. 工程地点：（详细地址）3. 工程范围：打桩工程施工及相关服务4. 工程周期：预计工期为（具体天数）5. 工程费用：合同价为（具体金额）6. 付款方式：乙方应在合同签订后，按照约定的支付进度支付工程款项7. 保修期：工程完成后，甲方提供（具体时间）的保修期8. 违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任四、工程规范1. 甲方应按照相关规范要求，按时、合格地完成打桩工程，并确保工程质量。
2. 甲方有权安排专业技术人员进行工程施工，确保施工过程安全顺利。
3. 施工期间，甲方应保持工地的整洁有序，确保周边环境的安全与卫生。
4. 工程验收：工程完成后，乙方有权对施工质量进行验收，发现问题应及时提出整改要求。
五、合同解决在工程施工期间，若出现纠纷或争议，双方应通过友好协商解决，如无法协商解决，则提交相关法律部门处理。
六、其他约定1. 本合同一旦签订生效后，任何一方不得私自修改或擅自解除合同。
2. 本合同应遵守国家相关法律法规，确保合法合规。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
七、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成后终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成后终止。
以上是关于【打桩工程合同】的内容，双方应严格遵守合同约定，共同完成工程项目。
愿双方合作顺利，工程顺利完成。
篇2打桩工程合同是一个涉及到土木工程中重要的合同之一。
打桩工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（总包方）：名称：________住所地：________法定代表人：________乙方（分包方）：名称：________住所地：________法定代表人：________根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，经友好协商，就甲方工程中打桩施工部分达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________（以下简称“本工程”）。
1.2 工程地址：________。
1.3 工程内容和范围：包括但不限于桩基施工、桩身检查、桩顶处理等。
1.4 工程总价：人民币________元整；大写：________。
1.5 质量验收要求：施工质量应符合国家相关标准和规范，达到设计要求，并通过甲方验收。
1.6 工期：自________年________月________日起至________年________月________日止，共计________天。
第二条双方权利及义务2.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成打桩工程，并对工程质量承担全部责任。
2.2 甲方应按合同约定的时间、数量和质量要求提供施工所需材料、设备，并负责协调解决施工过程中的相关问题。
2.3 乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，并对施工安全负责。
第三条工程款支付3.1 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和支付时间由双方另行约定。
3.2 乙方在工程完成后，应向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到结算报告后________个工作日内完成审核，并支付相应工程款。
第四条违约责任4.1 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
4.2 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
第五条争议解决5.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
打桩工程合同5篇
打桩工程合同5篇篇1打桩工程合同一、合同双方甲方：______________________（以下简称甲方）乙方：______________________（以下简称乙方）二、合同目的根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商，就______（项目名称）打桩工程签订本合同。
为了明确双方的权利和义务，特订立如下合同：三、项目内容1. 项目名称：______（项目名称）2. 工程地点：______（工程地点）3. 工程范围：工程所包括的具体内容及标准由双方协商确定，详见附件《工程说明书》。
4. 工程时间：工程合同自双方签订之日起生效，至______（完工日期）止。
5. 工程费用：工程总造价______元整。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按《工程说明书》的规定，严格按照标准施工，保证工程质量符合国家相关规定。
2. 工程完工后，甲方有权对工程进行验收。
如发现工程质量不符合合同规定的，乙方应承担相应责任，并在规定时间内进行整改。
五、付款方式1. 工程费用按照进度付款，具体付款比例和时间详见附件《付款计划表》。
2. 乙方应在甲方验收合格后，提供相应的发票及相关资料，以便甲方进行结算付款。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失，按约定支付违约金等。
2. 发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应向______（仲裁委员会或法院）提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工日期止。
2. 本合同一式叁份，甲、乙、______各执壹份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜由双方另行协商解决。
甲方（盖章）签字：____________日期：____________乙方（盖章）签字：____________日期：__________________（见证人）签字：____________日期：____________附件：1. 工程说明书2. 付款计划表以上为打桩工程合同的具体内容，请各方遵守合同规定执行，如有任何争议，请及时协商解决，谢谢！篇2打桩工程合同一、签约方甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包人）地址：法定代表人：联系电话：二、项目背景甲方拟委托乙方进行打桩工程，双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同协议条款总包单位：_________________________________________（以下简称甲方）分包单位：_________________________________________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：钻孔灌注桩桩基、深层搅拌桩围护、SMW工法围护、支撑工程等；承包范围：桩基、围护、支撑工程；承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全及文明施工、包一切责任、包全部费用；1.2 工期开工日期：以甲方书面通知为准：竣工日期：总日历日期：1.3 质量等级：达到设计及质监质量标准要求（以上海市质检总站或区质检站评定结论为准）1.4 合同价款：第二条合同文件及解释顺序合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：2.1 协议条款；2.2 合同条件；2.3 协商、变更中明确双方权利义务的纪要、协议；2.4 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；2.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律3.1 合同语言：汉语；3.2 适用法律法规：国家的法律、法规和上海市制定的现行法规均适用于本合同文件，文件由双方自备，费用自理；3.3 适用标准、规范：国家和上海市标准及有关的施工技术规范和合同所附的施工技术要求，以及上海市建设工程价款结算实施办法。
第四条图纸4.1 图纸提供日期：4.2 图纸特殊保密要求和费用：业主提供图纸8套，再需图纸的费用由乙方承担。
第五条甲方驻工地代表5.1 甲方任命地工程现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力履行合同约定的职责。
甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤消这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，则视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
如乙方不予执行或甲方指令有误，责任方承担损失。
5.2 委派的监理单位为公司，总监理工程师为，按协议条款的约定，部分行使合同由甲方代表及业主的权力，行使甲方代表及业主的职责。
5.3 业主、甲方代表或总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件规定的义务和其职权内的承诺）。
第六条乙方驻工地代表6.1 乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利和合同约定的职责；乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表或甲方代表委托人，甲方代表或甲方代表委托人在回执上签署姓名和收到时间后生效；乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在24小时内向甲方代表送交报告。
6.2 乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第七条业主及甲方工作业主及甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：7.1 业主应在开工前办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面，架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；7.2 将施工所需水、电及通讯线路从施工场地外部接至协议规定的地点，并保证施工期间的需要；7.3 施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；7.4 开工前向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；7.5 办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报手续（证明乙方自身资质的证件除外）；7.6 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验；7.7 开工前三天组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；7.8 协调乙方处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并由业主承担有关费用。
第八条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：8.1 在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。
8.2 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
8.3 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
8.4 按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由乙方承担。
8.5 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用（包括因乙方责任造成的罚款）。
8.6 已竣工工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊保护的单位工程的部位和相应经济支出，在协议条款内约定。
业主或甲方提前使用后发生损坏的处理费用，由责任方承担。
8.7 按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，发生的费用由乙方承担。
8.8 保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（含合同签订后颁发的规定）。
第九条进度计划9.1 乙方在甲方组织完成设计技术交底后三天内，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应在工程开工前一天予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。
9.2 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准后执行，因此造成的损失由乙方承担，工期不予顺延。
第十条延期开工10.1 乙方应按合同规定的开工日期开始施工。
乙方不按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在请示业主后3天内答复乙方。
甲方代表3天内不予签复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延，造成损失由乙方承担。
第十一条暂停施工11.1 甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求48小时内未予答复，乙方可自行复工。
11.2 所有停工要求和复工手续均需以书面形式提出，并上报业主，征求业主同意。
若当时无条件办理，则在24小时内补齐书面手续，否则由延误方承担相应责任及损失。
11.3 停工责任在业主或甲方，由业主或甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
因业主或甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为业主或甲方已部分或全部取消合同，由责任方承担违约责任。
第十二条延期竣工对以下造成竣工日期推迟的延误，经业主和甲方代表确认，工期相应顺延。
12.1 工程量变化和设计变更；12.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停电造成累计超过8小时；12.3 不可抗力；12.4 地下障碍物等不可预见情况；12.5 合同中约定或业主和甲方代表同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向业主和甲方代表提出报告，在收到报告后5天内予以回复，逾期不予回复，乙方即可视为延期要求已被确认。
第十三条工期提前施工工期若比合同工期提前，则按每提前一天甲方按合同金额的万分之一给乙方奖励。
第十四条检查和返工14.1 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
14.2 以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿业主和甲方的有关损失，工期不予顺延。
14.3 以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的责任由乙方承担。
因业主或甲方原因影响正常施工的经济支出由业主或甲方承担。
第十五条工程质量等级15.1 工程质量应达到国家和上海市有关质量验收评定标准及设计要求；15.2 工程质量等级评定以上海市质检总站或各区质检站评定结论为准。
第十六条隐蔽工程及中间验收16.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方或监理参加。
乙方准备验收记录。
16.2 验收合格，甲方或监理代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
16.3 钻孔灌注桩施工时，甲方应委派代表或业主委派代表24小时在现场值守，根据施工情况进行隐蔽工程验收。
第十七条合同价款及调整17.1 合同价款确定依据：上海市建设委员会颁布的“九三”建筑安装工程综合预算定额；上海市建设委员会制定的有关取费标准规定；经批准的有关材料价差调整的规定；上海市定额站发布上海市建设工程造价信息；本工程施工图纸；业主核价通知；工程款税收由甲方代收代缴，并出具纳税证明给乙方，工程款由业主与乙方直接结付。
17.2 本工程合同造价万元（暂估造价）乙方承诺桩基围护造价按审价部门工程审定总造价下浮。
总包单位收取总包管理费。
（业主认定结算价为基数）。
17.3 合同价款的调整：合同价款在协议条款内约定后，协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整：业主代表确认的工程量增减；业主代表确认的设计变更或工程洽商；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时；地下障碍物；非乙方原因及不可抗力外其他停工引起的损失；合同约定的其它增减或调整；实际发生的开办费内容，由乙方根据现场情况，向业主办理的签证。