工程履约保函(一般担保、连带担保)
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
施工合同签订履约保函
施工合同签订履约保函根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为了保障施工合同的履行，发包人和承包人可以签订履约保函。
履约保函是一种担保方式，由担保人向发包人提供，以确保承包人按照合同约定履行义务。
本文将详细介绍施工合同签订履约保函的相关内容。
一、履约保函的定义和作用履约保函是指担保人应承包人的申请，向发包人提供的，保证承包人履行合同义务的书面担保。
履约保函的作用主要体现在以下几个方面：1. 保障发包人的合法权益。
履约保函可以确保承包人按照合同约定履行义务，如出现违约情况，发包人可以依据履约保函向担保人提出索赔，从而维护自身的合法权益。
2. 增强承包人的履约意识。
承包人取得履约保函后，将更加重视合同履行，严格遵守合同约定，确保工程质量、安全及进度等方面的要求。
3. 降低合同履行风险。
履约保函作为一种担保手段，可以有效降低合同履行过程中可能出现的风险，有利于发包人和承包人之间的合作。
二、履约保函的内容施工合同签订的履约保函通常包括以下几个方面的内容：1. 担保金额。
履约保函的担保金额一般为主合同约定的合同总价款的一定比例，最高不超过人民币一定金额。
2. 保证期间。
履约保函的保证期间一般自合同生效之日起至工程竣工日期后一定时间内。
如双方协议变更工程竣工日期，保证期间相应调整。
3. 保证方式。
履约保函的保证方式通常为连带责任保证，即担保人在承包人违约的情况下，承担违约责任。
4. 保证责任。
担保人承诺在承包人未按照合同约定履行义务的情况下，按照发包人的要求，承担相应的赔偿责任。
5. 代偿安排。
发包人要求担保人承担保证责任时，应向担保人发出书面索赔通知及承包人违约的证明材料。
担保人应在保证金额内赔偿发包人的损失。
三、履约保函的签订流程施工合同签订履约保函的流程如下：1. 承包人向担保人申请签订履约保函，并提供相关合同文件。
2. 担保人对承包人的申请进行审核，确认无误后签订履约保函。
3. 担保人将履约保函正本送达发包人，同时提交副本供发包人留存。
工程(合同)履约担保的相关内容是怎样的
工程合同履约担保的相关内容是怎样的概述工程合同履约担保是指在工程合同签订和履行过程中，为保障合同双方的权益，解决履约风险问题而设立的担保制度。
本文将介绍工程合同履约担保的相关内容，包括担保的类型、担保的作用和要求等。
担保的类型工程合同履约担保一般包括三种类型：投标保证金、履约保证金和保函。
1. 投标保证金：投标保证金是投标人在工程招标阶段提供的一种履约担保，用于保证投标人能够按照投标文件规定参与竞标，并在竞标成功后签订合同并履行合同义务。
如果投标人未能履行相关义务，投标保证金将被收缴或扣除。
2. 履约保证金：履约保证金是承包商在中标后签订工程合同时提供的一种履约担保，用于保证承包商能够按照合同规定按时、优质地完成工程项目。
如果承包商未能按照约定履行合同义务，履约保证金将部分或全部被收缴或扣除。
3.保函：保函是一种由担保机构出具的书面保证，用于保证工程合同履约的担保方式。
保函通常包括履约保证函和支付保证函。
履约保证函用于保证承包商履行合同义务，支付保证函用于保证业主能够按时支付合同款项。
担保的作用工程合同履约担保的主要作用包括几个方面： 1. 保障合同双方的权益：工程合同履约担保为合同双方提供了一定的安全保障，确保各方能够按照合同约定的条件和要求履行相应的义务。
2. 缓解履约风险：工程项目履约过程中存在一定的风险，如承包商无法按时完成工程、业主无法按合同约定支付款项等。
履约担保可以减轻相关风险，提高项目的履约能力。
3. 提升市场信誉度：拥有有效的工程合同履约担保可以增加企业的市场信誉度，提高竞标成功率，为企业争取更多的商机。
担保的要求工程合同履约担保通常需要满足要求： 1. 担保机构资质：担保机构需要具备相应的资质和经验，以提供可靠的担保服务。
通常需要担保机构具备一定的注册资本、良好的信誉记录和专业的担保服务团队。
2. 担保额度：担保额度是指担保机构对工程合同的担保金额，一般根据合同金额的一定比例来确定。
施工中的履约保函和担保形式
施工中的履约保函和担保形式在施工合同中，履约保函和担保是常见的形式，以确保工程项目得到顺利完成并保护各方的权益。
本文将探讨施工中的履约保函和担保形式，以帮助读者更好地理解和运用于实际工程项目中。
一、履约保函的概念和种类履约保函，顾名思义，是指为了保证承包商按照合同约定完成工程项目，在工程合同中由中标人或者承包商向业主提供的一种担保形式。
履约保函通常由银行或金融机构出具，并承担相应的担保责任。
根据其性质和用途的不同，履约保函可以分为以下几种类型：1. 保证履约保函：承包商向业主提供，确保履行合同义务；2. 进度履约保函：承包商向业主提供，确保按照项目进度完成工程；3. 质量履约保函：承包商向业主提供，确保工程质量符合合同标准；4. 履约保函的担保期限：担保期限根据工程合同的约定而定，通常在工程项目的完工验收期内。
二、担保的种类和比例除了履约保函之外，施工项目中还存在其他形式的担保，旨在保护各方的权益和减少风险。
常见的担保形式主要有：1. 保证金：承包商向业主缴纳的一定比例的金额作为担保；2. 合同保证金：由中标人或者承包商在中标后预留的一定比例金额，作为合同履约的保证；3. 履约保证金：承包商在施工过程中支付给业主的一定比例金额，用于保证工程按时完工，并符合质量要求；4. 履约保险：承包商向保险公司购买的保险，用于保障工程项目的履约义务；5. 其他担保形式：根据实际情况，各方还可以约定其他形式的担保，如第三方保证人提供的担保等。
担保的比例通常根据工程合同的约定而定，一般是合同总额的一定比例，如5%或10%。
担保比例的确定应综合考虑合同金额、工期、工程性质等因素，并通过充分协商达成一致。
三、履约保函和担保的作用履约保函和担保在施工项目中起着重要的作用，具体包括以下几个方面：1. 保证业主权益：履约保函和担保能够保障业主在工程过程中的权益，确保工程按照合同约定完成，并保证工程质量符合要求；2. 降低承包商风险：履约保函和担保使得承包商能够提高中标的竞争力，并确保其履行合同义务；3. 提高工程质量：履约保函和担保督促承包商按照合同标准履行义务，有助于提高工程项目的质量；4. 促进项目资金流动：履约保函和担保能够为施工项目提供一定的资金保障，有效促进了项目资金的流动和使用。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函履约保函（建筑工程项目）各方：根据《建设工程履约保证书及履约保函管理办法》的规定，承办方为确保建筑工程项目的正常进行，特出具本履约保函，以保证履行合同义务。
一、保证金额1、承办方（保证人）将向受托方（受益人）提供保证金额为【金额】的履约保函。
二、保证期限1、保证期限自本履约保函生效之日起，至合同约定的履约义务终止之日止。
三、保证范围1、本履约保函的保证范围包括承办方履行合同所承担的全部履约义务。
四、保证内容1、承办方保证，在合同期限内，按照约定的工程进度、质量标准和合同价款等条款，按时按质完成工程。
2、承办方保证，在工程期间，提供必要的技术支持和专业服务，配合项目实施。
3、承办方保证，在工程期间，遵守法律法规和约定的相关规定，不违法违约，不损害受托方的利益。
五、违约责任1、如承办方未能按照履约保函的约定，完成工程或违背合同约定的履约义务，受托方有权要求承办方承担相应的违约责任。
2、承办方承担的违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、保证人权利1、承办方有权要求受托方确认是否存在合同约定的履约义务的不履行情况。
2、如受托方存在履约义务的不履行情况，承办方有权代替受托方进行工程施工，并要求受托方承担相应的费用。
七、争议解决1、对于因本履约保函引发的争议，各方应友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
附件：1、建设工程合同2、工程进度表3、工程质量标准法律名词及注释：1、履约保函：指在建设工程项目中，为确保承包方按照合同约定履行建设责任而由保证人向受益人提供的担保函。
2、保证金额：指履约保函中明确的保证金额数额，即保证人承担的责任范围。
3、保证期限：指履约保函的保证有效期限，即保证人承担的责任期限。
4、保证范围：指履约保函所涵盖的保证内容范围，即保证人承担的义务范围。
全文结束，感谢各方的合作与支持。
工程履约担保函
工程履约担保函(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程履约担保函工程履约担保函(精选3篇)工程履约担保函篇1致：__先生：鉴于__公司(以下简称A公司)就油田地面设施施工、试运和移交与__(以下简称承包商)于20XX年XX月XX日签订了__号合同(以下简称合同)，我们__，是遵照__法律组建的一家公司，总部设在__，(以下简称担保人)，在此向A公司提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
工程合同履约保函范本
工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致：（甲方名称）敬启者：根据贵公司与（乙方名称）签订的工程合同（合同编号：________），我们（银行或担保机构名称）作为担保人，特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。
本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。
一、保函数量：本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥___________）。
二、保函有效期：本保函自签发之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止，或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止，以先到之日为准。
三、责任范围：在本保函的有效期内，如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务，包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等，贵公司有权书面通知我行并提出索赔，我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内，无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。
四、保函的变更和终止：本保函未经贵公司和我行双方书面同意，不得擅自变更或终止。
在不影响已提出索赔的条件下，贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量，该通知应当由我行确认接受后方可生效。
五、其他条款：1. 本保函适用中华人民共和国法律。
2. 本保函项下的争议，首先应通过友好协商解决，协商不成的，可提交我行所在地人民法院诉讼解决。
3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。
4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜，均不影响合同其他条款的独立效力。
六、签字盖章：本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。
担保人：（银行或担保机构全称）法定代表人：（签字）公章：日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程履约保函
（一般责任担保）
编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供一般责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。
2. 担保有效期自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但无论前述如何规定，本保函有效期最迟不得超过年月日。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后承担一般保证责任。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效
保证人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：日期：
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
工程履约保函
（连带责任担保）
编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。
2. 担保有效期自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但无论前述如何规定，本保函有效期最迟不得超过年月日。
3.在本担保有效期内，因金发公司违反合同约定的义务（包括消防
施工合同第6.2所列情形），应承担违约、赔偿等支付责任时，我行在收到贵公司以书面形式提出的不超过担保金额的赔偿要求后，承担连带保证责任，在2日内向贵公司付清索赔款项。
4. 贵公司与金发公司变更、补充消防施工合同的，我公司仍按照本保函内容承担担保责任。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效，本保函出具后不可撤销。
保证人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：日期：
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）。