施工合同工程量增加补充协议范本(3篇)
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇第1篇示例：施工合同补充协议范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就（项目名称）施工合同（合同编号）已经签订，现甲、乙双方经协商一致，为进一步明确双方权利义务，特就有关事项达成如下补充协议：一、在施工过程中，如需要对合同内容进行调整或者增补，需经双方书面确认后方可执行。
对于不可抗力因素影响的工期，双方可以协商再签订工期延长协议，但延长期限不得超过合同约定工期的一半。
甲方应按照延期工期支付相应款项。
二、如因甲方原因导致工程停工超过合同约定的停工期限，乙方有权要求延长工期，甲方应支付相应的延期费用。
在停工期间，乙方无义务承担工程原因发生的损失。
三、如在施工过程中发现原合同内容有疑义或者不明确之处，应当及时协商解决，避免引起纠纷。
双方应保持良好的沟通，并及时调整合同内容。
四、施工过程中所需的所有材料和设备，均应当符合国家标准并且出具合格证明。
对于质量不能确保的材料和设备，乙方有权拒绝接受。
五、甲方应在拨付款项时按照约定的进度及时支付工程款，以确保工程顺利进行。
如因甲方原因未按期支付款项导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。
六、施工过程中如发生意外，双方应及时通知对方并共同协商解决措施。
对于因双方原因产生的损失，双方应当共同承担责任。
七、乙方应严格遵守施工现场的安全规定和标准，并对施工过程中的安全问题负责。
如发生人身、财产损失，乙方有责任承担相应赔偿责任。
八、合同解释权归甲方所有。
九、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
注：本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上即为施工合同补充协议范本，希望甲、乙双方在签订施工合同时能够根据实际情况进行合理的补充协议，以确保双方权益并顺利完成工程。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
工程施工补充协议范本(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，在主合同的基础上，就以下事项达成补充协议，共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：____工程项目2. 工程地点：____3. 工程建筑面积：____平方米4. 工程结构形式：____5. 工程承包范围：____二、合同变更1. 工程进度：根据实际情况，甲乙双方同意将主合同约定的工程竣工日期调整为____年____月____日。
2. 工程内容：经甲乙双方协商，同意在原合同基础上增加以下工程内容：____。
3. 工程量调整：根据实际情况，甲乙双方同意对以下工程量进行调整：____。
4. 工程款支付方式：经甲乙双方协商，工程款支付方式如下：（1）工程预付款：____；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由甲乙双方另行协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定进行结算。
5. 工程质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。
三、其他事项1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款，乙方应按时完成工程进度。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并相应调整工程竣工日期。
4. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有不一致之处，以本补充协议为准。
5. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
四、生效与解除1. 本补充协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
2. 如甲乙双方协商一致，本补充协议可随时解除。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方就某工程项目达成一致意见，经友好协商，特订立本工程施工补充协议，以共同遵守执行。
施工补充协议范本3篇
施工补充协议范本3篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方于________年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经协商一致，特订立本补充协议。
一、工程概况1. 工程名称：__________________________________________2. 工程地点：__________________________________________3. 原合同约定的工程内容：_____________________________________4. 本次补充协议涉及的主要变更内容及原因说明：_______________________________二、工期调整1. 根据实际情况，经双方协商决定，原合同中的开工日期变更为______年____月____日，竣工日期变更为______年____月____日。
2. 若因不可抗力等因素导致工期延误，需提前书面通知对方，并提供相关证明材料，双方根据实际情况重新协商确定新的竣工日期。
三、工程造价调整1. 因设计变更等原因导致工程量增加或减少，双方同意按照原合同约定的计价原则和方法进行结算。
2. 调整后的总造价为人民币________元（大写：_________元整）。
其中，新增部分造价为人民币________元（大写：_________元整），减少部分造价为人民币________元（大写：_________元整）。
3. 双方确认，除本补充协议另有约定外，原合同中关于工程造价的其他条款保持不变。
四、支付方式与期限1. 根据工程进度和验收情况，甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关文件后____个工作日内支付相应款项。
2. 甲方逾期支付工程款的，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付滞纳金。
工程施工合同补充协议范本3篇
工程施工合同补充协议范本3篇工程施工合同补充协议范本一甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、工程内容变更1. 原合同约定的工程内容为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
二、工程量变更1. 原合同约定的工程量为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
三、合同价款变更1. 原合同约定的合同价款为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
四、工程进度变更1. 原合同约定的工程进度计划为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
五、质量标准变更1. 原合同约定的质量标准为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
六、其他变更事项1. 原合同约定的其他事项为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
七、本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议未涉及的事项，仍按原合同执行。
八、本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日工程施工合同补充协议范本二甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
建设工程施工合同补充协议范本(3篇)
建设工程施工合同补充协议范本_____充协议工程名称：_____工程地点：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____年_____月_____日补充协议发包人：_____ (以下简称：_____甲方) 承包人：_____ (以下简称：_____乙方) 经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就_____年_____月_____日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_____一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：_____ 乙方：_____ (盖章)(盖章)法人代表或代理人：_____ 法人代表或代理人：__________年_____月_____日 _____年_____月_____日建设工程施工合同补充协议范本（二）发包人：_____承包人：_____为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地址：_____3、建筑面积：_____4、结构类型：底层为框架结构、地上61层为砖混结构。
5、设计单位：_____6、监理单位：_____二.工程内容及承包范围1、外墙面砖改为外墙漆2、客厅推拉门取消3、本工程为满七层，结构找坡4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光5、外墙40_____40深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
7、其余均按原图施工三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1、开、竣工日期1.1开工日期：_____年_____月_____;竣工日期：_____年_____月_____日;总工期_____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程强制性条文规范》等有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工合同中所约定事项，现就共同签订本合同补充协议。
一、工程基本情况及变更原因1.1 甲方与乙方于____年____月____日签订《建设工程施工合同》，工程名称为______，承建工程的位置为______，工程质量等级为______，合同金额为______。
1.2 工程施工过程中，由于施工现场环境、施工条件、设计要求或相关方面的要求发生了变化，为保证工程施工的顺利进行，现需对原合同进行变更。
1.3 经甲、乙双方友好协商，就下述具体内容达成一致：二、合同内容的修改或补充2.1 工程合同金额变更原工程合同金额为______，现甲方与乙方商定，将工程合同金额由______修改为______。
2.2 工程建设期限的延长原工程合同约定的建设期限为______，由于_____的原因，乙方需要延长工程建设期限______。
2.3 工程质量要求变更原工程合同约定的工程质量等级为______，现甲方要求将工程质量等级提升为______。
2.4 其他修改事项（如设计变更、支付方式变更、施工工期变更等）三、补充协议的生效及执行3.1 本合同补充协议经双方盖章签字后生效，自生效之日起对原合同具有同等法律效力。
3.2 本合同补充协议的执行方式、执行时间及相关责任等事宜，按照双方原合同的约定执行。
甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________日期：____年____月____日以上为《建设工程施工合同补充协议书》，甲、乙双方应本着平等、自愿的原则，友好协商解决问题，确保工程施工的顺利进行。
愿我们共同为建设工程的顺利完成而努力奋斗！篇2建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方就（建设工程项目名称）项目签订了施工合同，经过双方协商一致，为更好地明确双方权利义务，特签订本补充协议书，共同遵守合同规定，保证工程质量，确保工期完成。
工程补充协议书范本(四篇)
工程补充协议书范本甲方（全称）：乙方（全称）：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月____日签订合同编号为的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。
根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。
一、由于工程量增加，合同价款由原来的（￥元）（￥元）人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日工程补充协议书范本（二）甲方：乙方：经双方共同协商,甲方将其开发建设的位于江苏省宿迁市经济开发区（西区）内,第一期的部分厂房工程（韩国现代牌豪华大巴客车生产线）项目承包给乙方施工,现就本建设工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款：一、工程概况：1、工程名称：第一期部分厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅;2、工程地点：江苏省宿迁市宿城开发经济区内;3.、建设规模：住宅三幢，面积约21600㎡，结构：小高层钢筋厂房，单层，钢结构，基础：钢筋混凝土基础。
二、工程承包内容与范围：1、土建工程、钢结构工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。
2、工期要求：本项目施工工期按照工期定额乘于80%，作为单体项目的施工期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同工程量增加补充协议范本
建设单位：_____(甲方)
施工单位：_____(乙方)
万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1.增加工程：_____凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2.新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日施工合同工程量增加补充协议范本（二）协议编号：_____
甲方：_____
乙方：_____
甲乙双方于_____年_____月_____日签订了一份金额为_____元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_____
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_____ 乙方：_____ 签字盖章：_____ 签字盖章：_____ 日期：_____ 日期：_____ 施工合同工程量增加补充协议范本（三）
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：_____
1.项目名称：_____
2.服务类别：_____
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：_____
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度想咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日终结。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：_____(盖章) 咨询人：_____(盖章) 法定代表人：_____(签字) 法定代表人：_____(签字) 委托代理人：_____(签字)委托代理人：_____(签字)
住所：_____ 住所：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：_____ 帐号：_____ 邮政编码：_____ 邮政编码：_____
电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 电子信箱：_____ 电子信箱：_____。