建设工程劳务分包方合同

合集下载

建筑工程劳务分包合同范本3篇

建筑工程劳务分包合同范本3篇

建筑工程劳务分包合同范本3篇篇1建筑工程劳务分包合同范本甲方(发包方):___________(单位名称)、法定代表人:___________、地址:___________、电话:___________。

乙方(分包方):___________(单位名称)、法定代表人:___________、地址:___________、电话:___________。

鉴于,为了保证工程质量,在合同约定的日期内按照有关技术规范、标准和合同规定,完成工程建设项目的各项任务,经双方友好协商,就乙方承揽甲方建筑工程项目中的某项专业的一切劳务分包事宜,达成以下协议:一、项目名称及地点1. 甲方委托乙方承揽以下建筑工程项目的劳务分包:项目名称:___________;地点:___________。

二、服务内容及标准2. 乙方将依据本合同,按照乙方的需求及要求进行服务项目的所有相关工作,并确保服务质量,保证服务水平;3、乙方需按协议提供的技术、质量、安全、文明施工的服务,具体工作包括但不限于:___________,包括但不限于___________等。

三、工作时间及费用4、双方约定项目的工程工期为___________,如有延期需在______日前向甲方提出书面申请。

5、乙方对本次服务将获得的金钱支付如下:总价:___________元。

其中:材料费用:___________元;人工费用:___________元;其他费用:___________元。

四、服务标准与质量6、乙方需严格按照国家建筑工程质量标准和甲方的相关要求,保证工程质量;7、乙方应按时上报工作进展,并配合甲方对服务项目进行检查,并对检查中发现的问题及时进行整改。

8、工程交付以后,若出现质量问题,乙方需提供及时的维修服务。

五、合同履行9、在本次合同履行过程中,如有未尽事宜,双方需根据实际情况共同协商解决;10、本合同未尽事宜由双方签署的相关协议或补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。

有关建设工程施工劳务分包合同6篇

有关建设工程施工劳务分包合同6篇

有关建设工程施工劳务分包合同6篇篇1甲方(总承包方):__________地址:__________电话:__________乙方(劳务分包方):__________地址:__________电话:__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方将部分建设工程施工劳务分包给乙方达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________。

(二)工程地点:__________。

(三)工程内容:__________。

(四)分包范围:__________。

二、合同工期(一)开工日期:__________年______月______日。

(二)竣工日期:__________年______月______日。

(三)工期顺延条件与程序:因不可抗力因素导致无法按期开工或工期延误的,双方可协商顺延工期。

具体顺延条件和程序如下:__________。

三、劳务费用及支付方式(一)劳务费用计算方式:按照实际完成的工程量计算劳务费用。

具体计算方式如下:__________。

(二)支付方式:甲方按照合同约定支付劳务费用给乙方。

具体支付时间和金额如下:__________。

(三)支付保障措施:如甲方未按时支付劳务费用,乙方有权暂停施工,直至劳务费用支付完毕。

因此导致的工期延误由甲方承担责任。

四、质量标准与验收方式(一)质量标准:乙方必须按照国家和地方现行的工程质量标准、规范进行施工,确保工程质量符合要求。

(二)验收方式:工程完成后,由甲方组织验收,乙方应配合提供相关验收资料。

验收合格后,双方签署验收报告。

如验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,并承担整改费用。

五、安全施工与文明施工(一)乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全无事故。

如因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。

(二)乙方应负责施工现场的文明施工,保持施工现场整洁有序。

施工期间产生的废弃物应按照相关规定处理,不得乱堆乱放。

建设工程施工劳务分包合同范本6篇

建设工程施工劳务分包合同范本6篇

建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方(承包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)乙方(分包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上,就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜,达成如下协议:第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________,位于______________。

第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作,具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。

2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求,按时、按质完成工程施工。

第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元,根据实际工程施工情况,由双方商定分期结算,结算方式为______________。

2. 工程施工总价款的支付方式为______________。

3. 若发生工程变更,需另行商议支付方式。

第四条时间节点1. 工程施工期限为______________,自______________年______________月______________日起算。

2. 如乙方无故延误工程进度,每延误一天,甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。

第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中,应切实加强安全管理,保障工程施工现场安全,确保不发生事故。

2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准,确保工程质量符合要求。

建工工程施工劳务分包合同3篇

建工工程施工劳务分包合同3篇

建工工程施工劳务分包合同3篇篇1建工工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方:建设单位(以下简称甲方)乙方:承包商/分包商(以下简称乙方)二、合同背景为了有效管理建工工程施工过程中的劳务分包关系,明确双方的责任和权利,保障工程质量及工期,特签订本合同。

三、合同内容1. 工程名称、工程地点、工程规模及工程内容2. 劳务分包范围及工作内容3. 工期及竣工时间4. 分包价格及支付方式5. 分包商责任6. 建设单位责任7. 合同终止及违约责任8. 其他约定事项四、合同签订1. 甲、乙双方均认真履行合同,确保工程施工按照要求进行。

2. 乙方应提供相应的资质和人员,确保施工质量。

3. 甲方应按时支付合同款项,确保乙方施工顺利进行。

4. 合同期限届满时,双方如需继续合作,可另行签订延续合同。

五、合同解除1. 若甲、乙方一方不履行合同义务,对方有权解除合同。

2. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同。

3. 合同解除后,双方应按照实际情况处理未完成的工作及款项。

六、其他事项1. 本合同经双方签字盖章生效,合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。

2. 本合同任何争议均应友好协商解决,如协商无果,可向有管辖权的法院提起诉讼。

3. 本合同签订地点:(地点)合同甲方(盖章):____________合同乙方(盖章):____________签订日期:年月日以上是建工工程施工劳务分包合同的主要内容,双方应遵守合同约定,共同保障建工工程施工的顺利进行。

愿双方合作愉快,工程顺利完成。

篇2建工工程施工劳务分包合同一、合同的签订1.乙方按照甲方招投标文件确定的分包范围、定标价、工程进度、质量要求等,进行施工。

2.乙方向甲方提交施工组织设计、安全施工方案等相关资料。

3.甲方对乙方的施工组织设计和安全施工方案进行审核,审核通过后方可开工。

4.乙方不得私自增加分包工程范围,变更分包工程定标价等。

5.乙方应按照甲方的工程进度要求,保证施工质量,不得擅自调整进度。

建设工程劳务分包合同范本6篇

建设工程劳务分包合同范本6篇

建设工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方(总承包方):____________________乙方(劳务分包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方总承包的本工程中的劳务分包事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________承包范围:____________________(具体范围详见附件)二、工期要求开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币________元(大写:____________________元整)。

该合同总价已包含完成本合同所有劳务作业内容所需的全部费用。

除本合同另有约定外,甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

2. 支付方式:甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。

具体支付时间和金额按照工程进度节点进行结算。

四、劳务内容及质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范,完成以下劳务内容:(具体劳务内容列举)。

乙方应确保施工质量符合国家和地方相关施工验收规范的要求。

五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工现场各类安全设施完善、有效。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作,保持施工现场整洁有序,防止环境污染。

六、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范,并对乙方进行技术交底。

2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。

如乙方未能按照合同约定履行义务,甲方有权要求乙方整改或解除合同。

七、乙方责任与权利1. 乙方应组织具有相应资质的劳务人员参与施工,确保施工进度和质量。

2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定,接受甲方的监督与检查。

建设工程劳务分包合同范本4篇

建设工程劳务分包合同范本4篇

建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方(总包方):地址:法定代表人:联系人:电话:乙方(劳务分包方):地址:法定代表人:联系人:电话:二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量,经甲、乙双方友好协商,就建设工程劳务分包事宜,签订本合同。

三、项目描述项目名称:项目地点:项目工程量:工程内容:分包工程范围及数量:分包价格:四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程,应按时保质保量完成任务,并承担相应的责任。

2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料,并按合同约定支付分包款项。

3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求,保障工人安全,确保工程质量。

4. 甲、乙双方应保持密切沟通,协商解决工程实施中出现的问题。

五、合同履行期限本合同自签署之日起生效,至分包工程完工验收合格之日止。

六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除,须提前书面通知对方。

2. 若一方未按合同要求履行义务,对方有权解除合同,并追究相应责任。

七、争议解决本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成时,提交有管辖权的仲裁机构处理。

八、其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定。

2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

九、签署甲方(盖章):法定代表人签字:日期:乙方(盖章):法定代表人签字:日期:以上为建设工程劳务分包合同范本,经双方确认无误后签署生效。

希望双方能够诚信合作,共同推动工程进展,实现双赢局面。

篇2建设工程劳务分包合同范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了加强建设工程的管理,保障工程质量和按期完成工程,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同:一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程(项目名称),位于(具体位置)。

二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。

三、工程期限工程期限为自(合同签订日期)起至(工程竣工日期)止。

建设工程劳务分包合同范本3篇

建设工程劳务分包合同范本3篇

建设工程劳务分包合同范本3篇篇1建设工程劳务分包合同范本甲方(发包人):____________乙方(承包人):____________经甲、乙双方友好协商,就甲方承揽的本合同所列建设工程劳务的分包事宜,达成如下协议:一、建设工程名称:____________二、建设工程工程内容:1.工程范围:____________2.工程标准:____________3.工程数量:____________4.工程价格:____________5.工程时间:____________三、乙方分包内容:1.乙方承包的工程名称:____________2.乙方承包的工程内容:____________3.乙方承包的工程范围:____________4.乙方承包的工程标准:____________5.乙方承包的工程数量:____________6.乙方承包的工程价格:____________7.乙方承包的工程时间:____________四、合同价款及支付方式:1.合同价款总额为:____________(大写:____________)2.支付方式:本合同价款分为_____次支付,每次支付比例为____%;每次支付时间及金额约定为:__________3.发包人按照发包计划的执行情况支付工程款,由乙方提出符合本合同规定的计量报告后,经甲方审核合格后,由甲方支付工程款。

五、违约责任:1.如甲方或乙方违反本合同的规定,应当承担法律责任。

2.如乙方未按时、质量或技术未能达到工程要求完成各承包项目,发包人有权要求其承担迟延责任、酌情扣除工程款及赔偿因此而产生的损失。

六、合同终止:1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至__________年__________月__________日终止。

2.本合同履行期间,如因不可抗力致使合同不能履行,双方互不承担责任。

七、争议解决:本合同发生争议,双方友好协商,协商不成的,提交_____仲裁委员会仲裁,并最终仲裁裁决为终局裁决。

建设工程施工劳务分包合同5篇

建设工程施工劳务分包合同5篇

建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方(总承包商):名称:xxx公司法定代表人:xxx地址:xxx电话:xxx乙方(劳务分包商):名称:xxx公司法定代表人:xxx地址:xxx电话:xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任,保证工程质量和工期,甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,达成如下合作协议。

三、合同内容1. 工程名称:xxx工程2. 工程地址:xxx3. 工程范围:根据双方共同商定,乙方承担施工工程中的劳务分包工作,包括但不限于人工、材料运输等。

4. 工程工期:根据施工计划,工期为xx个月/天。

5. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程,保证工程质量符合规定。

6. 施工组织:乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。

7. 价格及支付方式:甲乙双方商定施工总价为xxx元,支付方式为xx%预付款,xx%进度款,余款xxx天内结清。

8. 违约责任:如一方违约,需向对方支付违约金,违约金金额为合同总价的xx%。

9. 其他约定:双方在合同履行过程中如有其他约定,可另行协商,并签订书面补充合同。

四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更合同。

五、合同争议解决如因合同履行发生争议,双方应协商解决,协商不成的,提交仲裁机构处理。

六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收并结清尾款之日终止。

七、其他本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:建设工程施工劳务分包合同签订,旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系,提高施工效率,确保工程质量和安全。

双方应严格按照合同约定执行,共同完成工程目标。

希望双方能够携手合作,共同努力,顺利完成工程。

篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式,通常由总包方与分包方签订。

在建设工程中,总包方通常是建设工程的主体承包商,负责项目的整体管理和实施,而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商,承担具体的施工工作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号 ___________ 建设工程劳务分包方合同发包人:北京市设备安装「•程公司绵阳项司部承包人:・分包工程名称:绵阳新体育馆机电设备安装施工地址:区(县)绵阳市建设委员会二00四年印制发包人(全称):北京市设备安装工程公司绵阳项目部承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

第一条:工程概况及承包工作内容1. I工程名称:绵阳新体育馆机电设备安装1. 2工程概况:L3分包工作内容:范围包括:1. 4工程监理单位第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共120 名第三条合同工期开工H期2004年6月10 H,完工日期2005年7月15日,工期为天第四条合同价款4.1合同价款为:元(人民币)大写:元4.2合同价款的确定原则(在确定的方式前划“V”):经过招投标确定或虽未经招投标程序,有承、发包双方协商2)按建筑而积确定承包价元/平方米:其中, 地上结构:元曆;地下结构:元淅初装修:元/M"水电:元/M'」3)分项工程承包;外墙面砖:元/帕;屋面防水:元/M' 水磨石地而:7G/M2;水泥砂浆:元/帕;内墙普通抹灰;(V)4.2.3定额工以外发生的零星用工单价为27 元/工日(以实际发生,书面签证资料为准)。

()4. 2. 4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过8小时的按标准补偿。

4.3对合同价款内容的明确:第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料;5.1. 1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3有效的月度工作量结算资料及书而洽商变更、现场签认资料等。

5.2合同价款的结算和决算:5. 2. 1发包人应于每月25 日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料, 发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

5.3合同价款的支付:5. 3.1合同价款分期支付:在_______ 年—月—日付款—元,在—年—月—日付款___________________________ 元,每月按月完成工程量支付5.3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额为当月工人生活费。

工程竣工结算后,一次付清所剰款。

5.3.3办理支付的手续费为:承包认为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京人外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人需填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁发的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

6.2重大伤亡及其他安全事故处理:6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,需做出书面记录或拍照。

6.2.2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。

发包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

6.3对本工程的安全生产标准双方约定如下:第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书而认可后,以质量要求较高者为施工依据。

7.2承包人必须按照国家规定的质量检验:标准、施工驶收规范和施工组织施工。

在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包方工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续;逾期未办理验收,发包人又交后序施工的投入和使用的,视为符合合同要求,工程交工。

7. 4对本工程的质量标准,双方约定如下:第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

•因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;•设计变更和工程量增加;•发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;•承包人以书而形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;• 一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;•发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书而答复。

承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

8.3非上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

9. 2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不可能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自纾解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

. 9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:第十条材料机具供应10.1本工程由发包人提供的机械设备为:套丝机、电焊机、水钻、台钻、等承包人自备的工具为:双方确认防护用具:由扌日010.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具•要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

10. 4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:第十一条文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门要求采取妥善的保护措施。

发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。

因保护文物发生的费用,由发包人承担。

第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方而的交底。

12.2负责于年—丿J日提供施工图纸套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

12.3负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

12.4负责解决施工存在或发生的技术问题。

12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。

12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期场容等方而发现有违反合同约定内容的,发包人应书而提出整改意见,督促承包人进行整改。

12.7负责组织工程验收。

12.8本工程发包人施工代表为,负责日常施工的管理、协调工作。

发包人也可委托—一有现场签认用工、办理治商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。

第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

13.2承包人须将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号),作为本合同附件。

13.3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于 %,服从发包人的统筹安排, 统一调动。

13.4 发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书而通知,并办理变更手续。

13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。

13.7承包人确认为派驻工地的施工代表,负责日常施工管理、协调工作。

第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。

停工、窝工应办理书而洽商,方作为决算依据。

发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

14.1.3发包人超过约定的支付时冋不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款协议,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付;发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方乂未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员, 并依法追索托欠款及损失赔偿费。

14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

14.2承包人违约责任14.2.I因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场。

但发包人应在要求承包人退出现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。

14. 2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整、承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。

相关文档
最新文档