(工程合同)西安市建设工程施工合同
建设工程施工合同模板(3篇)
建设工程施工合同模板甲方：_____乙方：_____依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、结构层次：四间三层,从填层地梁一直到顶4、建筑面积：_____二、工程承包范围：方案图所示的土建工程三、工程设施：施工所用的水电由甲方负责,施工所用的工具、器械由乙方负责四、工程承包形式：承包形式：包清工（立木模、脚手架、钢筋工、泥水工、砌砖工、粉刷、盖瓦片、做地与台阶、清理）五、合同工期：开工日期：____年____月____日（一实际开工日期为准）竣工日期：____年____月____日（一实际竣工日期为准）合同工期总历天数天六、合同价款：金额（大写）：_____（人民币）￥____元七、工程结算及支付办法：完成总工程量的____%,支付总工程款____%,全部工程完成经验收合格后,再付总工程款的____%,余额____%待保修期壹年内经复验合格后付清。
八、质量要求：工程质量标准：合格（墙面平直,上下不得超过_____公分）。
如果不合格,翻工所需材料及工钱由乙方自负。
九、其他要求：1、乙方不得将该项工程转包他人施工。
2、施工期间造成安全等事故均与乙方自行负责,施工人员必须保险,保险费由乙方负责。
3、乙方缴纳建设保险金元,其保证金待工程竣工验收合格后不计息退还。
十、以上不尽事宜,由甲方协商解决。
十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,镇财政所一份。
十二、合同生效合同订立时间：_____本合同双方约定签字、盖章后生效。
甲方：_____ 乙方：_____代表：_____ 代表：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工合同模板（二）甲方：（项目部（施工局）全称）乙方：（营业执照登记名称，全称）依照《民法典》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
(完整版)建设工程施工合同(范本)
(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程费用：•施工工期：2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工，确保工程的质量符合相关规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和验收，对于发现的质量问题，乙方应及时修复或更换。
3. 工程款支付方式工程款支付方式如下：•合同签订后，乙方应缴纳工程款的10%作为预付款；•工程开始施工后，甲方每个月支付工程款的进度款；•工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的余款。
4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的，双方应协商确定新的费用，并签订变更合同。
双方应确保变更后的工程能够按时完成。
如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的，乙方可以向甲方提出索赔申请。
乙方应提供充分的证明材料，并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。
5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定，不履行相应的责任和义务；•甲方违反合同约定，不支付工程款或拖延支付工程款；•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。
6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中，如发生纠纷，双方应协商解决。
如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
三、其他条款1.合同附件：根据具体情况，可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。
2.合同的生效和变更：本合同自双方盖章之日起生效，任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。
3.保密条款：双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密，不得泄露给第三方。
四、合同签订本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本合同的内容和条款是双方共同商定的，对双方均具有约束力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)陕西省建设工程施工合同第一章总则第一条乙方承包商欲承包甲方建设工程，甲方同意将建设工程承包给乙方并签订本合同。
第二条本合同适用于陕西省范围内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。
第三条本合同所指的甲方为建设工程的业主，乙方为承包商。
第四条本合同包含施工范围、工期、工程款支付、质量保证、违约责任等条款。
第五条双方应该严格按照合同约定执行，任何违反合同规定的行为都应承担法律责任。
第二章施工范围第六条施工范围指明具体的建设工程项目，包括建设的位置、规模、工程内容等。
第七条乙方承包商应根据合同约定的施工范围提供相关的技术和人力资源。
第八条甲方有权根据需要对施工范围进行调整，但需要提前通知乙方并签订修订合同。
第三章工期第九条工期为从合同签订之日起到竣工验收合格为止的时间。
第十条双方应协商确定工期，并在合同中明确约定。
第十一条如因甲方原因导致工期延误的，甲方应向乙方支付相应的赔偿金。
第四章工程款支付第十二条工程款支付方式应在合同中明确约定，可以按工程进度支付或按阶段支付。
第十三条工程款支付应按照合同约定的时间和金额进行。
第十四条乙方应提供相应的付款申请及相关财务文件，以便甲方审核和支付。
第十五条如甲方未按时支付工程款的，乙方有权要求支付违约金。
第五章质量保证第十六条乙方承包商应按照工程质量标准和相关法规进行施工，确保项目质量达到合同约定的要求。
第十七条在工程质量保证期内，甲方如发现工程质量问题，乙方应及时修复。
第十八条如发生因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
第六章违约责任第十九条如果一方违反合同约定，使对方受到经济、时间或其他方面的损失，应承担相应的责任。
第二十条如一方违约导致另一方无法履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
第二十一条违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
附件：1、工程图纸：包括建设工程的平面图、立面图、剖面图等。
2、合同附件：包括合同补充条款、技术要求等。
2023建设工程施工合同(住房和城乡建设部)正规范本(通用版)
建设工程施工合同（住房和城乡建设部）1. 合同的背景和目的本合同由住房和城乡建设部主管，用于规范建设工程的施工过程，明确双方权利义务，保障合同的履行。
2. 双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务甲方有权：•提供具体的建设工程设计、要求和资料•对施工过程进行监督和检查，并要求及时改正施工中的不合格行为•合理支付工程款项甲方有义务：•向乙方提供合理的施工条件和施工所需的材料•配合乙方完成施工过程中的必要联络和手续•按约定支付工程款项2.2 乙方的权利和义务乙方有权：•在设计要求和合同约定范围内进行施工•合理要求甲方提供施工所需的材料和条件•获得工程款的支付乙方有义务：•按照甲方提供的设计要求和资料进行施工•保证施工的质量和进度•配合甲方进行工程的监督和检查3. 工程的规模和范围3.1 工程的规模本工程的规模为（详细描述工程规模）。
3.2 工程的范围本工程的范围包括但不限于（详细描述工程的范围）。
4. 合同价款及支付方式4.1 合同价款本工程的合同价款为（详细描述合同价款）。
4.2 支付方式支付方式按照约定进行：•甲方按约定时间和进度向乙方支付工程款项•工程款项可分为多个阶段支付，每个阶段的支付金额和时间由双方协商决定•甲方支付工程款项时，应提供相应的付款凭证和发票5. 合同履行的期限和工期管理5.1 合同履行期限本合同自甲方与乙方双方签字之日起生效，合同有效期为（详细描述合同的有效期）。
5.2 工期管理•工程的总工期为（详细描述工程的总工期）•乙方应根据工期计划，按时完成各项施工任务•若因甲方原因导致工期延误，延误期限应由甲方补偿•若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任6. 合同变更和解除6.1 合同变更合同生效后，若出现情况之一，双方应协商变更合同：•工程设计发生变化•工程规模发生变化•工程价格发生变化6.2 合同解除合同生效后，若出现情况之一，双方可协商解除合同：•甲方未按合同约定支付工程款项•乙方未按合同约定按时完成工程任务7. 合同的争议解决双方因合同执行发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可向住房和城乡建设部申请调解或提起诉讼。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)（二）陕西省建设工程施工合同范本（二）第一章总则第二条本合同是双方合作的依据，具有法律效力。
双方应当严格按照合同的约定履行各自的权利和义务，维护合同的实施。
第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。
第四条本合同的主要内容包括：工程项目的基本情况、工程造价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和违约责任等。
第五条本合同的附件是合同的组成部分，与主体合同具有同等的法律效力。
第二章工程项目的基本情况第六条业主应提供下列工程项目的基本情况：1. 工程的项目名称、地点和规划用途；2. 工程的建设规模和内容；3. 工程的设计图纸和施工图纸。
第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况，进行详细的勘察和设计，并提交给业主。
第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查，并提出修改或补充意见。
第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后，应重新进行勘察和设计，并再次提交给业主。
第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后，应及时通知施工单位，并签署确认文件。
第三章工程造价及支付方式第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的基础上，根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。
1. 按照完成工程综合进度，分批支付工程款；2. 工程完工后，进行结算。
第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点，业主应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。
第十四条在工程完工后，业主和施工单位应进行工程结算。
结算应本着公平、公正、公开的原则，按照有关规定进行。
第四章工程质量第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行施工。
施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标准。
第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督，及时发现和解决工程质量问题。
第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查，施工单位应积极配合。
第五章工期第十八条工期是合同的重要内容之一。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
陕西省建设工程施工合同（范本）发包人（甲方）：____________________承包人（乙方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________结构类型：____________________建筑面积：____________________工程造价：____________________承包范围：____________________二、工程期限开工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日竣工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同工期总日历天数：____ 天三、质量标准工程质量应达到国家或行业现行的工程施工质量验收规范合格标准。
四、合同价款合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（￥：____元）其中包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
五、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____日内支付工程总价款的____%作为预付款。
2. 进度款：乙方应按月向甲方提交进度报告，甲方应在收到进度报告后____日内支付当月完成工程量的____%作为进度款。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，甲乙双方进行竣工结算，甲方支付至结算总价款的____%。
4. 质保金：剩余____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满____年后无质量问题时支付。
六、材料供应1. 甲方供应材料：____________________2. 乙方供应材料：____________________七、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅制陕西省工商行政管理局二○一年月日第一部分协议书发包人（全称）：________________________________________________________承包人（全称）：________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________________________工程地点：____________________________________________________________结构形式：___________________ 层数：_________ 建筑面积：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：________________________________________________________资金来源：____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________________________________________________________________________________________ 不包括的工程范围：______________________________________________________________________________________________________________________________三、合同工期：总日历天数_________________天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：_____________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金____________________元，零星工作费___________________元，安全防护、文明施工措施费__________________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
八、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成，双方同意将争议提交陕西省XX市仲裁委员会仲裁。
九、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、质保期满、款项Байду номын сангаас清之日终止。
1.乙方应严格按照国家、行业及地方的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2.工程质量验收按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）进行。
3.工程质量保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
六、安全生产及环境保护
1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
二、合同主体
1.发包方（甲方）：陕西省XX房地产开发有限公司
2.承包方（乙方）：陕西XX建筑工程有限公司
三、合同工期
1.开工日期：____年__月__日
2.竣工日期：____年__月__日
3.合同工期总日历天数：____天
四、合同价款及支付方式
1.合同价款：人民币XX万元（大写：XX圆整）
2.支付方式：
（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方按实际完成工程量的70%支付进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余款项。
五、施工质量及验收
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.工程名称：陕西省XX项目建设工程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同编号：( )第号工程名称：工程地点：建设单位：地点：电话：施工单位：地点：电话：签订日期：年月日西安市工商行政管理局监制西安市城乡建设委员会建设工程施工合同发包人(全称)：西安富伟房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 承包人（全称）： (以下简称乙方) 兹因甲方将工程发包给乙方施工，按照中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合；工程具体情况，经双方洽商达成如下协议。
第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：常青路1.3 工程内容：本工程施工图所含的全部内容1.4 工程承包范围：土建结构，水、电、暖安装工程，节能环保工程，外观网工程。
第2条工期（以开工报告为准）2.1开竣工日期：年月日至年月日2.2总日历工期： 30个月共计 900 日历天第3条工程质量等级：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应运国家或专业质量检验评定标准的条件。
本工程要求质量等级为：合格第4条合同价款4.1承包总价：壹亿五千万元（￥150000000）（暂定按实计算）4.2合同价款计算的依据及承包方式：4.2.1取费类别：按一类工程一类取费，税前直接费下浮三个百分点。
4.2.2计算依据：按《陕西省1999建筑工程综合概预算定额》及相关配套定额，按《全国统一安装定额陕西省价目表（2001）》及先关配套定额。
4.2.3主材：甲方认质认价，计材差：辅材：按陕西省建筑造价信息合同信息价执行。
4.2.4节能环保工程：4.2.5人工费调整：按陕西省政府相关部门颁布的最新文件执行调价。
4.2.6本工程包工包料。
第5条图纸、资料甲方应向乙方提供下列图纸、资料：5.1 经上级主管部门批准的计划文件(复印件)。
5.2 经城建部门批准盖章之建审图四份。
(其中一份必须为盖章原件)5.3 施工场地工程地质勘察资料，地形图及地下管网线路资料各一份，并保证资料真实准确。
5.4 工程施工图份。
图纸资料具体交付时间见本合同附表一：若甲方不能按合同约定提供图纸、资料、造成延误，责任由甲方承担，工期应相应顺延。
第6条甲方应负责在开工前办理好以下事项6.1 负责办理施工场地的征地、拆迁、清除地上地下障碍物，并在开工后解决以上事项的遗留问题。
6.2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证满足施工期间的需要，乙方所用水、电由乙方装表、乙方按表计实耗量按实际向甲方交费。
6.3 开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6.4 向规划部门办理建筑规划许可证，并向有关部门办理其他所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)。
6.5 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验，乙方正式放线后，由甲方负责及时请城建管理部门进行验线。
6.6 组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。
6.7 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用。
以上各项，约定完成时间详见本合同附表二。
甲方可以将以上部分工作委托乙方办理，其费用由甲方承担。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，应承担由此造成之经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。
第7条乙方应负责办理以下事项7.1 会同甲方于开工前按有关规定办理施工许可证。
7.2 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
7.3 及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害。
由乙方承担责任及所发生的费用。
7.4 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲、乙方按规定各自承担相应的费用，因乙方责任造成的罚款，由乙方承担。
7.5 已竣工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙方负责予以修复。
7.6 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
7.7 保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿，工期不予顺延。
第8条施工组织设计和工期8.1 乙方应在年月日前将施工组织设计(或施工方案)和施工进度计划提交甲方代表，甲方应在日内批准或提出修改意见，逾期即认为已经批准。
8.2 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查，监督。
工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，经甲方代表签认后执行。
8.3 延期开工。
乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期七天之前，书面向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在48小时内以书面形式答复乙方。
甲方代表同意延期要求或48小时内不予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
因甲方原因不能按照约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
8.4 暂停施工。
甲方代表确认有必要时，以书面形式要求暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后，以书面形式向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部不履行合同，由甲方承担违约责任。
8.5 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
8.5.1 甲方未按约定提供图纸及开工条件。
8.5.2 甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
8.5.3 工程量变化和设计变更。
8.5.4 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
8.5.5 不可抗力(指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风，雨、雪、震等对工程造成的自然灾害)。
8.5.6 基建施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物流砂需处理时。
8.5.7 甲方材料供应不及时，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后14天内向甲方提出报告，甲方代表在收到报告14天内予以确认、答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
第9条工期奖罚按每天的万分之一对等奖罚第10条质量与验收10.1 乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。
但因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
10.2 对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由败诉一方负担。
10.3 隐蔽工程验收。
工程具备履盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽48小时前以书面形式通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容，验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求。
验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
若甲方代表未能按时参加验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时，甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收。
甲方应承认验收和记录，事后若甲方提出复验。
乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新履盖。
检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。
检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
第11条合同价款支付及合同价款的调整11.1合同价款的支付11.1.1 工程预付款：该项工程无工程预付款11.1.2工程进度款：工程垫资至±0以上五层，甲方支付垫资部分工程量的75%，以后按月形象进度支付工程款，每月二十五日前，乙方报送当月的形象进度工程量，经甲方审核，次月五日前支付当月形象进度工程量的75%，主题封顶付至已完工程量的95%，工程完工十日内付至工程总造价的95%，工程竣工三月内设计结束付至工程总造价的97%，余3%作为工程保修金，按规定期满后一次性付清。
11.2 合同价款的调整。
合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整：11.2.1 甲方代表确认的工程量增减；11.2.2 甲方代表确认的设计变更或工程洽商：11.2.3 工程造价管理部门公布的价格调整；11.2.4 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，且造成经济损失的：11.2.5 合同约定的其它增减或调整。
乙方应在上述情况发生14天内，将调整原因，金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方，甲方代表收到乙方通知后14天内不作答复，即视为已经批准。
11.2.6 乙方未按上述要求及时办理时造成工程延误，由乙方负责。
甲方未按上述要求及时办理审核签字和付款时，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知5日内仍不能按要求支付时，应承担违约责任。
第12条材料设备供应12.1 协议约定属甲方供应的材料设备(见附表三)由甲方按材料设备的种类、规格、数量、单价、质量等级向乙方供货，乙方按约定时间向甲方提供用料清单，甲方按其清单按时送至指定地点。
甲方代表在所提供材料设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。
验收后由乙方妥善保管，发生损坏丢失，由乙方负责赔偿，甲方支付相应保管费用。
甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏丢失由甲方负责。
12.2 甲方供应的材料、设备与清单不符，按以下情况分别处理：12.2.1材料设备单价与清单不符，由甲方承担所有差价。
12.2.2材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工现场并重新采购。