工程工期协议
施工项目工期协议书范本
施工项目工期协议书范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程项目（以下简称“本项目”）达成如下工期协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________平方米第二条工期约定2.1 本工程的合同总工期为____天（日历天，从开工之日起算）。
2.2 开工日期：____年__月__日2.3 竣工日期：____年__月__日2.4 如遇下列情况，经甲乙双方协商一致，工期相应顺延：（1）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等；（2）设计变更和工程量增加；（3）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过24小时；（4）甲方原因导致工程无法正常进行。
第三条工期延误的责任3.1 因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之一。
3.2 因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。
第四条工期保障措施4.1 乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。
4.2 乙方应确保施工人员、设备、材料等充足，以满足施工需求。
4.3 甲方应按照合同约定，及时提供施工场地、进场道路、施工用水、电源等，确保工程顺利进行。
4.4 甲乙双方应积极沟通，协调解决施工过程中出现的问题，确保工程按期完成。
第五条合同的解除和终止5.1 在工期约定范围内，甲乙双方同意提前终止合同的，应签订书面协议，明确终止合同的原因、日期及双方的责任和权利。
5.2 在工期约定范围内，甲乙双方同意延长合同的，应签订书面协议，明确延长工期、延长后的竣工日期等。
第六条争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程施工工期奖罚协议(3篇)
第1篇甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程施工工期奖罚事宜达成如下协议：一、工期及奖罚标准1. 本工程总工期为：____年____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 奖励标准：（1）如乙方在合同工期到期前提前____天完成工程，甲方给予乙方____%的工期奖励；（2）如乙方在合同工期到期前提前____天至____天完成工程，甲方给予乙方____%的工期奖励。
3. 罚款标准：（1）如乙方在合同工期到期后延迟____天至____天完成工程，甲方对乙方处以____%的工期罚款；（2）如乙方在合同工期到期后延迟____天以上，甲方对乙方处以____%的工期罚款。
二、工期奖罚的支付方式1. 奖励支付：乙方在提前完成工程后，应及时向甲方提交相关证明材料，甲方应在收到证明材料后____个工作日内支付相应的工期奖励。
2. 罚款支付：乙方在延迟完成工程后，甲方应在确认延迟情况后____个工作日内向乙方支付相应的工期罚款。
三、工期奖罚的争议解决1. 如甲乙双方对本工程施工工期奖罚事宜发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，本工程施工工期奖罚协议继续有效。
四、其他约定1. 本工程施工工期奖罚协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
2. 本工程施工工期奖罚协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在工程施工工期方面的权利和义务，确保工程按期完成，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：_________________4. 工程合同总价：_________________5. 工程合同工期：_________________二、工期奖罚1. 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程施工，不得擅自拖延工期。
施工协议书的工期约定
施工协议书的工期约定【施工协议书的工期约定】本协议由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）双方共同订立，就工程项目进行施工工期的约定。
一、项目概述1.1 甲方与乙方签订本协议的目的是明确工程项目的工期，确保工程按时交付。
1.2 工程项目名称、地点及详细信息如下：（填写工程项目名称）（填写工程项目地址）（填写工程项目基本情况）二、工期安排2.1 根据工程项目的规模和难度，以及甲方与乙方之间的协商，双方约定工期如下：（填写约定的工期，可具体到天、周或月）2.2 工期的计算将从本协议签订之日起开始计算。
2.3 若工期延长或提前，需经双方书面协商并签署补充协议。
三、工期保证3.1 乙方保证按照约定的工期完成工程项目，并保证工程质量符合相关法律法规以及合同约定。
3.2 若乙方无法在约定工期内完成工程项目，乙方应承担与此相关的违约责任和赔偿责任。
3.3 如因甲方原因导致工期延长，甲方应向乙方支付相应的工期延期费用，并给予合理的工期延期方案。
四、工期延期4.1 若因不可抗力、自然灾害、政府行为、人力短缺等原因导致工期无法按时完成，双方应及时协商并签署补充协议。
4.2 在工期延期时，甲方应给予乙方合理的支持和配合，协助乙方尽快恢复工期。
4.3 工期延长所产生的费用将由双方协商确定，并以书面形式确认。
五、工期款支付5.1 工程项目按进度款支付方式进行，具体支付方式如下：（填写具体的进度款支付方式）5.2 甲方将按照工程项目的进度支付相应的款项，以确保乙方的施工进度和工期。
5.3 甲方逾期未支付工程款项，将承担相关的违约责任和利息责任。
六、协议解除6.1 在以下情况下，本协议将自动解除：a) 双方一致同意解除；b) 甲方或乙方严重违反协议；c) 因不可抗力导致工程终止。
6.2 协议解除后，双方应按照协议约定进行相关的结算和返还。
七、其他事项7.1 双方同意在工程项目施工期间保持良好的沟通，并及时解决工程项目中发生的问题。
工程工期免责协议书
工程工期免责协议书甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲乙双方就________________________项目（以下简称“本项目”）签订了工程承包合同，现就本项目工期免责事宜达成如下协议：一、免责事由1. 不可抗力：如遇地震、台风、洪水、火灾等自然灾害，或战争、动乱、罢工等社会事件，导致工程无法按期进行的，双方互不追究工期延误责任。
2. 甲方原因：因甲方未能按时提供施工场地、施工图纸、施工材料或支付工程款项等原因导致工期延误的，乙方不承担工期延误责任。
3. 乙方原因：因乙方施工组织不力、技术力量不足等原因导致工期延误的，甲方有权追究乙方工期延误责任。
4. 第三方原因：因第三方原因导致工期延误的，双方应协商解决，协商不成的，可依法向第三方追偿。
二、免责程序1. 免责事由发生后，责任方应在48小时内书面通知对方，并提供相关证明材料。
2. 双方应在接到通知后7个工作日内进行协商，确定工期延误责任及后续处理事宜。
3. 如双方协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
三、免责范围1. 工期免责仅限于本项目施工工期，不影响双方其他合同义务的履行。
2. 工期免责不免除责任方因违约行为给对方造成的直接经济损失。
四、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至本项目竣工验收合格之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：________________________授权代表（签字）：________________________日期：________________________乙方（盖章）：________________________授权代表（签字）：________________________日期：________________________。
工程工期延期协议书
工程工期延期协议书甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为_________的《工程承包合同》（以下简称“原合同”），原合同约定的工程名称为_________，工程地点为_________，原定工程竣工日期为____年____月____日。
现因_________原因，双方经友好协商，就工程工期延期事宜达成如下协议：第一条工程工期延期1.1 原合同约定的工程竣工日期由____年____月____日延期至____年____月____日。
1.2 延期工期为自原合同约定的竣工日期起至本协议约定的竣工日期止的期间。
1.3 延期期间，乙方应保证工程质量符合原合同约定的标准。
第二条延期原因及责任2.1 延期原因为：____________________2.2 因延期原因导致的工程延期，甲方同意不追究乙方的违约责任。
2.3 若延期原因为乙方原因，乙方应承担相应的责任，并按原合同约定向甲方支付违约金。
第三条延期期间的费用及支付3.1 延期期间，乙方应继续承担原合同约定的工程费用。
3.2 延期期间产生的额外费用，由双方根据实际情况另行协商确定。
3.3 延期期间的工程款项支付方式、时间等，仍按原合同约定执行。
第四条工程质量保证4.1 乙方应保证延期期间的工程质量符合原合同约定的标准。
4.2 延期期间，如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或更换。
4.3 延期期间，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第五条其他约定5.1 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
5.2 本协议未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。
5.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________ 日期：____年____月____日。
11263_工程工期协议书范本
工程工期协议书范本（二）一、协议双方甲方：（委托方名称）地质：联系人：联系方式：乙方：（施工方名称）地质：联系人：联系方式：二、协议背景三、工程概况工程名称：工程地点：工程范围及概要描述：四、工期约定1.工程工期约定为（具体工期），自工程开工之日起计算。
2.工程标志性节点和关键性节点约定如下（根据项目具体情况列明节点及时间要求）：节点1：开工日期：完工日期：节点2：开工日期：完工日期：其他节点：3.若乙方不能按照约定的工期完成工程，乙方应提前（具体提前时间）向甲方书面提出申请，并说明延期原因及计划，经甲方同意后方可延期。
延期期间的工期延长及对应的工期影响费用应由乙方承担。
4.如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付延误期间的工期影响费用。
五、工期影响费用1.若乙方未能按时完成工程，每延误一天，甲方有权要求乙方支付工期影响费用，费用标准为合同总价的（具体比例）。
2.工期影响费用的支付方式：乙方在工程完工之日起（具体天数）内向甲方提供书面延误报告，甲方验收合格后即开始计算影响费用。
甲方应在收到乙方影响费用支付通知后，于（具体天数）内支付该费用。
六、工期变更1.若因不可抗力等特殊情况，工期需进行变更，应由乙方书面申请变更工期，甲方经评估后同意变更。
2.工期变更应签订工期变更协议，并明确变更后的开工日期、完工日期等内容。
七、违约责任1.若乙方未能按时完成工程，并且无正当理由或未经甲方同意延期的，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付工期影响费用、承担甲方因此产生的其他损失。
2.若甲方未能按时支付费用或提供材料等原因导致工程延误的，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付工期影响费用、承担乙方因此产生的其他损失。
八、合同效力与解释本协议经甲乙双方签字或盖章后生效，具有合同效力。
对于未尽事宜，双方可再协商补充协议。
九、协议解除除非经双方协商一致，否则不得解除本协议。
如因特殊情况导致必须解除协议的，解除方应提前（具体天数）通知对方，并支付违约金（合同总价的具体比例）。
工程施工工期协议
工程施工工期协议甲方：（施工单位名称）乙方：（业主单位名称）根据中华人民共和国《建筑法》以及有关法律法规的规定，为了保障工程质量、确保工程顺利进行，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就（工程项目名称）的施工工期达成如下协议：一、工程名称：（工程项目名称）二、工程地点：（工程地点）三、工程范围：（具体描述工程的技术要求、施工内容）四、工程工期：1. 工程总工期为（具体说明工程总工期，例如：365天）自合同签署之日起计算；2. 工程分阶段进行，各阶段工期如下：阶段一：（阶段一工期）阶段二：（阶段二工期）……3. 工期延长：3.1 乙方应根据具体情况提前3天通知甲方，并书面提出延长工期的原因，双方协商一致后方可视为有效；3.2 若因甲、乙双方责任或不可抗力等特殊原因造成工期延长，工期延长期限由双方协商确定。
五、工程进度安排：1. 甲、乙双方应在施工前一周内共同制定详细的施工进度计划，并定期对进度进行跟踪、监控；2. 工程进度计划应包括各项工程的开工、完工日期，以及每个重要节点的时间安排；3. 工程进度滞后的，甲、乙双方应及时协商调整施工计划，保证工程能按时完成。
六、责任和义务：1. 甲方责任：1.1 甲方应按照合同约定的质量标准和工程进度要求，保证工程质量，确保施工安全；1.2 甲方应派遣具有相关施工经验和技能的施工人员参与工程施工，确保施工质量；1.3 甲方应按时完成工程各项施工任务，保证工程进度；1.4 若因甲方工程质量问题导致工程进度延误或发生事故的，甲方应承担相关责任。
2. 乙方责任：2.1 乙方应按照合同约定支付工程款，按时提供工程施工所需的场地、材料等资源；2.2 乙方应对工程进度进行监督和检查，如发现问题应及时与甲方沟通、协商解决；2.3 若因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相关责任。
七、工程变更：1. 若工程需要变更，甲、乙双方应在书面协议的基础上进行，否则任何口头变更都不具备法律效力；2. 工程变更需要重新确认工程工期和费用的调整，双方应签署变更协议后方可执行。
建筑工期和工期延误合同约定
建筑工期和工期延误合同约定1.1甲方和乙方在合同协议书中约定合同工期，工期从开工令确定的开工日期起算。
合同有单项工程的，可在专用条款中约定各单项工程的工期。
1.2甲方和乙方在专用条款中约定工程的关键节点工期，甲方可根据项目的总体需要，调整关键节点工期。
1.3合同双方在确定总工期、单项工程工期及关键节点工期时，已经充分考虑下列因素：（1）可能出现的各种规模的下雨、下雪、大风、高低温天气、停水、停电、节假日、政府大型活动等因素；（2）甲乙双方分包工程的合理工期。
1.4如在施工关键工期线路上因以下原因，造成竣工日期及关键节点工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，工期相应顺延，但甲方不承担乙方窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任（如下列原因是乙方造成的，则工期不能顺延）：（1）甲方未能按合同相关约定提供图纸及开工条件；（2）甲方拖延支付工程进度款超过60天以上，致使施工不能正常进行；（3）甲方项目负责人或监理单位未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）在关键线路上甲方提出的设计变更导致分部工程量增加超过10％以上；（5）不可抗力（本合同12.3条约定的情况除外，此影响已由乙方在总工期中综合包干考虑）、发现文物；（6）合同约定或经甲方同意工期顺延的其他情况。
1.5乙方在12.4条约定情况发生后10天内，就延误的工期以书面形式向监理单位提出工期顺延的签证申请。
监理单位在收到申请后5天内予以审核确认，并报送甲方审核，甲方在收到经监理确认的签证申请后10天内予以书面答复。
如甲方逾期不予确认或不提出修改意见，视为同意顺延工期。
1.6乙方应按时完成关键节点工期、单项工程工期要求，如因乙方原因造成关键节点工期或单项工程拖延，逾期在6天以内的，每拖延一天，乙方向甲方支付5000元违约金；从逾期第7天起，每拖延一天，乙方向甲方支付10000元违约金，上述违约金在申请当期进度款前交纳，且此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任，逾期超过20天的，甲方有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工协议表
甲方：
乙方：
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
承包范围：为准。
三、协议工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
协议工期总天数：天
四、乙方在施工期间，所发生的一切安全人身伤亡事故，乙方自愿负全部责任，与甲方无任何关系。
五、甲方义务:
1、提供施工范围和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。
2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。
3、及时办理竣工决算和竣工验收。
4、甲方有权对乙方工程实施监督。
在工程实施中乙方需按照甲方要求施工。
六、乙方义务:
1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协
议的工程内容。
2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，
服从甲方的经济处罚。
3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及
时整改。
4、保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。
七、材料及设备供应：
1、工程所需材料由甲方提供。
2、乙方指定施工人员到材料库领取材料并登记。
3、乙方在施工过程中所需要的建材必须提前日向甲方提出申请，甲方则需及时提供所
需要的建材不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必要的浪费
则按照市价赔偿。
八、工程质量和竣工验收：
1、乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定
标准进行施工和质量评定。
2、乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工过程中发现质
量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定
的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
4、工程完后，由甲方及发包方对工程进行验收，经甲方和发包方验收合格后方可办理工程
结算及支付剩余的款项。
九、违约：
1、延期开工：乙方不能在合同约定的开工期间开始施工，应在合同约定的开工日期2天前，
向甲方代表提出延期开工的理由和要求，在得到甲方允许后，方可延期开工。
2、由于乙方原因造成的工期延误，乙方负责所造成的一切损失。
十、安全文明施工：
1、甲方对乙方加强安全管理，组织对操作人员进行安全培训教育，采取有效的安全生产防
范措施，配备必要的劳动保护用品，乙方对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。
2、现场文明施工，及时清除施工垃圾，确保施工安全文明有序。
3、本着“安全第一”的原则，甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。
4、非施工区域，未经允许，严禁进入。
5、进入施工区，穿着整齐；穿工作服、佩戴安全帽。
6、每日工作完毕，材料、设备及时整理到指定位置方可下班。
7、进入施工区，不得抽烟；不得随地大小便。
十一、工程质量标准：为准。
（不包括材料质量）
十二、协议价款
金额：施工面积每平方元x总平方数
进行中工程款：.
竣工日付款：.
工程款结算：检测工程竣工日后个月内无任何施工质量则结清所欠余款。
十三、组成协议的文件
1、本协议协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
十四、本协议正本两份。
具有同等效力，由甲方和乙方分别保留一份。
十五、协议生效
协议订立时间：年月日
协议订立地点：
本协议双方约定后生效。
甲方：（签名）
电话：
住所：
乙方：（签名）
电话：
住所：。