建设工程施工合同工期变更补充协议
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（甲方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，经双方协商一致，现就合同的某些项补充和规定，达成如下协议：一、补充项目1.项目名称：（补充项目名称）2.项目内容：（详细描述补充项目内容）3.实施时间：（补充项目的实施时间）二、合同价款1.原合同价款：（原合同金额）2.补充款项：（补充项目金额）3.调整后的合同价款：（合同总金额）三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整，应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行，应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用，共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商，就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行，特签订本协议书，共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程，并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求，甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中，如需变更方案设计或其他施工要求，须提前书面申请，并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格，如需更换或调整，需提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事：根据我公司与甲方关于（工程项目名称）工程施工合同（合同编号）的约定，现因某些特殊原因，需要对合同内容做进一步的补充和调整。
经双方协商一致，特拟定本《建筑工程施工补充协议书》，以便更好地规范双方的权利和义务，确保工程顺利实施。
一、工程概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（地点）3. 合同金额：（金额）4. 合同约定竣工日期：（日期）二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商，对原合同中的工程范围进行了调整，具体变更如下：（1）增加/减少/调整（具体内容），调整后的工程范围见附件一；（2）甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。
2. 工程款项的调整根据工程范围的调整，工程款项也需要相应调整，具体变更如下：（1）增减工程款项（具体内容），调整后的工程款项见附件二；（2）双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。
3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响，工期也需要进行调整，具体变更如下：（1）延长/缩短工期（具体内容），调整后的工期为（日期）；（2）双方应共同努力，按时完成工程进度。
4. 其他补充事项（1）工程变更管理：工程变更应按照双方约定的程序进行，需另行签署变更协议；（2）质量保证：双方应严格按照合同要求执行，确保工程质量；（3）安全生产：我司将加强现场安全管理，确保施工安全；（4）其他约定事项：如有其他特殊情况需调整，双方可随时协商签订补充协议。
三、协议变更本协议经双方签署生效，具有法律效力。
在工程施工期间如有需要变更的事项，双方应共同商定并签署书面变更协议。
四、协议解释本协议解释权归双方所有，对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。
五、附则本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上内容如无异议，请签章确认，谢谢！）在双方共同努力下，我公司必将按时完成（项目名称）工程，为甲方交付优质成果，实现共赢局面。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
项目建设工程施工合同补充协议书7篇
项目建设工程施工合同补充协议书7篇篇1鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过补充协议明确施工过程中的各项事宜，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。
双方确认，本补充协议中的条款与工程概况紧密相关，确保施工过程的顺利进行。
三、工程进度与工期调整1. 双方经协商同意，根据项目的实际情况，对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整细节详见附件《工期调整计划》。
2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程价款调整1. 根据项目实际情况，经双方协商，对原合同约定的工程价款进行相应的调整。
具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。
2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。
五、材料设备供应1. 双方约定，施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下原则：首先确保质量，其次考虑成本，并在保证工期的前提下进行。
2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
六、工程质量与验收标准1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协议的约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。
如工程质量不符合约定，施工单位应承担相应的违约责任。
七、安全文明施工1. 施工单位应制定安全文明施工方案，确保施工现场安全、整洁。
2. 施工过程中如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。
具体违约责任及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同补充协议
发包人：（全称、与已签订的合同一致）
承包人：（全称、与已签订的合同一致）
工程名称：（与已签订的合同一致）
工程地点：（与已签订的合同一致）
工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）工程造价(元)：（大写）（小写）已签订的《建设工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：
原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)
（二）《建设工程施工合同》工期变更为开工年月日，竣工年月日，合同工期总日历天数天。
（三）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
（四）本补充协议一式三份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
补充协议备案情况：
备案机构：（盖章）
经办人：年月日
备注：
1、按以上要求编辑，不得缺项。
2、需电子版打印，不得手写。
3、补充协议备案时，需携带合同副本、以备审核。
（备注是说明，不需打印）
Welcome To Download
欢迎您的下载，资料仅供参考！。