水泥搅拌桩施工合同协议书
水泥搅拌桩工程合同范本5篇
水泥搅拌桩工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水泥搅拌桩工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：水泥搅拌桩施工4. 工程规模：_____________（根据实际情况填写）1. 工程开工时间：____年__月__日2. 工程竣工时间：____年__月__日三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程采用固定综合单价方式计价，总造价暂定为人民币____万元。
具体金额根据工程实际完成量结算。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程完成并经甲方验收合格后，支付至工程总造价的__%；剩余__%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、施工方案和相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后组织验收，验收标准按照国家相关规范及甲方要求进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方负责无偿返工，并承担相应损失。
1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
2. 乙方应建立健全安全管理制度，对施工人员进行安全教育，防止安全事故的发生。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、工程保修1. 工程保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如发生质量问题，乙方负责免费维修。
3. 保修期满后，如因乙方施工质量原因造成的问题，乙方仍应承担维修责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基础工程施工专业分包合同(定稿)
桩基础单项工程劳务承包施工协议书合同编号：GDSD-NDGS/QH-甲方：广东水电二局股份有限公司内邓高速NO.2标项目部乙方：为了明确双方在内邓高速NO.2标桩基工程施工中的权利和义务，按照相关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议。
第一条工程概况1.1工程名称：内邓高速NO.2标桩基工程1.2工程地点：河南省南阳市淅川县1.3工程范围：具体参见相关施工图纸和项目部通知，以项目部通知为准。
1.4乙方应进行但不限于下列工作：施工桥位处的桥梁钻孔灌注桩的施工图明示或暗示的全部工作内容。
平整场地、维护；造浆（承担泥浆池开挖、恢复及造浆费用、环保措施费）、机械设备进退场、移机、钻机就位；护筒加工、埋设（护筒自备）；各类地质中钻（冲）孔、清孔等与此有关的所有工序；钢筋笼的加工、码放保管、运输、安装及钢筋笼孔口焊接下放（含吊装费、电焊条、扎丝等费在内）；自备吊机进行施工；安、拆导管及漏斗；混凝土灌注；清理多余混凝土；声测管安装；做好工程桩自检工作等；提供完整的桩基原始技术资料，电源、水源自行解决，费用含在单价中。
南水北调大桥桩基从一级配电箱以下的电缆及配电设施由乙方自行解决；甲方只供应：钢筋（材）、混凝土、声测管；其余材料均由乙方提供。
第二条协议文件组成协议的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：2.1 本协议；2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议；2.3 现行技术规范；2.4图纸；2.5 甲方制订的有关本工程的管理制度。
第三条工程工期3.1 乙方按协议文件完成全部工程的工期为60日历天。
3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下：具体以项目部书面通知为准3.3 若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。
因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在协议价款中充分考虑，乙方不得另外提出。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
三轴水泥搅拌桩工程作业指导书
三轴水泥搅拌桩工程作业指导书一、工程概况津南污水处理厂配套进出水管网工程1#泵站工程基坑开挖深度18.5m，基坑周围采用三轴水泥搅拌桩止水。
三轴水泥搅拌桩ø850@1200，有效桩长36m，欲钻孔施工，桩顶标高为+0.75m，采用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入比为20%（-24.25m以下水泥掺入比为25%），水灰比1.5，水泥28天无侧限抗压强度不小于0.5MPa。
二、编制依据1、天津市勘察院编制的《纪庄子水厂迁建配套管网工程1#泵站岩土工程勘察报告》，工号：K2012-0013，勘察号：2012-415；2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50007-2011；3、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009；4、《建筑工程基坑技术规范》5、相关各地下管线权属单位交底记录；6、国家现行有关技术标准、规程、规范。
三、施工准备1、组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和津南污水处理厂配套进出水管网工程技术要求的有关规定。
结合本合同段的工程地质和水文气象条件，制定符合实际的施工组织设计，落实岗位责任制，确保工程质量安全和进度。
2、三轴搅拌桩桩机进场后必须经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门备案并报监理验收，相关仪器表必须经当地计量检测单位检测合格后报监理验收，监理验收合格后方能施工。
3、机械进场前，组织测量人员利用全站仪根据沿线已闭合的导线点进行桩位放样，并报监理工程师审批。
4、施工场地准备，在水泥搅拌桩施工区内进行清障，整平处理，合理布置机械设备、水泥储料罐。
5、配置的机械设备主要机具包括：搅拌桩机、配套水泥罐及喷浆系统、空气压缩机等。
搅拌桩机由液压机步履底架、井架和导向加减压机构、钻机传动系统、钻具、液压系统、喷浆系统、电气系统等部分组成。
四、水泥搅拌桩施工方法、施工流程水泥搅拌桩施工流程1、三轴水泥搅拌桩施工前应进行成桩不小于2根工艺性试验，确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进速度、提升速度、搅拌次数等参数。
打桩施工合同
打桩施工合同打桩施工合同范本打桩施工合同1甲方：乙方：乙方自愿承揽甲方工程打桩施工。
为了明确甲乙双方职责，经双方友好磋商，特订以下条款，供甲乙双方共同遵守。
一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容及方式：水泥搅拌桩；包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。
四、工程工期：历20天，自年月日起至年月日止。
五、工程质量：合格六、结算方式：依据甲方提供图纸设计的桩位数量（暂定根）×每根桩长度（米）×单价每米元结算，另上浮7%作为管理费及税金。
合同签订后结算方式与单价不变，工程量按实计算。
七、付款方式：工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%，余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%；土建主体工程施工完成后付10%。
八、双方职责㈠、甲方工作职责1、甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。
2、甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。
3、甲方负责水电费。
4、甲方负责静荷载试验费用。
5、配合乙方做好施工过程中的有关工作。
㈡、乙方工作职责1、开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程，测量放样放桩位等。
2、开工前应对工程桩编号。
编制打桩施工方案及顺序，做好施工记录，工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。
3、乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。
以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量一次性验收合格。
4、乙方应自带符合标准的`配电箱及施工用电电缆线。
5、乙方加强对施工作业人员安全教育，采取必要的安全措施，防止意外事故发生。
对施工机械和施工人员应投意外保险。
如桩基施工过程中发生一切安全事故，其责任及经济损失均由乙方自行负责。
6、由于桩基数量多，乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工，才能满足施工工期要求。
如乙方原因造成施工工期延误，甲方有权对乙方处予300元/天罚款。
7、乙方精心组织按设计图纸施工，确保本工程一次性验收合格。
水泥搅拌桩工程合同5篇
水泥搅拌桩工程合同5篇篇1水泥搅拌桩是现代建筑工程中常用的一种地基处理方式，能够有效地加固土壤，增加地基承载能力。
在进行水泥搅拌桩工程时，一份合同是必不可少的。
合同具有约束力，能够规范工程的施工过程和双方的权利义务，保障工程的顺利进行。
下面我们就来看一份关于水泥搅拌桩工程的合同范本。
水泥搅拌桩工程合同甲方（委托方）：___________（单位名称）乙方（承包方）：___________（单位名称）鉴于甲方拟进行水泥搅拌桩工程，乙方愿意承接该工程，并共同遵守以下条款，双方达成如下协议：第一条工程名称该工程名称为___________（水泥搅拌桩工程）第二条工程地点该工程地点位于___________（具体地址）第三条工程内容1. 工程范围：水泥搅拌桩工程2. 工程内容：按照设计要求进行水泥搅拌桩的施工3. 工程规模：共计____根水泥搅拌桩，直径为____米，深度为____米第四条合同价款1. 本合同总价款为___________元（大写）2. 付款方式：工程完工后，甲方应在__天内支付清款给乙方。
第五条工期1. 工程工期为____天，自合同签订之日起算2. 工期延误责任：若因乙方原因导致工期延误，乙方应负担延误责任。
第六条施工质量1. 乙方应按照设计要求和相关标准进行水泥搅拌桩的施工，确保工程质量符合要求。
2. 如发现工程存在质量问题，乙方应在收到通知后__小时内进行整改。
第七条竣工验收1. 工程完工后，乙方应邀请甲方对工程进行验收。
2. 如验收结果与设计要求不符，乙方应及时进行整改直至满足要求。
第八条违约责任1. 若一方违反合同规定，应承担违约责任并赔偿对方损失。
2. 因不可抗力因素，造成工程延误或无法完成的，允许延长工期或协商解决。
第九条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
第十条合同变更合同变更应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
搅拌桩原始记录计算方法
水泥搅拌桩施工原始记录
工程名称：
监理单位：
①：1730*18%*0.709*设计桩长=
②：（1+水灰比）/（1÷水泥比重+水灰比）=1.846 水泥比重3.2g/cm³
③：（水+水泥）/水泥浆比重
④：假定为8:10
⑤：现场测量标高
⑥：设计桩长+（桩底偏差+桩顶偏差）根据检验批质量检验记录表里的桩顶、桩底允许偏差，这里就体现了数据的前后对应。
⑦：地面到桩底，泥面标高-（-1.1）+实际桩长
⑧：根据规范，下沉速度不大于1m/min，桩底喷浆30s；因此提升时间=④+⑦*1（取整）+30s
⑨：水灰比0.5
⑩：根据规范，喷浆压力0.4~0.6Mpa
⑪：⑧+提升所需时间，根据规范，提升速度不大于0.5m/min。
提升所需时间=⑦*2（取整）
⑫：钻入深度
⑬：⑪+下沉和提升所需时间
⑭：大于③
⑮：大于②
⑯：填写数量=当天成桩数量*0.1（取整）数值＜15mm，与检验批质量检验记录表里的垂直度允许偏差要对应。
比如当天成桩15根，垂直度测量比例是1.5根，四舍五入取2，即两根桩需要填写垂直度，数值小于15mm。
⑰：当天所有⑥总和
⑱：必须大于1730*18%*0.709*⑰
⑲：当天所有⑮平均值
⑳：⑱÷⑰。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水泥搅拌桩施工合同协
议书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
水泥搅拌桩施工承包协议
订立合同双方：
甲方：惠州市三友投资发展有限公司：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
兹有甲方将陈江广场地下商业城水泥搅拌桩工程委托乙方负责施工，为了明确双方责任、权利、义务，经双方协商一致，订立本协议。
第一条工程概况
1、工程名称：陈江广场地下商业城
2、工程地址：陈江大道会议中心旁
3、工程内容：φ550水泥搅拌桩，约米；自带台相匹配的施工机
械，投入数量满足工期要求；以及完成本项目的一切工序及辅助工作。
4、承包方式：包工、包料、包设备、包工期、含税票。
第二条合同价款
合同单价：（元/米）（不另增其他费用）
暂定金额（大写）：元（人民币）（需提供发票）
第三条工程负责人
1、本工程甲方委派：为现场负责人，并会同监理工程师对工程进
度、工程质量进行监督，签证手续，并及时解决甲方应解决
的问题和其他事宜。
2、本工程乙方委托：为现场施工负责人，管好自己的施工队伍，
按规程、规范进行操作切实履行本合同的各项规定。
第四条甲方工作
1、负责联系总包方将施工有关控制点书面交给乙方，并进行现场
交验，协助乙方对操作人员进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2、指派工地代表和监理技术负责人员负责工程管理以及所有外部
协调和管理工作，及时传达上级部门和业主的有关指示、要
求。
3、在施工期间，协调好乙方和总包及其他分包单位的关系，定期
召开生产协调会议，为乙方创造良好的施工环境。
4、会同监理负责对乙方桩位放好后的复核工作，甲方对乙方的桩
位的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
第五条乙方承诺
1、乙方自带全套设备（）进场施工，保证其机械设备性能的良
好，进场施工人员持证上岗，按照甲方指定要求佩戴安全
帽，费用乙方自理。
2、在本协议确定范围内乙方按照设计图纸要求，编制施工组织设
计、施工工艺流程，自行负责生产、质量、安全。
乙方应做
好现场安全工作，发生安全事故由乙方承担全部责任。
3、乙方应按照合同工期组织，安排生产，按期保质、保量、安全
完成生产，做好文明施工。
4、开工前负责放线定位并做好施工记录。
5、乙方代表应在现场指挥生产。
若由于乙方代表失职造成甲方不
必要的损失，甲方有权扣除不必要损失的三倍。
6、乙方应及时报告施工中的异常情况，以便及时处理，必要时暂
停施工，不得在无把握时强行施工。
7、乙方应服从甲方和监理和总包现场管理人员的指导和对工程的总体安排，接受技术指导。
如有违章作业、对于监理工程师的正当指令拒不落实整改，甲方和监理工程师有权按章罚款，停工整顿。
现场人员应与建设单位代表、监理、总包方协同工作，接受指导。
8、乙方必须配齐各工种所需人员，特别包括一名现场专业技术
员，技术员负责本机组的生产质量管理。
9、由于非乙方原因停工，延期而造成的损失，由甲乙双方协商解决。
10、乙方应采用合格的水泥，合理控制水泥用量和水灰比，搅拌桩
提升速度﹤1M/min,复搅次数不少于两次。
第六条工程价款及支付方式
1、工程款支付：搅拌桩施工结束支护完成价款60%，验收合格
后付完成价款的80%，完成结算后付足95%，余款在基坑剪力墙外回填完成后付清。
第七条工程施工质量
1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸，设
计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定的和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
2、质量控制要求：搅拌均匀，严格按照搅拌桩施工工艺进行，有
效控制水泥掺量，严禁随意更改水泥用量；合理控制提升速
度；严禁空挡下搅。
如发现类似不合格情况或工程检测达不到上述标准，则处以乙方合同总价的10%的罚款作为违约金。
3、乙方的工程质量必须经过甲方、监理、质监站的验收和确定。
如乙方施工质量引起基坑变形、基坑沉陷不均或基坑倒塌，则一切引发的经济损失均由乙方承担（包括工期延误的赔偿），
返工后仍不能达到验收标准，乙方须赔偿由此引起的一切损失。
第八条工期期限
1、乙方接甲方通知后日内进场做好施工现场准备工作。
2、工期期限个日历天，于年月日开工，必须在年月日完成，如
工期延误（因乙方原因），业主和监理如有罚款在乙方结算中扣除。
第九条竣工验收
1、工程竣工两周内，乙方应根据甲方要求提供完成的竣工
资料四份，参加竣工验收。
由于乙方的原因不能按时组织验收及提供完整的竣工资料或者不予以配合的，甲方视情况予以处罚，罚款金额为工程结算总额的10%。
2、凡工程不符合验收标准造成的返工，由乙方负责返工，
并承担相应费用。
第十条：工程结算
1、工程竣工后，乙方在十天内提交竣工结算。
施工单价不
变，工作量按实结算，不计空桩深度。
2、乙方完成的工程量必须有项目技术人员、业主现场代表
和监理代表同时签字才能生效，单方确认为无效签证，甲方将不予认可。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日：年月日。