水泥搅拌桩基础工程施工合同
水泥搅拌桩工程合同范本5篇
水泥搅拌桩工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水泥搅拌桩工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：水泥搅拌桩施工4. 工程规模：_____________（根据实际情况填写）1. 工程开工时间：____年__月__日2. 工程竣工时间：____年__月__日三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程采用固定综合单价方式计价，总造价暂定为人民币____万元。
具体金额根据工程实际完成量结算。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程完成并经甲方验收合格后，支付至工程总造价的__%；剩余__%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、施工方案和相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后组织验收，验收标准按照国家相关规范及甲方要求进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方负责无偿返工，并承担相应损失。
1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
2. 乙方应建立健全安全管理制度，对施工人员进行安全教育，防止安全事故的发生。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、工程保修1. 工程保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如发生质量问题，乙方负责免费维修。
3. 保修期满后，如因乙方施工质量原因造成的问题，乙方仍应承担维修责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基础工程施工专业分包合同(定稿)
桩基础单项工程劳务承包施工协议书合同编号：GDSD-NDGS/QH-甲方：广东水电二局股份有限公司内邓高速NO.2标项目部乙方：为了明确双方在内邓高速NO.2标桩基工程施工中的权利和义务，按照相关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议。
第一条工程概况1.1工程名称：内邓高速NO.2标桩基工程1.2工程地点：河南省南阳市淅川县1.3工程范围：具体参见相关施工图纸和项目部通知，以项目部通知为准。
1.4乙方应进行但不限于下列工作：施工桥位处的桥梁钻孔灌注桩的施工图明示或暗示的全部工作内容。
平整场地、维护；造浆（承担泥浆池开挖、恢复及造浆费用、环保措施费）、机械设备进退场、移机、钻机就位；护筒加工、埋设（护筒自备）；各类地质中钻（冲）孔、清孔等与此有关的所有工序；钢筋笼的加工、码放保管、运输、安装及钢筋笼孔口焊接下放（含吊装费、电焊条、扎丝等费在内）；自备吊机进行施工；安、拆导管及漏斗；混凝土灌注；清理多余混凝土；声测管安装；做好工程桩自检工作等；提供完整的桩基原始技术资料，电源、水源自行解决，费用含在单价中。
南水北调大桥桩基从一级配电箱以下的电缆及配电设施由乙方自行解决；甲方只供应：钢筋（材）、混凝土、声测管；其余材料均由乙方提供。
第二条协议文件组成协议的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：2.1 本协议；2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议；2.3 现行技术规范；2.4图纸；2.5 甲方制订的有关本工程的管理制度。
第三条工程工期3.1 乙方按协议文件完成全部工程的工期为60日历天。
3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下：具体以项目部书面通知为准3.3 若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。
因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在协议价款中充分考虑，乙方不得另外提出。
水泥搅拌桩劳务分包合同
水泥搅拌桩劳务分包合同甲方：________________________乙方：________________________为了按期保质保量完成________________标工程，甲方将其承建XX局广州公司南XX工程XX水闸水泥搅拌桩工程分包给乙方施工，经双方协商，依照《中华人民共和国经济合同法》和建设工程法规中的有关规定并结合本工程具体情况签暑本合同。
一、工程承包范围及内容1、项目名称：XX 水泥搅拌桩工程。
2、工程范围：XX 水泥搅拌桩工程，预计工程量 XX 延米。
工程结算按实际完成工程数量结算。
3、开、竣工日期：XX 年XX 月XX 开工：XX 年XX 月XX 日竣工。
二：承包方式1、分包形式：包工不包料。
2、本合同为单价承包合同。
分包单价：实桩XX/延米，空桩XX元每/延米。
本单价包括为完成上这述工程内容所需的所有人工费、机械费、维护和养护费、进出场费、及其它支出的综合费用，合同期间不调整。
与本分包工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。
三、双方责任甲方：1．乙方进场前，做好场地的三通一平。
2．桩位的放验线，施工材料的到位。
3．派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。
4．协助解决施工人员住宿。
5．负责清除地面及地下障碍物。
乙方：1．根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。
2．做好施工原始记录。
3．按照项目部的进度计划施工，服从驻地代表的管理，及时调整桩机数量确保工程按时完工。
4．严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。
5．严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。
6、按照项目部要求、现行有关规范要求及施工设计图纸施工。
四：材料供应1、水泥项目部供应。
2、施工中所需的其他材料和由乙方自费解决。
五、付款及结算方式按照项目部付款时间，每月项目部付款后，拨付每月进度80%的工程款，余款待项目部交验合格给付款后，十天内付清。
地基加固搅拌桩清包合同
地基加固搅拌桩清包合同
经甲乙双方协商，甲方将地基加固搅拌桩施工承包给乙方施工，为明确双方在施工过程中的权利和义务，特制定本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：地基加固搅拌桩工程
2. 工程地点：甲方指定地点
3. 工程内容：地基加固搅拌桩施工
4. 工程规模：根据甲方提供的设计图纸及工程量清单确定
二、承包方式及范围
1. 本工程采用清包方式，乙方负责提供施工所需的人工、机械、材料等，并按照甲方的要求进行施工。
2. 承包范围：根据甲方提供的设计图纸及工程量清单确定，包括但不限于搅拌桩的施工、养护、检测等。
三、合同工期
1. 本工程自合同签订之日起计算工期，具体开工日期根据甲方通知确定。
2. 乙方应按照甲方的要求安排施工进度，确保工程按时完工。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量要求及验收标准
1. 质量要求：本工程质量必须符合国家相关标准及规范要求，乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量合格。
2. 验收标准：按照国家相关标准及规范要求进行验收，验收结果必须符合相关规定。
五、工程造价及付款方式
1. 工程造价：根据甲方提供的设计图纸及工程量清单确定，具体价格详见合同附件。
2. 付款方式：按月进度支付工程款，具体付款比例及时间节点详见合同附件。
六、其他约定事项
1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项条款，如因不可抗力
原因造成本合同无法履行，双方协商解决。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
水泥搅拌桩工程合同模板
水泥搅拌桩工程合同模板合同编号：【合同编号】合同签订日期：【签约日期】甲方：【甲方名称】法定代表人：【甲方法定代表人】联系地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】法定代表人：【乙方法定代表人】联系地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方需要进行水泥搅拌桩工程，乙方具备相应的技术和工程能力，双方经过友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：水泥搅拌桩工程1.2 项目地址：【项目地址】1.3 工程内容：【工程内容】第二条合同总金额2.1 本合同的合同总金额为【金额】（大写：【金额大写】），包括工程费、税费等各项费用。
2.2 付款方式：甲方在签署本合同后三个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款，余下的70%在工程竣工验收合格后三个工作日内全额支付。
第三条工期及进度3.1 工程开工日期：【工程开工日期】3.2 工程竣工日期：【工程竣工日期】3.3 工程进度：乙方应按照工程进度计划，按时完成相关工作，并保证工程质量。
第四条工程规格与质量4.1 工程规格：乙方承诺按照甲方提出的工程规格和要求进行设计、施工，并确保工程质量。
4.2 工程验收：工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应配合甲方的验收工作，并确保工程符合相关标准和规定。
第五条工程变更5.1 甲方有权根据具体情况调整工程进度、工程规格和工程总金额，乙方应积极配合并履行相应的义务。
5.2 工程变更应以书面形式进行，并经双方协商一致后生效。
第六条违约责任6.1 若甲方未按照约定的时间和方式支付款项，乙方有权暂停工程，甲方应承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按照约定的工期和工程质量要求完成工程，甲方有权要求乙方进行返工，并乙方应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关司法机关提起诉讼。
7.2 本合同适用中华人民共和国的法律。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
打桩施工合同
打桩施工合同打桩施工合同范本打桩施工合同1甲方：乙方：乙方自愿承揽甲方工程打桩施工。
为了明确甲乙双方职责，经双方友好磋商，特订以下条款，供甲乙双方共同遵守。
一、工程名称：二、工程地址：三、承包内容及方式：水泥搅拌桩；包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。
四、工程工期：历20天，自年月日起至年月日止。
五、工程质量：合格六、结算方式：依据甲方提供图纸设计的桩位数量（暂定根）×每根桩长度（米）×单价每米元结算，另上浮7%作为管理费及税金。
合同签订后结算方式与单价不变，工程量按实计算。
七、付款方式：工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%，余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%；土建主体工程施工完成后付10%。
八、双方职责㈠、甲方工作职责1、甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。
2、甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。
3、甲方负责水电费。
4、甲方负责静荷载试验费用。
5、配合乙方做好施工过程中的有关工作。
㈡、乙方工作职责1、开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程，测量放样放桩位等。
2、开工前应对工程桩编号。
编制打桩施工方案及顺序，做好施工记录，工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。
3、乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。
以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量一次性验收合格。
4、乙方应自带符合标准的`配电箱及施工用电电缆线。
5、乙方加强对施工作业人员安全教育，采取必要的安全措施，防止意外事故发生。
对施工机械和施工人员应投意外保险。
如桩基施工过程中发生一切安全事故，其责任及经济损失均由乙方自行负责。
6、由于桩基数量多，乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工，才能满足施工工期要求。
如乙方原因造成施工工期延误，甲方有权对乙方处予300元/天罚款。
7、乙方精心组织按设计图纸施工，确保本工程一次性验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
水泥搅拌桩基础工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方将项目水泥搅拌桩施打工程发包给乙方施工。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况（名称、地点、内容、范围）
一、工程名称：水泥搅拌桩工程（以下简称“本工程”）
二、工程地点：工业区
三、工程内容：桩机械设备进退场、安拆，购买水泥，水泥运输、装卸、打桩等项目水泥搅拌桩施打工程。
四、工程承包范围项目水泥搅拌桩施打工程。
水泥搅拌桩采用浆喷法施工。
桩径600，桩长及设计标高按设计图为准。
工程数量按实际现场施打的水泥搅拌桩桩签证长度为准。
施工设备要求的施工机械在甲方通知后三天内施工设备进场。
第二条、工程管理（质量与检验、安全文明施工）
一、质量与检验
（一）工程质量
1、竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业质量检验评定标准合格等级。
因乙方原因造成工程质量（含施工质量及材料质量）达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
（二）检查和返工
1、乙方应认真按照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/总包单位依据合同发出的指令严格施工，随时接受甲方/监理单位/总包单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2、工程质量（含施工质量及材料质量）达不到合同要求，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。
如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。
二、安全文明施工
乙方应遵守国家、福建省关于工程建设安全生产的有关管理规定，经常进行安全施工与检查，做好安全教育与防护工作。
由于乙方安全措施不力造成事故的，自行承担一切责任和费用。
由于甲方原因造成安全措施不力造成事故的，甲方承担一切责任和费用。
第三条、经济条款（承包方式及合同价款、合同价款的支付）
一、承包方式及合同价款
1、水泥搅拌桩包工包料每米人民币肆拾柒元（小写：￥47元）（以上包干价格含
购买水泥、材料运输费、装卸费、人工机械施工费。
2、以上单价不含任何税金、管理费，水电费用、以现金结算。
3、如发生二次转运按现场实际发生情况双方协商解决。
二、合同价款的支付
水泥搅拌桩付款方式：
打桩设备进场时甲方预付桩基工程预估价的30%给乙方作为备料款，桩基工程完成一半桩数时再付进度款的70%给乙方，桩基工程竣工后三天内付到总完成量的90%，余款待桩基工程验收合格后（以双方核对工程价款无误后）7天内付清。
如贰个月未能验收，则按验收合格付清。
第四条分工及责任条款（材料设备供应、竣工验收及工程移交、双方责任、违约责任、争议解决方式、附则）
一、材料设备供应
1、本工程所需的材料设备：壹台桩机，乙方自行提供设备及承担进出场费用，并满足工程进度要求。
2、以上材料设备外的材料由乙方自行采购供应到施工现场，并提供产品合格证。
3、甲方根据现场实际情况提供材料设备存放场地，乙方负责完竣验收前的保管工作。
二、竣工验收及工程移交
1、工程竣工验收以施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家现行有关施工规范的合格标准。
2、乙方申请竣工验收时，本工程应具备下列条件：
（1）本工程全部完工；
（2）各种竣工资料完备。
3、具备上述条件时，乙方应在三天内向甲方/监理单位提交竣工验收报告和完整竣工资料，甲方应在接到符合要求的报告和资料后七天内组织验收。
工程验收符合合同条件甲方/监理单位乙方在竣工验收证书上签字盖章之日为本工程的竣工日期。
4、工程通过竣工验收合格后五日内，甲乙方办理工程移交手续，双方在移交证书上签字盖章之日为本工程的正式移交之日。
三、双方责任
（一）甲方责任
1、开工前搞好“三通一平”工程复线，清理地上及地下回填部分的障碍物；
2、提供施工图纸和地质资料一份，组织有关部门会审；
3、派驻监理公司、甲方代表，对工程质量和工程进行监督，处理施工过程中的各种问题，负责签证；负责试桩，图审及验收的一切外联费用。
4、及时联系桩检测部门进行桩检测工作。
5、甲方对乙方提交的施工记录应在二十四小时内予以签认或提出审核意见，并作为有效的付款依据，若不及时签证或提出审核意见，乙方有权停工，停工费用由甲方承担。
6、在施工范围内向乙方提供用水用电接驳点，保证施工期间的需要，水电费用由甲方负责。
7、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
（二）乙方责任
1、开工前向甲方提交施工进度总计划，经甲方审批后乙方应严格执行，同时，必须提交在我司发放的桩基上编制桩位编号图。
2、指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织工程施工，负责处理工程施工过程中各项事务。
如中途更换代表应征得甲方同意并重新发出书面通知，如甲方认为乙方现场代表不合格，乙方应按甲方要求及时更换；
3、严格按图纸和甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；
4、由于乙方原因造成质量问题而需要补桩的，费用由乙方负责。
5、施工过程中如有隐蔽工程需中间验收的，须在自检合格后24小时内向甲方申请，甲方在收到申请后24小时内组织验收，否则视为认可，经验收合格后方可继续施工；
14、合格工程桩的桩基试验费用由甲方负责，因施工质量原因引起的补桩、
四、违约责任
1、合同签订后乙方不履行合同或中途毁约或因乙方原因致合同被解除的，除按本合同相关规定承担违约责任外。
2、如因甲方的原因造成逾期付款，由甲方按中国人民银行关于逾期付款的有关规定承担逾期付款责任。
3、工程竣工后经验收达不到合格标准的，乙方应无条件免费返工，返工后经验收仍未达到合格标准的，甲方有权解除合同，还应承担甲方聘请第三方进行返工以使工程达到合格所发生的一切费用。
4、工程竣工验收质量及资料符合国家规范及合同约定。
5、如因甲方的原因造成停工,甲方按2000元／天补给乙方作为停工补贴.
五、争议解决方式
合同履行过程中发生争议时，双方应互谅互让协商解决，协商解决不能的，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。
发生争议后，除非合同已不能履行，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
六、附则
1、本合同经双方签订之日起正式生效，双方均不得随意变更或废除合同条款。
2、本合同未尽事宜经双方协商作出补充规定，其补充规定与本合同具有同等法律效力。
3、本合同待桩基工程验收合格并付清工程款后自然失效。
4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（签章）：乙方（签章）：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日。