合同价款的调整
合同价款的调整及计算
合同价款的调整及计算合同价款的调整及计算合同价款是商业合同中最关键的内容之一，它涉及到合同双方的权益和利益。
在实际合作中，由于市场和社会环境的变化，价格的波动不可避免。
因此，在签订合同后，合同价款的调整及计算一直是商业合作中的重要问题。
本文将详细介绍合同中价款的调整及计算的相关问题。
一、合同价款的调整原因1. 物价上涨或下跌物价是影响合同价款的最主要因素之一。
在生产过程中，原材料、劳动力、运输等成本费用总会随着经济环境的变化而波动。
如果由于物价上涨导致生产成本增加，合同价款需要进行调整以确保供货商的合理利益。
2. 合同期限过长有些合同的有效期可以达到数年甚至更长。
在这段时间内，由于市场变化等多种因素的影响，合同价款难免会出现不同程度的波动。
因此，当合同价款的波动足以影响供应商的经济利益时，需要进行价款调整，以确保双方的合理利益不受损失。
3. 成本上升在一些合同中，由于增加了新的合作项目，使得成本有了新的增长。
这时合同价款需要进行调整，以确保企业的合理利润率。
二、合同价款的调整方式1. 固定价款固定价款指价款总额在合同期限内保持不变，不受任何外界因素的影响。
这种合同方式适用于合同期限较短，价格波动较小的合作项目。
2. 市场价款市场价款是指根据市场价格的波动变化来确定合同价款。
在合同签订时，双方约定合同价款的调整方式都以市场价格变化为基础，在合同期限内进行价款的实时调整。
这种合同方式适用于市场波动较大的合作项目。
3. 成本价款成本价款是指合同价款根据生产成本等因素进行调整。
该方式适用于价格波动较大，合同持续时间较长的大型合作项目。
为了使成本价款合理，必须要采用真实的成本监管系统。
三、合同价款的计算公式计算公式是根据双方约定的合同价款进行调整的基础，是衡量合同的重要依据之一。
以下是三种调整方式的具体计算公式：1. 固定价款计算公式固定价款的计算公式本质上与合同价款相同。
假设合同价款为A元，那么就可以根据合同期限、物价波动、成本变化等因素来确定实际的合同价款。
合同价款调整的情况
合同价款调整的情况一般情况下，合同的价格是在双方谈判中确定的，但是在合同签订后，双方可能会遇到一些不可抗力的因素，导致合同执行过程中出现变化，需对合同价款进行调整。
常见的合同价款调整情况包括以下几种：1.市场供求关系变化：市场经济的特点是供求关系不断变化，当供需关系发生变动时，价格也会随之变动。
如果合同签订后供求关系发生较大变化，导致合同价格无法满足合理利润水平，合同双方可以商议进行调整。
2.货币贬值：当货币贬值时，原定的合同价款可能已无法满足双方的利益要求。
因此，在特定情况下，合同双方可以根据货币贬值情况商议调整合同价款。
3.成本上升：在合同签订后，如果执行合同的过程中，原材料或劳动力等成本发生大幅上升，导致原定合同价款无法覆盖成本，合同双方可协商调整合同价款。
4.外部环境变化：外部环境因素如政策变化、自然灾害等以及其他非可控因素的变化，可能影响合同的执行，导致合同价款需要调整。
在这种情况下，双方可根据具体情况决定是否调整合同价款。
在进行合同价款调整时，双方应首先进行协商，通过友好合作的方式解决纠纷。
如果双方无法自行解决争议，可以寻求第三方机构的帮助，如仲裁机构或法院等。
1.修订协议：双方可以通过签订修订协议的方式，明确调整后的合同价款和执行细节。
修订协议应在法律范围内进行。
2.单方通知：一方在向另一方发出书面通知后，单方面宣布合同价款的调整，并提供合理的理由和证据。
3.指数调整：双方可以约定将合同价款与特定指数（如政府发布的物价指数、汇率指数等）挂钩，按照指数的变化进行调整。
需要注意的是，无论何种方式进行合同价款调整，双方均应遵守合同签订时的原则和诚信约定。
否则，可能会涉及违约问题，进一步加大双方的法律风险。
总之，合同价款调整是商业合同中常见的调整情况，出现该情况时，双方应协商解决，并遵守合同约定和相关法律法规，保证合同的有效执行。
合同价款调整的概念
合同价款调整的概念合同价款调整是指在合同履行过程中，由于一些特定原因，合同中约定的价格需要进行调整的过程。
这种调整可以涉及到合同总价、单位价格或其他相关费用的变更。
合同价款调整通常是为了反映实际发生的成本或其他可变因素的变化，以确保双方的权益得到合理保护。
以下是一些常见的合同价款调整的概念和原因：物价指数调整：在长期合同中，物价指数调整是一种常见的调整机制。
合同中规定的物价指数用于根据市场上涨或下跌的情况来调整合同价格，以保持合同的公正性。
劳动力成本变动：如果合同中包含了劳动力成本，如工资或薪资，那么由于劳动力市场的变动，可能需要对合同价款进行调整。
原材料价格波动：如果合同涉及到大量原材料的使用，合同中可能包含原材料价格波动的调整条款，以适应原材料市场价格的变化。
法定要素变化：如果法律规定的税费或其他法定要素发生变化，可能需要对合同价款进行调整，以反映这些变化。
工程变更：如果在合同执行过程中发生了工程变更，可能需要对合同价款进行调整，以覆盖额外的成本或节省的成本。
通货膨胀：通货膨胀可能会导致货币贬值，从而影响合同中规定的金额。
一些合同中可能包含通货膨胀调整条款，以应对货币贬值的影响。
特殊事件：特殊事件，如自然灾害、政治事件等，可能对合同履行造成重大影响，需要考虑对合同价款的调整。
市场变化：如果市场条件发生变化，例如供需关系、竞争状况等，可能需要对合同价款进行调整，以确保合同的公正性和合理性。
合同价款调整通常需要双方共同协商并在合同中明确定义调整的计算方法和条件。
这有助于确保合同履行的公正性和透明度，并避免因为未明确调整条件而引发的争议。
合同价款调整的方法
合同价款调整的方法合同价款调整是在合同执行过程中，由于各种原因需要对合同中的价款进行调整。
以下是关于合同价款调整的10种方法，并对每种方法进行详细描述。
1. 双方协商调整：双方当事人可以通过协商达成一致，对合同价款进行调整。
双方可以根据实际情况，重新约定合同价款的数额或者调整支付方式和时间等。
双方协商调整的优点是灵活性高，可以根据具体情况进行调整。
缺点是可能存在磋商难度大、谈判时间长的问题。
双方需充分沟通、协商，确保调整后的价款符合双方利益需求。
2. 价格指数调整：合同中可以约定根据某种共同认可的价格指数进行合同价款调整。
比如可以以国家公布的消费价格指数或者原材料价格指数等为基准，按照一定比例进行调整。
价格指数调整的优点是具备一定的公平性和客观性，可以避免由于价格波动带来的不公平情况。
缺点是需要确保选择的价格指数具有通用性和可靠性。
3. 原材料成本调整：合同价款可以根据原材料成本的变化进行调整。
如果原材料价格上涨或者下跌，双方可以根据实际情况对合同价款进行相应调整。
原材料成本调整的优点是与实际情况紧密相关，可以更好地反映实际成本变化。
缺点是需要通过合同约定明确原材料成本调整的比例或者计算公式。
4. 劳动力成本调整：合同价款可以根据劳动力成本的变化进行调整。
如果劳动力成本上涨或者下跌，双方可以协商调整合同价款。
劳动力成本调整的优点是可以反映劳动力成本变化对合同价款的影响。
缺点是需要在合同中明确约定劳动力成本调整的依据和方式。
5. 货币贬值调整：如果合同中约定了特定货币进行支付，而该货币贬值导致合同价款的实际购买力下降，双方可以协商调整合同价款。
货币贬值调整的优点是可以避免由于货币贬值导致的合同履行困难。
缺点是需要通过合同约定明确货币贬值调整的比例或者计算公式。
6. 法定涨价调整：在合同执行过程中，如果法律法规对相关产品或服务的价款进行了涨价规定，双方需要遵守法律规定进行价款调整。
法定涨价调整的优点是具有强制性和可操作性，可以避免因合同约定不合法导致的纠纷。
合同价款的调整
合同价款的调整一、合同价款调整原则本合同价款在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。
协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。
1. 甲方代表确认的工程量增减；2. 甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3. 工程造价管理部门公布的价格调整；4. 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时；5. 合同约定的其他增减或调整。
乙方应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方。
甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复，视为已经批准。
二、合同价款调整的程序1. 乙方提出合同价款调整要求；2. 甲方代表在收到乙方要求后XX天内给予答复，或要求进一步补充有关资料或文件；3. 甲方代表在收到乙方通知后XX天内未予答复，应视为乙方要求已被确认；4. 乙方要求调整合同价款，如甲方代表不同意，乙方在甲方代表答复后XX天内可向工程造价管理部门或有关部门申请裁定；5. 如甲方代表未在规定期限内答复，则乙方有权在上述期限届满后XX天内向工程造价管理部门或有关部门申请裁定；6. 在双方未就合同价款的调整取得一致及未得到有关部门的裁定意见之前，任何一方均不得自行调整合同价款。
三、其他调整因素1. 法律法规变化：若在合同履行期间，与本合同相关的法律法规发生变化，导致合同价款需要调整的，双方应依据新的法律法规进行协商调整。
2. 市场价格波动：若因市场价格波动导致原材料、设备或劳动力成本发生显著变化，双方可协商对合同价款进行适当调整。
3. 不可抗力因素：因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致合同履行受阻或成本增加的，双方应根据实际情况协商调整合同价款。
四、调整后的合同价款支付经双方协商一致调整合同价款后，甲方应按照调整后的合同价款支付乙方款项。
调整后的合同价款支付方式和时间应在协议条款中明确约定。
五、争议解决若双方对合同价款的调整存在争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
合同价款的调整规则
合同价款的调整规则本合同旨在明确双方当事人在合同履行过程中，合同价款的调整规则。
根据双方当事人自愿、平等的原则，达成以下约定：一、调整价款的情形1. 双方当事人同意，如产生下列情况之一，本合同的价款可以进行调整：(1) 法律、法规或政府出台的行政性文件对合同履行的具体要求发生变化，导致合同中涉及的交付、服务、供应等条件发生实质性变动；(2) 国际或国内经济形势发生重大变动，导致合同履行的条件发生实质性变化；(3) 项目特殊性质所致的不可抗力事件导致合同履行条件发生实质性变化；(4) 双方当事人经协商一致，认为需要对合同的价款进行调整。
二、调整价款的程序1. 当发生上述情形，并且确系本合同约定的调整价款的情形之一时，一方当事人应书面通知对方当事人，提出调整价款的要求。
2. 接到通知后，另一方当事人应在通知接到之日起合理时间内进行确认，并书面回复同意或不同意调整价款。
如不同意，应说明理由。
3. 如果对方当事人同意调整价款，则双方当事人应协商达成新的合同价款，并在指定期限内签署补充合同。
补充合同具有与原合同同等的法律效力。
4. 如因上述通知接收出现争议，双方当事人应协商解决。
如协商不成，争议将提交给本合同签署地的人民法院或仲裁机构进行解决。
三、影响调整价款的因素1. 受影响的因素可能包括但不限于政府政策、劳动力成本、原材料价格、货币汇率等。
2. 调整价款应充分考虑上述因素的变化程度、持续时间以及合同履行过程中双方承担的风险等因素。
四、合同履行期间的价款调整1. 如果在合同履行过程中发生上述调整价款情形之一，双方当事人应通过协商达成一致。
如协商不成，争议将提交给本合同签署地的人民法院或仲裁机构进行解决。
2. 如因调整价款而导致合同履行中的工作量、质量标准等发生变化，双方当事人应及时进行合同变更，并按约定进行相应调整。
五、其他约定1. 本合同一经签字盖章即生效，并取代任何以前的口头约定、书面协议等。
2. 除非另有书面约定，本合同任何条款的修改、补充或者解除，必须经双方当事人的书面协议。
第五章工程合同价款的调整
第五章工程合同价款的调整工程合同价款调整是指在工程建设过程中，由于各种因素的变化，导致合同价款发生变化，需要对合同价款进行调整的情况。
工程合同价款调整是工程建设中常见的问题，对于保证工程的顺利进行，维护双方的合法权益具有重要意义。
本章将介绍工程合同价款调整的相关内容。
第一节合同价款调整的事项一、法规变化类合同价款调整事项1、基准日的确定：基准日是指确定合同价款调整的时间点。
对于不实行招标的建筑工程，以施工合同签订前的第28天作为基准日；对于实行招标的建筑工程，以提交投标文件截止时间前的第28天作为基准日。
2、合同价款的调整方法：合同价款的调整方法包括物价波动调整、工程变更调整、工期延误调整等。
具体调整方法应根据合同条款和实际情况确定。
二、工程变更类合同价款调整事项1、工程变更范围：工程变更包括增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；改变工程的基线、标高、位置、尺寸；改变工程的时间安排、实施顺序等。
2、价款调整方法：根据已标价工程量清单中有适用于变更工程项目，且工程变更导致清单项目的工程量变化不足15%时，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价方法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。
第二节合同价款调整的程序一、合同价款调整的提出1、承包人应根据合同条款和实际情况，向发包人提出合同价款调整的申请。
2、承包人应提供相关证明材料，包括变更工程资料、工程量清单、报价单等。
二、合同价款调整的审批1、发包人应根据合同条款和实际情况，对承包人提出的合同价款调整申请进行审批。
2、发包人应核实相关证明材料，确认变更工程项目的单价或总价。
合同价款的调整与支付
合同价款的调整与支付
合同价款的调整与支付协议书
甲方：（公司名称）
地址：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：
乙方：（公司名称）
地址：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：
鉴于以下事实：
1. 甲方和乙方于（合同签订日期）签订了一份名为（合同名称）的合同，合同涉及（合同内容）。
2. 合同约定了合同价款为（合同金额）。
3. 双方经过友好协商，经过共同了解，认为原先约定的合同价款需要进行调整以满足实际需求。
基于上述事实，甲方和乙方达成如下协议：
第一条合同价款的调整
1.1 根据合同约定，甲方和乙方一致同意将原先约定的合同价款进行调整。
1.2 调整的原因包括但不限于以下情况：
（列举具体调整原因，如市场价格变动、材料成本变化等）
1.3 根据实际情况，新的合同价款为（调整后合同金额）。
第二条合同价款的支付方式
2.1 合同价款的支付方式将根据以下约定进行：
（列举具体支付方式，如一次性支付、分期支付等）
2.2 合同价款的支付时间及方式将根据双方最新商定的具体时间和方式执行。
2.3 所有支付应以书面形式通知对方，并通过双方约定的支付账户进行支付。
第三条其他条款
3.1 双方同意遵守原先合同中约定的其他所有条款。
3.2 除非双方就本协议项下的事项达成书面一致意见，本协议的任何修改或补充均无效。
3.3 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
签字：签字：
日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件：
工程量清单计价施工合同价款确定与调整、
结算与支付的格式条款
一、合同价款的确定
（一）合同价款形式的确定
本合同价款形式采用。
⒈固定单价合同。
合同价款中包括的风险范围：
⑴仅工程量增减在± %以内，综合单价不调整。
⑵仅主要材料价格变化在± %以内，材料价格不调整。
⑶政策性调整（如预算工资单价调整）：。
工程量清单漏项、设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。
⒉固定总价合同。
合同价款中包括的风险范围：
⑴包干范围：。
⑵包干风险系数 %，包干范围内不宜调整合同价款。
⑶不计包干风险系数，主要材料价格变化幅度在± %以内，材料价格不调整，幅度在± %以外，其超出部分的价差由发包人承担或受益。
⑷不计包干风险系数，政策性调整（如预算工资单价调整）：。
合同包干范围外的设计变更、施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内。
⒊可调价格合同。
调整因素：
⑴法律、法规和国家有关政策变化影响合同价款；
⑵省、市工程造价管理机构发布的价格调整；
⑶经批准的设计变更以及清单漏项、误算和估算量的调整；
⑷施工条件、工期变化等（非承包人原因）造成的额外费用；
⑸双方约定的其他因素。
（二）其他项目费的确定
⒈施工配合费：发包人单独分包的工程，总包单位按分包工程造价
的 %或按向发包人计取。
⒉工程按质论价：发包人要求工程质量达到优质工程，承包人增加的施工成本按分部分项工程费的 %（或按工程总造价的 %）计取；验收不合格的，除返工合格，另按分部分项工程费的 %（或按工程总造
价 %）扣罚工程款。
⒊工期奖：。
⒋其他：。
二、合同价款的调整
（一）工程量的调整
工程量调整范围：清单漏项、计算误差、估算工程量、设计变更等。
工程量调整方法：
⒈采用固定单价或可调价格合同，清单漏项、计算误差、估算工程量等均按实调整。
⒉合同约定范围外的设计变更按实调整。
⒊施工期间承包人完成发包人要求的合同外的零星签证用工等，由承包人提出现场签证，发包人（监理）确认后，其费用列入零星工作项目计价表。
（二）综合单价的调整
综合单价的调整范围：工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整、项目特征变更、暂定价等。
其中工程量变更、材料价格变化、预算工资单价等政策性调整的调整条件按前面约定。
综合单价的调整方法：
⒈因工程量的变化调整单价。
⑴因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的增加超
过 %，其增加部分工程量的综合单价调整方法：。
⑵因清单计算误差或估算量的调整以及设计变更引起工程量的减少超
过 %，减少后剩余部分的工程量的综合单价调整方法：。
⑶因清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价的确定按下述方法进行：
①合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格；
②合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格；
③合同中没有适用或类似新增项目的单价，由承包人提出，发包人确认。
双方不能协商一致的，按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准进行
计价。
⒉因材料价格的变化调整材料单价
施工期间主要材料价格涨跌超过± %，超过部分进行补差。
补差方法：。
⒊因人工工资单价的政策性变化调整单价
⑴工日数的确定：合同约定范围内的工日数以中标价中的工日数为准。
⑵预算工资单价调整方法：。
⑶因人工工资单价的调整引起管理费、利润的调整：。
⒋因项目特征的变化调整单价
⑴清单项目中减少一项或几项子项内容，则直接减去该项子目单价。
⑵清单项目中增加一项或几项子项内容，则相应增加该项子目单价。
子目单价的确定同因工程量的变化调整单价方法。
⑶清单项目中减少一项或几项子项内容的同时增加一项或几项子项内容，则重新组价，按上述两种方法确定。
⑷清单项目中某项子目数量发生变化，则数量按实调整，子目单价不变。
⑸清单项目中某项子目材料规格不变，品牌改变，则只需调整材料价格；规格改变，单价重新确定。
⒌暂定价的调整
⑴暂定材料价格调整方法：。
⑵暂定项目费用调整方法：。
（三）措施费的调整
措施费的调整范围：工程量变更、施工条件改变、工期改变等。
措施费的调整方法：
⒈因工程量变更：脚手、模板、支撑等工程量应随清单项目中的砌筑、砼（钢筋砼）等工程量的调整而调整，单价按中标价中的价格，新增的措施项目单价的确定方法：。
安全文明施工措施费、临时设施费、二次搬运费等以分部分项工程费为基础计取的措施费，随分部分项工程费调整而调整。
⒉因施工条件改变：承包人因施工条件的改变（非承包人原因）调整施工方案（经发包人同意），由此引起的措施费变化，由发包人承担：
⑴修改原有的施工方案，其措施费的增减按实调整；
⑵改变原有的施工方案，则重新计算措施费，由承包人提出，发包人确认。
⒊因工期改变：因设计变更、施工条件变更（非承包人原因）引起施工工期的改变，由此造成的垂直运输机械费的增加或减少，按实调整。
⒋其他：。
（四）施工条件改变造成的额外费用
施工条件、施工方法改变因素：施工场地不符合开工要求、地质地基条件变化、水文气候条件变化等。
费用计算原则和方法：非承包人原因引起施工条件变化造成的额外费用由发包人承担，延误的工期应顺延。
⒈三通一平不到位，由施工单位帮助通路、通水、通电，增加的费用由发包人承担。
⒉地质地基条件与发包人提供的情况不符，必须调整原有的施工方案，由此造成的额外费用由发包人承担。
涉及工程量调整的按工程量调整办法处理，涉及措施费调整的按措施费调整办法处理。
⒊其他：。
（五）工期延误造成的额外费用
工期延误因素：设计变更、施工条件变更、甲供材料（设备）供应拖延、预付款、进度款拖延等。
费用计算原则和方法：非承包人原因引起工期延误造成的额外费用由发包人承担，延误的工期应顺延。
⒈因工期延误导致脚手、模板、支撑等租赁费、机械设备停臵费、施工排水降水费的增加由发包人承担。
⒉因工期延误遇到材料价格上涨：。
⒊误工费：。
⒋其他：。
（六）变更价款调整方法
⒈变更确定后14天内，变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人（监理）审核同意后调整合同价款。
⒉变更确定后14天内，承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可
根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。
⒊重大工程变更涉及工程价款变更，承包人提出变更工程价款报告时间为天，发包人确认时间为天。
⒋收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或者提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。
⒌确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款和工程进度款同期支付。
三、工程价款结算与支付
（一）工程预付款。
⒈预付金额：。
⒉支付时间：。
⒊抵扣方式：。
（二）工程进度款
本工程进度款支付方式采用。
（清单计价宜采用按月计量支付）
⒈分段结算支付。
支付节点和金额：。
⒉按月计量支付。
以每月为一期，每期工作量以当月1日始至当月最后一日历日止（开工当月始日及工程结束当月最后日不在此限），承包人于每月日前提交前期工作量报告，发包人在14天内确认，确认后7天内按报告单金额（有预付款，按约定扣回预付款后）的 %支付，余 %并入次期工作量报告单。
当工程款支付超过工程总价（合同价加变更价款） %时，发包人暂停支付工程款。
（三）工程竣工价款结算
⒈提交工程竣工结算文件
承包人于工程验收合格之日起天内，向发包人提交完整的竣工结算文件。
竣工结算文件的种类和内容，依照国家有关规定执行。
其中涉及工程造价的文件应签署编制人员姓名，加盖单位印章、编制人员的编审资格章。
⒉工程竣工价款结算审核
工程竣工价款结算审核应当遵循《苏州市建设工程工程量清单计价暂行规定》（苏建价[2005]12号）。
⑴本工程结算审核方式采用。
①由符合条件的发包人自行审核。
②发承包双方共同委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核。
有财政性资金投入的政府投资项目，由财政部门组织审查。
政府另有规定的按政府规定。
⑵本工程审核费用支付方式采用。
①由发包人支付；
②核减率在 %以内，由发包人支付，核减率超过 %，超出部分审核费由承包人支付。
⒊工程竣工价款结算
根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。
发包人应在收到申请后天内支付结算款（按合同约定保留质量保修金），到期没有支付的应承担违约责任。