黑龙江省建设工程施工合同协议书范本
黑龙江省建设工程施工合同
黑龙江省建设工程施工合同合同编号：【合同编号】合同签订日期：【签订日期】一、合同双方甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】电话：【甲方联系电话】邮编：【甲方邮编】法定代表人：【甲方法定代表人】授权代表人：【甲方授权代表人】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】电话：【乙方联系电话】邮编：【乙方邮编】法定代表人：【乙方法定代表人】授权代表人：【乙方授权代表人】二、工程概况工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】建设单位：【建设单位名称】监理单位：【监理单位名称】设计单位：【设计单位名称】施工单位：【施工单位名称】合同价款：【合同价款金额】三、施工内容1．工程范围：【详细描述工程范围】2．工程工期：【工程开始日期】至【工程结束日期】3．工程质量要求：【详细描述工程质量要求】4．备品备件：【是否有备品备件提供，如有，详细描述提供的备品备件内容及数量】四、合同价款及支付方式1．合同价款：【合同价款金额】（大写：【大写金额】）2．支付方式：【详细描述支付方式和付款条件】3．索赔与违约金：【详细描述索赔与违约金的计算方式和标准】五、工程变更和索赔1．工程变更：如遇工程变更，变更事项包括但不限于设计变更、材料品牌变更、施工方法变更等，变更程序以书面形式确认，并按照合同约定进行变更价款的调整。
2．索赔处理：如发生施工过程中的索赔事件，甲乙双方应本着诚信原则协商解决，未能协商解决的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
六、合同履行保证1．乙方保证具备进行本合同项下工程施工所需的资格、能力和技术，并保证按合同约定完成工程质量、工程进度和安全生产要求。
2．甲方保证提供工程所需的土地权属、相关许可证及合法施工条件，并按合同约定支付合同价款。
七、合同变更和终止1．合同变更：经甲乙双方协商一致，变更事项应以书面形式确认，并按照变更后的合同条款履行。
2．合同终止：根据相关法律法规的规定，合同可因不可抗力、双方协商一致等原因而终止。
黑龙江省建设工程合同范本
黑龙江省建设工程合同范本甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市规划法》、《黑龙江省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑工程质量管理条例》以及建设部及黑龙江省有关建筑工程管理的法规和规章规定，结合本项目的具体情况，为明确双方责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________建设工程1.2 工程地点：____________（具体位置）1.3 工程规模：____________（建筑面积、栋数、占地面积等）1.4 工程总投资：____________元1.5 工程质量标准：____________（合格、优良等）第二条甲方义务2.1 甲方应向乙方提供下列文件及资料：（1）规划设计图纸及文件；（2）施工图纸及技术要求；（3）工程量清单及报价；（4）施工现场的地质、水文、交通、气象等资料；（5）其他与工程有关的资料。
2.2 甲方应按时支付工程进度款，支付方式详见合同附件。
2.3 甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。
第三条乙方义务3.1 乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工任务。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，按时完成工程。
3.3 乙方应按照合同约定，提交相关报表和资料。
3.4 乙方应遵守国家和地方的法律法规，严格执行施工现场的管理制度。
第四条工程进度和工期4.1 工程进度按照甲乙双方约定的时间表执行。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
4.3 甲方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定承担相应的责任。
第五条工程价款及支付方式5.1 工程价款按照甲乙双方约定的报价计算。
5.2 甲方按照工程进度，按时支付乙方工程进度款。
5.3 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款。
黑龙江省建设工程施工合同书三篇
黑龙江省建设工程施工合同书供方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________需方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量备注执行记录合计人民币(大写)二、供方对质量负责的条件和期限：____三、交(提)货方式及地点：____________四、运输方式到达站(港)及收货单位：____五、运输费用负担：________________六、合理损耗计算及负担：____________七、包装费用负担：________________八、验收方法及提出异议的期限：____九、结算方式及期限：________________十、违约责任：____________________十一、合同附件：____________________十二、其他约定事项：1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
有效期限自________年____月____日至________年____月____日。
供方(盖章)：________________________法定代表人：____________委托代理人：____________开户银行：____________帐号：____________需方(盖章)：________________________法定代表人：____________委托代理人：____________开户银行：____________帐号：____________建设工程施工合同书港口编号：____________工程名称：_______________甲方：___________________乙方：__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
黑龙江省建设工程施工合同书完整版
黑龙江省建设工程施工合同书完整版黑龙江省建设工程施工合同书完整版合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]经甲乙双方协商一致，就黑龙江省建设工程（以下简称工程）的施工进行合作，特订立本合同，以明确双方权责，保障工程顺利进行。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程时间：[工程时间]二、合同内容1. 乙方在合同约定的工程时间内，按照合同要求对工程进行施工，完成相关工作。
2. 甲方提供工程图纸、技术要求、施工场地，并按合同约定支付相应工程款。
3. 乙方应确保施工过程中的安全，减少事故发生，并遵守相关施工规范和法律法规。
4. 甲方按合同约定支付工程进度款，乙方应按时交付相应的工程进度和质量报告。
5. 甲方有权对工程进行检查和验收，乙方应积极配合，并及时处理甲方提出的合理要求。
6. 工程质量达到国家规定的标准和甲方要求，如发现质量问题，乙方应及时修复或更换。
三、合同履行1. 本合同生效后，双方应按合同约定履行各自义务。
2. 如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商解决并及时通知对方。
3. 在施工过程中，如发生纠纷，双方应协商解决。
若协商不成，可申请相关仲裁或采取法律手段解决。
四、合同变更与解除1. 合同变更应经双方协商一致，并以书面形式记录。
2. 若一方违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的经济损失和法律责任。
五、其他条款1. 合同采用合同书形式，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同中未约定事项可另行协商并以补充协议形式执行，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为工程完工并验收合格之日起至乙方交付相关材料、资料并收取全部工程款之日止。
六、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的可依法解决。
以上为合同内容，甲乙双方确认无误后签字盖章，本合同即生效。
黑龙江省建筑工程施工合同
黑龙江省建筑工程施工合同
合同编号：[填写]
签订日期：[填写]
签订地点：[填写]
甲方（业主）：[填写]
乙方（承包商）：[填写]
一、工程概况
本工程位于黑龙江省[具体地址]，总建筑面积约[具体数字]平方米，为[建筑类型，如商业、住宅等]。
二、工程质量标准
本工程应符合国家及黑龙江省相关质量标准和规范，确保结构安全、功能完善。
三、工程进度与交付
工程预计开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
乙方需按计划完成各阶段工作，并及时向甲方报告进度。
四、工程造价与支付方式
工程总造价为[具体金额]元。
甲方应按合同约定支付工程款，包括预付款、进度款等。
五、工程变更与索赔
如需变更设计或工期，双方应协商一致并签订书面协议。
因变更导致的费用增加由责任方
承担。
六、违约责任
任何一方未履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方损失。
七、争议解决
合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]
进行仲裁。
八、其他约定
双方可根据具体情况约定其他事项，如保修期限、保险要求等。
九、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且结清所有款项后终止。
十、合同份数与备案
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同副本应按规定备案。
甲方代表（签字）：___________________
乙方代表（签字）：___________________
签订日期：____年__月__日。
黑龙江省建设工程施工合同
三、合同工期
1.计划开工日期：____年__月__日
2.计划竣工日期：____年__月__日
3.合同总工期：____个月
四、合同价款及支付
1.合同价款：人民币XX元整（大写：XXXXXX元整）
2.付款方式：
（1）预付工程款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的20%作为预付款；
（2）未按时提供施工图纸及技术支持，导致工程延期，甲方应承担相应责任。
2.乙方违约：
（1）未按照合同约定完成工程任务，每逾期一天，按合同价款的千分之一支付违约金；
（2）工程质量不符合合同约定，乙方应负责整改，并承担相应费用。
八、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
2.如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）提供施工图纸及施工过程中的技术支持；
（3）按时支付工程款项；
（4）对工程质量、进度进行监督、检查。
2.乙方权利和义务：
（1）按照合同约定，完成工程任务；
（2）确保工程质量、进度；
（3）遵守国家及地方相关法律法规，确保施工安全；
（4）按时提交工程进度报告及验收资料。
七、违约责任
1.甲方违约：
（1）未按时支付工程款项，每逾期一天，按合同价款的千分之一支付违约金；
九、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满止；3.本合同来自尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：XX投资集团有限公司
乙方（盖章）：XX建筑工程有限公司
签订日期：____年__月__日
（2）进度款：乙方按照实际工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程款；
黑龙江省建设工程施工专业分包合同范本
6.总包协议
6.1承包人应提供总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）供分包人查阅。当分包人规定期,承包人应向分包人提供一份总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）旳副本或复印件。分包人应全面理解总包协议旳各项规定（有关承包工程旳价格内容除外）。
7、文物和地下障碍物
7.1在施工中发现古墓、古建筑遗迹等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值旳物品时,分包人应立即保护好现场并立即告知承包人,需要采用保护措施时,由承包人承担所需费用。
如发现后隐瞒不报或汇报不及时,致使上述文物遭受破坏,责任者依法承担对应责任。
7.2本协议专用条款中已明确指出旳地下障碍物,应视为分包人在报价时已预见到其对施工旳影响,并已在协议价款中予以考虑。
3.1语言文字
除本协议专用条款中另有约定外,本协议文献使用旳语言文字应与总包协议文献使用旳语言文字相似。
3.2适使用方法律和法规
除本协议专用条款中另有约定外,本协议合用旳法律、法规、规章及有关文献应与总包协议中规定合用旳法律、法规、规章及有关文献相似。
3.3合用工程建设原则
承包人提供工程建设原则或双方在本协议专用条款中约定合用工程建设原则旳名称；本协议专用条款没有详细约定旳,应使用总包协议中规定旳与分包工程有关旳工程建设原则。
1.5发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力旳当事人以及获得该当事人资格旳合法继承人。
1.6发包人代表:指发包人指定旳履行总包协议旳代表,其详细人选和职权在总包协议专用条款中约定。
黑龙江建设工程施工合同
黑龙江建设工程施工合同甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲方拟进行建设项目的施工，并已决定将该工程的施工任务交由乙方承担，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程规模：_________________________1.4 工程内容：_________________________1.5 工程质量标准：____________________1.6 工程承包范围：___________________第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______________________（￥_______）。
2.2 支付方式：甲方应按照下列时间节点向乙方支付工程款：2.2.1 合同签订后____天内，支付合同总价款的____%作为预付款；2.2.2 工程进度达到____%时，支付至合同总价款的____%；2.2.3 工程竣工验收合格后____天内，支付至合同总价款的____%；2.2.4 工程质保期满后____天内，支付剩余的____%。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：_______年______月______日。
3.2 工程竣工日期：_______年______月______日。
3.3 工程总工期为____天。
因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及地方有关工程建设标准、规范和设计文件组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和相关技术资料，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号： ______________ 黑龙江省建设工程施工合同
发包人： ______________________________
承包人： ______________________________
签订日期： _______ 年______ 月______ 日
（_________________________________ 本）
工程名称:
发包人：
第一部分协议书
发包人：（全称）____________________________________
承包人：（全称）____________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1工程名称：____________________________________
2工程地点：____________________________________
3工程承包范围
承包范围：___________________________________
4计划工期
开工日期：________________ 年 ____________ 月_____________ 日
竣工日期：________________ 年 ____________ 月_____________ 日
工期总日历天数_______________ 天。
5质量标准
工程质量标准：____________________________________
6计价方式与签约合同价格
本合同采用计价方式为_____________________________________
金额：人民币（大
写）__________________________________ （¥_____________ 元）
7组成合同的文件
7.1组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书及合同附件；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及投标函附录（如果有）；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单（如果有）；
（9）其他合同文件。
7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10合同生效
10.1合同订立时间： ________________ 年______________ 月 ____________ 日
10.2合同订立地点： ____________________________________
10.3本合同双方约定 ____________________________________ 后生效。
建设行政主管部门备案意见:
经办人（签字、盖
章）备案机
关（公章）
年月日
第二部分通用条款
1 一般约定
1.1词语定义
合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标
的，称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款【图纸和承包人文件】提供的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人
1.1.
2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承
人。
1.1.
2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.
2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.5 项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.
2.6 项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的现场组织机构。
1.1.
2.7 专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.
2.8 劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.
2.9 监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托合同，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.
2.10 总监理工程师：指在专用条款中指明的，由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1.1.2.11 造价咨询人：指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织，以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设
备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指有独立的设计图纸，能单独组织施工，竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按照第6.1 款【开工通知】通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按照第6.1 款【开工通知】发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按
照第9.5 款【变更引起的工期调整】和（或）第18.1 款【承包人索赔程序】所作的工期调整。