机房建设工程安装合同(常用)
机房建设工程安装合同
需方（甲方）：
供方（乙方）：广州莱安智能化系统开发有限公司
甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方购买乙方设备事宜达成如下协议：
1.设备型号及数量
1.1甲方同意向乙方购买附件1（机房建设报价清单）中所描述的设备型号、数量及价款向乙方购买设备. 附
件1（机房建设报价清单）的内容是本合同必不可少的组成部分与本合同条款具同等法津效力。
1.2 如在施工期间对附件1（机房建设报价清单）中列出的用量发生变化时, 以实际用量计算.
2、工程内容：机房建设系统
3.合同价格
3.1本合同总价为（人民币）
3.2在施工期中，甲方如需增加设备或不在本合同规定范围以内的服务，则需另外收取费用或双方再签订补
充协议共同协商。
5.付款方式
5.1合同正式签订时，甲方即支付合同总金额的40 %（即￥元整，大写），给乙方
作为预付款。
5.2彩钢板到达现场后，2个工作日内甲方即支付合同总金额的40 %（即￥元整，大写）.
5.3整个工程完工,后的三个工作日内, 甲方即支付合同总金额的20%（即元整，大写）.
6．结算方式：
6.1甲方以银行转帐形式付款，乙方必须凭盖有乙方财务专用章的“收款委托书”方可收款。
6.2甲方以支票形式付款，乙方必须凭盖有乙方财务专用章的“收款委托书”方可收款。
甲方同意按以上第种方式向乙方付款。
7．交货、工期
7.1合同签订(生效)且乙方收到预付款后个工作日内乙方安排工作人员进场开始施工。
7.2乙方在收到预付款后个工作日完成工程的主体。
个工作日内整个工程全部完工并交付使用。
因不可抗拒的外界条件影响或甲方原因造成不能按时完工，可延长工期。
7.3由乙方负责将设备运输到工程所在地，或甲方指定地。
甲方提供安全仓库进行保管。
8．设备的签收
8.1乙方设备运货到达甲方指定的地点后，甲方在4小时内派人与乙方人员按合同附件1约定的内容现场清点、签收设备，并签字确认。
如甲方不能如期安排有关工作人员到场签收确定的，乙方认为自动通过，便可直接进行安装。
9．设备的安装、调试
9.1因甲方原因造成设备安装延期或推迟安装进程，甲方应书面通知乙方工期顺延。
9.2如果甲方安装延期时间超过合同规定时间四个星期以上，甲方按实际工作量应先支付所剩余的合同款。
10．设备（工程）的验收
10.1乙方设备安装、调试完毕，甲方接到乙方书面通知后3个工作日内须组织人员现场验收并签字确认，否则视为甲方全部验收合格。
10.2验收中如发现设备存在质量问题，由甲方书面提出，乙方负责整改至达到合同要求为止，乙方在完成整改后重新书面通知甲方进行验收。
10.3系统设备未通过验收，不能投入使用；如甲方提前使用设备，则视为系统设备通过甲方验收，并由甲方承担因此发生的质量或其他事故责任。
11．培训、售后服务
11.1设备验收后，乙方负责给甲方多名操作人员进行不超过三天的培训。
11.2自甲方按第9条验收之日起12个月内，乙方负责免费保修（不可抗力、人为损坏、自然耗损及消耗品
除外），免费保修期满后，乙方提供终身维修服务。
12．违约责任
本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同，否则应向对方支付合同总额10%的违约金；由于乙方责任不能按时完工或甲方不按合同规定付款的，应向对方付逾期违约金，违约金按未付款项金额每天0.01%计算。
13．免责条款
乙方不应对因在生产、运输或安装过程中发生的不可抗力而造成的发货延迟或逾期完工负责，当以上提及的不可抗力的发生时，乙方应及时告知甲方，且处在该形势下的乙方仍要尽力组织发货或施工。
14．争议的解决
本合同在履行时发生纠纷应通过友好协商得到解决，若双方彼此间不能达成协议，任何一方可以通过法律途径解决。
15．不可抗力
不可抗力的自然灾害确定标准：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾以及协议条款给定等级以上风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
不属于乙方保修范围。
16、本合同经双方签字盖章之日起生效，合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
17、合同未尽事宜，甲乙双方友好协商。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
授权代表签字：授权代表签字：
签订时间：年月日签订时间：__ _ __年__ _月___ _日
地点：地点：广州市天河区建中路11号103
税号：税号：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。
机房建设工程施工合同范文6篇
机房建设工程施工合同范文6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，就甲方机房建设工程达成以下协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括机房装修、设备采购与安装、电力布线、网络通信等。
二、工程期限本工程自签订合同之日起，乙方应严格按照合同规定的时间节点完成工程建设，确保工程质量和进度。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
此价格为含税价格，包含但不限于材料费、人工费、税费等所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%作为预付款；工程完工并验收合格后支付______%；剩余______%作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。
五、工程保修与维护1. 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务。
保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应免费维修。
2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维护服务。
具体费用另行协商。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程建设，每逾期一日，应向甲方支付工期延误违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担整改费用及由此产生的所有损失。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设机房合同模板
建设机房合同模板甲方：（甲方名称）（统一社会信用代码：×××× ×××× ××××××××）乙方：（乙方名称）（统一社会信用代码：×××× ×××× ××××××××）鉴于，甲方拥有一定的资金和资源，有意向搭建、建设机房，为乙方提供网络设备、服务等。
乙方拥有一定的需求，希望甲方能够按照协议要求建设机房。
为了明确双方的权利和义务，特签订本合同，以资共同信守，承担下列条款：第一条项目内容及规模甲方承诺根据乙方需求，搭建、建设一座机房，并提供相应设备、服务等。
具体项目内容及规模如下：1、机房建设地点：（详细地址）2、机房建设面积：（平方米）3、机房建设时间：（年/月/日）4、机房设备和服务内容：（具体描述）第二条建设费用及支付方式1、机房建设总费用为：（具体金额）人民币。
2、机房建设费用的支付方式：乙方按照下列方式支付：（1）首次支付：乙方需在合同签订之日起××日内向甲方支付总费用的×%作为首次支付。
（2）分期支付：乙方需在机房建设过程中根据工程进度按照约定分期向甲方支付剩余费用。
第三条工程进度及验收标准1、甲方承诺按照约定工期，按照工程进度表完成机房建设工作。
2、乙方有权对机房建设进度进行监督，并有权提出合理的建议和要求。
3、机房建设完成后，双方进行验收。
验收标准为：（1）机房设备齐全，无损坏；（2）相关设备正常运作；（3）工程质量符合约定要求。
第四条保修责任1、机房建设完成后，甲方提供一年的免费保修期，对于因质量问题导致的设备故障，甲方负责免费维修。
2、保修期过后，乙方可以选择购买继续保修服务。
机房建设装修合同范本
机房建设装修合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、工程概况1. 工程名称：[机房名称]机房建设装修工程。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：包括但不限于机房地面、墙面、天花板的装修，机柜安装，布线系统搭建，通风空调系统安装，电气系统改造等。
（具体工程内容可根据实际情况详细描述）二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]。
2. 竣工日期：[预计竣工日期]。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应另行协商确定竣工日期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：合同签订后[支付比例]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；工程进度达到[支付节点 1]时，支付工程总价款的[支付比例 1]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；工程进度达到[支付节点 2]时，支付工程总价款的[支付比例 2]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总价款的[支付比例 3]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；剩余工程总价款的[支付比例 4]%作为质量保证金，质保期届满无质量问题后[支付期限]日内支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的[规定时间]日内组织验收。
如甲方逾期未验收视为验收合格。
3. 如工程验收不合格，乙方应在甲方规定的期限内整改完毕，直至验收合格。
整改期间所产生的费用由乙方承担。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程价款。
协助乙方与工程涉及的其他单位进行协调。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承建甲方机房建设工程的有关事项，达成如下协议：一、工程名称：甲方机房建设工程二、工程地点：__________三、工程内容：_______，具体包括但不限于机房土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化系统工程等。
四、工程工期：工程合同签订之日起____（自乙方接到甲方施工通知书之日起，不得超过____天）内完工验收。
五、工程质量：工程应符合国家相关法律、法规及标准的要求。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，保证工程质量合格。
六、工程造价：工程造价为__________元整（不含税）。
工程款支付方式为__________，具体分期支付比例和款项时间见附件《付款方式表》。
七、合同签订及生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，在合同有效期内双方均不得擅自解除。
八、违约责任：任何一方违约，应按照法律规定承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决：双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
十、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）日期：____年____月____日附件：《付款方式表》以上为机房建设工程施工协议合同范本，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
希望双方在合作中互相理解、信任，共同为工程的顺利完成和质量保障而努力。
祝合作愉快，工程顺利！篇2机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，就甲方拟在_____________（地点）进行机房建设工程，乙方愿为甲方提供相关施工服务，达成以下协议合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于机房设计、结构施工、空调系统安装等相关工程内容。
机房装修合同范本（精选6篇）
机房装修合同范本（精选6篇）机房装修篇1甲方：乙方：由临沂鼎泰招标有限公司组织的临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目（编号为：LYDTX2013067）询价采购，甲乙双方一致同意，乙方负责主控室装修施工，具体内容如下：一、项目名称金额及工期：1、项目名称：临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目2、工程量及施工要求见附件3、合同金额为98032元，大写玖万捌仟零叁拾贰元整4、工程完成时间：合同签订之日后15天内完成，以完成安装并验收合格为准二、工程承包方式本工程实行包工包料，保工期保质量，并按图纸施工。
乙方不得将工程转包其他单位施工，违者终止合同。
承包范围：该项目全部材料、设备、运输、安装、施工及各项费用，以及保修期内的费用。
三、质量标准双方约定，本工程项目按甲方招标文件的要求组织施工，乙方各项工作满足甲方的有关技术质量和环境要求。
招标文件、技术资料、施工示意图和提出的.规范标准等均为施工有效文件。
质量标准为合格及以上。
四、物资供应本工程所需的主要设备材料需经双方认可，由乙方采购。
乙方采购的材料均应满足设计和规范要求的标准，并向甲方提供产品合格证明和检验资料，因设备材料质量引起的工程质量问题由乙方承担一切损失。
五、甲乙双方责任1、甲方责任（1）甲方驻工地代表（由后勤管理处指定）（2）向乙方提供施工的水电条件，并尽量保证施工期的需要。
（3）向乙方提出合理的施工整改要求。
2、乙方责任（1）乙方驻工地代表（由乙方指定）（2）负责水电临时铺设和相关费用。
（3）负责施工区域内安全防护，指定相应的安全措施。
（4）遵守学校的各项管理制度规定。
（5）文明施工，保证施工现场规范整洁。
交工之前清理垃圾及现场等。
承担因违反规定造成的损失和罚款。
六、工程质量管理和交工验收1、施工单位必须严格按照施工图纸和国家相关现行工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。
2、施工质量达不到规范和设计要求时，乙方必须返工，并承担由此产生的费用及损失。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇第1篇示例：机房建设工程施工合同书甲方（委托方）：__________（盖章）__________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：__________（盖章）__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在_____年__月__日委托乙方进行机房建设工程施工工作，双方经友好协商达成如下合同：第一条工程概况甲方拟委托乙方负责机房建设工程的施工工作，具体项目包括（但不限于）：机房设计与装修、空调设备安装、电力布线等。
第二条工程期限本合同工程计划工期为__天/月，具体工程开工时间为_____年__月__日，竣工时间为_____年__月__日。
第三条总价款本工程总价款为人民币______元整（￥______), 乙方应于工程竣工后向甲方提交最终结算价款清单。
第四条工程款支付方式1. 工程款支付方式分为预付款和尾款支付：预付款为总价款的__%（￥______), 工程开工以后七个工作日内甲方支付给乙方；尾款为总价款的__%（￥_____), 工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方。
2. 精确到款项支付的方式和时间屋乙方项目经理提出书面申请后付款。
3. 拖欠合同款日期设定为工程竣工后三个工作日，逾期不付，甲方应支付给乙方千分之四的逾期违约金。
第五条工程变更1. 若因设计需要或工程实际情况变更，需要进行工程变更的，应经双方书面协商一致后变更。
2. 工程变更额明细，由双方签署同意协议后，变更的款项由甲方支付给乙方。
第六条质量保证1. 乙方保证所承担的工程质量符合国家标准和甲方要求，保证在施工工期内竣工，并保修一年。
2. 因乙方施工工程质量引起的纠纷、赔偿等问题，乙方承担全部责任。
第七条合同解决争议本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构处理。
第八条合同终止1. 合同期满，合同自动终止；2. 双方一致解除合同；3. 乙方提前通知解除合同，提前通知期为____天，甲方按合同约定支付违约金后合同终止。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房建设工程施工合同范文4篇
机房建设工程施工合同范文4篇篇1机房建设工程施工合同范文甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对XX机房进行建设工程施工，为确保双方合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，特订立如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为XX机房建设工程。
第二条工程范围1. 机房设计、建设、改造的工程范围。
2. 机房内部布线设计、建设、调试的工程范围。
3. 机房相关设备的选购、安装、调试的工程范围。
第三条工程价格1. 本工程总价格为人民币（￥）。
其中，设计费为人民币，施工费为人民币，设备费为人民币。
2. 工程报价包含人工费、原材料费、设备购买费及税费。
3. 若因乙方原因导致工程超支，应由乙方承担超支部分费用。
第四条工程进度1. 工程期限为自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
2. 工程施工进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延期应提前告知甲方，并与甲方协商解决方案。
第五条施工标准1. 本工程应符合国家相关规定，达到相关建设要求。
2. 施工过程中应保证工程质量，确保没有安全隐患。
第六条设备保修1. 乙方应购买的设备应保证为全新设备，并提供相应保修期。
2. 设备保修期为XX年，保修期内若设备出现故障，乙方应免费提供维修服务。
第七条合同变更1. 若需要变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具备法律效力。
第八条违约责任1. 若乙方未按照合同要求交付工程成果，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照合同要求支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。
第九条知识产权1. 工程设计方案的知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用、转让工程设计相关知识产权。
第十条争议解决1. 若双方在履行过程中出现争议，应通过友好协商方式解决。
2. 若协商仍不能解决，应提交相应仲裁机构进行仲裁。
第十一条其他事项1. 合同内容如有未尽事宜，可另行协商签订补充协议。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、公平合理、互信互利的原则，就甲方拟对乙方进行机房建设工程施工委托事宜，经友好协商达成如下协议，共同遵守并执行：第一条工程名称本合同所称“机房建设工程”，是指_____________（以下简称本工程）。
第二条工程内容1. 乙方应按照本合同约定，对本工程进行设计、施工、验收、交付等相关工作。
2. 乙方应详细了解并遵守国家相关法律法规、行业规范及技术标准，确保本工程施工质量符合相关标准要求。
3. 甲方应提供相关工程所需的资金、场地、设备等支持，确保施工进展顺利。
4. 双方应保持联系畅通，及时沟通、协商并解决施工过程中出现的问题。
第三条工程期限1. 乙方应按照本合同约定的工程期限，按时、高质量地完成本工程的设计、施工、验收、交付等工作。
2. 若遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商寻找解决方案，并应由乙方向甲方提前书面说明。
第四条项目总价款及支付方式1. 本工程项目总价款为_____________（人民币）。
2. 甲方应于乙方竣工合格后__日内向乙方支付尾款，不得迟于验收合格之日进行结算。
第五条质量保证1. 乙方承诺对本工程的质量负责，保证设计、施工等环节严格按照相关标准执行。
2. 如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行整改并保证问题得到解决。
第六条担保条款1. 乙方应按照国家相关规定提供相应的担保措施，确保本合同的履行。
2. 如乙方未能按照约定完成本工程，应承担相应责任并赔偿甲方相关损失。
第七条违约责任1. 若甲、乙双方任何一方未能按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的相关损失。
2. 若乙方违反相关法律法规、技术标准或造成工程质量问题，应承担违约责任并进行相应的整改。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇篇1机房建设工程施工合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方欲委托乙方承担机房建设工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方经友好协商达成如下协议：第一条工程项目的基本情况1.1 项目名称：机房建设工程项目1.2 建设地点：1.3 工程范围：1.4 工程质量标准：1.5 工程开工日期：1.6 工程竣工日期：第二条甲方的权利和义务2.1 提供必要的施工用地、办公场所及设施设备等；2.2 依合同约定及时支付工程款项；2.3 监督工程进度及施工质量；2.4 对施工过程中出现的施工质量问题及时处理；2.5 提供相应的协助和支持。
第三条乙方的权利和义务3.1 按照合同约定完成工程施工任务；3.2 保证工程质量符合国家标准和甲方的要求；3.3 保证工程进度按期完成；3.4 负责工程施工期间的安全生产工作；3.5 对工程施工中的问题及时报告和处理。
第四条保证金4.1 甲方应根据合同的规定向乙方支付相应的保证金；4.2 乙方应按照约定的约定使用及返还保证金；4.3 保证金的数额及返还方式双方另行协商确定。
第五条工程款支付5.1 工程款支付方式：甲方以分期支付方式支付工程款；5.2 工程款支付比例及时间：具体按照合同约定执行；5.3 工程款支付方式：银行转账或现金支付。
第六条违约责任6.1 一方未按本合同约定履行义务的，应承担违约责任；6.2 违约方应按约定支付相应的违约金；6.3 若因违约造成损失的，应赔偿对方的损失；6.4 违约方需承担延期交付、工程质量不符合要求等后果。
第七条竣工验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方组织竣工验收；7.2 竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款；7.3 工程竣工后，乙方应提供相应的服务保障。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同适用《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规；8.2 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；8.3 协商不成的，应提交甲方所在地人民法院裁决。