安粮城市广场项目分销协议
广场项目合作协议书范本
广场项目合作协议书范本甲方（以下简称“甲方”）：____________________乙方（以下简称“乙方”）：____________________鉴于甲方拥有位于___________________的广场项目（以下简称“项目”），并有意与乙方合作开发该项目；乙方具有相应的资金实力和项目开发经验，愿意与甲方合作，共同开发项目。
甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经过充分协商，就合作开发项目事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方同意将项目的开发权授予乙方，乙方负责项目的规划、设计、建设、运营等全部工作。
1.2 乙方负责提供项目所需的全部资金，并按照本协议约定的条件和时间向甲方支付合作款项。
第二条合作期限2.1 本协议的合作期限自本协议生效之日起至项目竣工验收合格并交付使用之日止。
第三条合作款项及支付方式3.1 乙方应向甲方支付的合作款项总额为人民币（大写）___________________元（￥___________________元）。
3.2 合作款项的支付方式为：乙方应在本协议签订之日起___________________个工作日内支付首期款项人民币（大写）___________________元（￥___________________元），余款按照项目进度分期支付。
第四条项目规划与设计4.1 乙方负责项目的规划与设计工作，并应确保设计方案符合国家及地方相关法律法规和标准。
4.2 乙方应将设计方案提交甲方审核，甲方应在收到设计方案后___________________个工作日内提出审核意见。
第五条项目建设5.1 乙方负责项目的建设工作，并应确保工程质量符合国家及地方相关法律法规和标准。
5.2 乙方应按照甲方的要求和项目进度计划，合理安排施工进度，并及时向甲方报告施工进度。
第六条项目运营6.1 项目竣工验收合格并交付使用后，乙方负责项目的运营工作。
6.2 乙方应确保项目运营符合国家及地方相关法律法规和标准，并承担相应的运营责任。
城市广场建设施工承包协议书
城市广场建设施工承包协议书一、协议双方甲方：城市规划局乙方：建筑施工公司二、协议背景城市广场是城市的重要组成部分，是人们休闲娱乐、交流互动的场所。
为了提升城市形象，改善市民生活质量，甲方决定对某市中心广场进行改造和扩建工程。
乙方作为专业的建筑施工公司，具备丰富的经验和技术实力，双方达成以下协议。
三、工程内容1. 工程范围：对某市中心广场进行改造和扩建工程。
2. 工程内容：a. 广场地面铺设：包括铺装石材、草坪、景观绿化等。
b. 设施建设：包括喷泉、雕塑、休息座椅、灯光等。
c. 建筑物修缮：对广场周边建筑物进行外立面修缮和装饰。
d. 配套设施：包括排水系统、供电系统、照明系统等。
四、工期和进度安排1. 工期：本工程总工期为12个月，自协议生效之日起计算。
2. 进度安排：具体进度安排由双方共同商定，并在协议附件中明确。
五、质量要求1. 施工质量：乙方承诺按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 安全要求：乙方需制定详细的施工安全计划，并执行相关安全规范，确保施工过程中无人员伤亡事故发生。
六、费用支付1. 工程款支付：甲方将根据工程进度支付工程款项，具体支付方式和比例由双方协商确定。
2. 变更费用：如工程发生变更，所产生的费用由甲方与乙方协商确定并支付。
七、违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按照协议约定支付工程款项或提供必要的配合，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权终止本协议。
2. 乙方违约责任：如乙方未按照协议约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权终止本协议。
八、知识产权1. 工程设计：工程设计文件的知识产权归属于设计方，乙方无权擅自使用或转让。
2. 施工图纸：施工图纸的知识产权归属于乙方，甲方无权擅自使用或转让。
九、协议解除1. 协议解除原因：协议解除的原因包括但不限于双方协商一致、工程无法继续进行、不可抗力等。
2. 解除程序：一方解除协议应提前书面通知对方，并在解除通知中说明解除原因。
2024年城市广场建设施工承包协议
2024年城市广场建设施工承包协议甲方：（委托人）乙方：（承包人）鉴于甲方拥有城市广场建设项目相关权益，为保障双方利益，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目范围和任务1.1 乙方应按照甲方要求，对城市广场建设项目进行具体施工。
1.2 乙方应根据甲方提供的设计方案和施工要求，确保项目质量达到相关标准。
1.3 乙方应严格按照工程进度计划，按时完成施工任务。
第二条费用支付2.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点，向乙方支付工程款项。
2.2 工程款项支付应按照工程进度情况进行，确保乙方施工资金的正常需要。
2.3 如因甲方原因导致支付延迟，甲方应承担相应责任。
第三条施工质量保证3.1 乙方应严格按照相关标准和要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致后续质量问题，乙方应承担相应责任。
第四条安全保障4.1 乙方应切实落实工程安全管理制度，保障施工过程中的安全。
4.2 如因乙方安全管理不到位导致事故发生，乙方应承担全部责任。
第五条合同变更与解决争议5.1 如因项目需要发生合同变更，需双方协商一致，并签署相关变更协议。
5.2 如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决，如无法协商一致，可向有权机构申请调解或仲裁。
第六条其他事项6.1 本协议自双方签署之日起生效，至项目竣工验收结束止。
6.2 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：签署地点：以上为城市广场建设施工承包协议书，敬请遵守协议内容，双方共同维护合作共赢的良好关系。
合肥安粮城市广场商业招商手册_56PPT
招商对象
主力店类：国际国内大型主题百货、综超、家居广场 时尚精品类：国际国内知名服饰、钟表、珠宝、化妆品品牌等 儿童类：儿童百货、儿童早教、儿童娱乐中心等 体育健身类：室内运动、运动器材、运动服饰等 休闲娱乐类：知名图书专卖、大型SPA，知名KTV,美容美发，足疗， 养生保健、台球、大型电玩、茶室、咖啡厅、陶艺吧、糕点吧等 特色餐饮类：品牌餐饮、特色名吃、日韩料理、西餐、糕点等 专职培训类：国内知名语言、技能等方面培训机构
QQ:526689159
联系人 李先生
QQ:207244
联系人 地址：合肥市金寨路与东 陈先生 流路交汇处
安粮·城市广场 概 念展 示
居皖之中
城市之心
AHCO 安粮 ·城市广场
AHCOF
CITY PLAZA
AHCOF CITY PLAZA
6:30 太阳还未起床 晨曦在路上奔跑
9:30 对这座城市而言 每个人都能成为它的代言人
国贸天域
项目区域介绍
庞大高消费人流，带动无限财富 成就合肥“西贵”商业神话
核心消费圈
距老城区1.5公里内，居民约20万人 距蜀山区1.5公里内，居民约20万人 距高新区 4公里内，常住人口约6万人 距政务区1公里内，常住人口约15万人 距经开区5公里内，常住人口约20万人
项目区域介绍
成熟并不断完善的社会配套
中城镇人口360万人，城镇化水平为62%； 远期-2020年合肥市域总人口为近800万人，其
中城镇人口525万人，城镇化水平为74%。
项目区域介绍
城市中心南移，引推经济与消费攀升
按照合肥市“141”规划，合肥正逐步形成一 个主城、四个组团、一个滨湖新区的多中心发展态 势。
安粮·城市广场 位处核心主城区，东可
城市广场景观改造工程2024施工协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX城市广场景观改造工程2024施工协议版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及代表1.2 乙方名称及代表1.3 丙方名称及代表1.4 合同相关术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度3.4 支付条件第四条工程进度与质量4.1 工程进度计划4.2 工程质量标准4.3 工程验收4.4 工程保修第五条乙方义务与责任5.1 施工准备5.2 施工人员与管理5.3 材料与设备5.4 安全生产第六条甲方义务与责任6.1 施工场地准备6.2 施工许可与审批6.3 甲方协调与配合6.4 甲方监督与检查第七条丙方义务与责任7.1 设计责任7.2 技术支持7.3 工程咨询与服务7.4 工程变更处理第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件8.3 变更与解除的程序第九条违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任认定9.3 违约赔偿金额第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁机构10.3 诉讼管辖第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条合同保密条款12.1 保密信息范围12.2 保密义务与责任12.3 保密期限第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 税费承担13.4 合同附件第十四条合同的签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章14.3 丙方签字盖章14.4 签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及代表甲方全称为“×××城市广场开发有限公司”，甲方代表为法定代表人或授权代表。
1.2 乙方名称及代表乙方全称为“×××建筑工程有限公司”，乙方代表为法定代表人或授权代表。
分销平台合作协议范本7篇
分销平台合作协议范本7篇篇1甲方（分销平台）：____________________乙方（合作伙伴）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就共同开展产品分销业务事宜达成如下协议：一、协议目的双方同意共同合作，利用甲方的分销平台优势及乙方的资源渠道优势，共同拓展市场，实现产品的高效分销，实现共赢。
二、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
到期后如双方无异议，可自动续约。
三、合作内容1. 甲方为乙方提供产品分销平台，负责产品的在线展示、订单处理、物流配送及售后服务等工作。
2. 乙方负责提供符合甲方要求的产品资源，协助甲方进行产品推广和市场拓展。
3. 双方共同制定分销策略，确定产品的分销渠道、价格策略及市场推广方案。
4. 乙方需保证所提供产品的质量和数量，对产品质量负责。
5. 甲方需按照双方约定的方式进行货款结算，确保货款安全。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方需保证分销平台的正常运行，确保平台的安全性和稳定性。
（2）甲方需按照约定向乙方支付货款，确保货款的及时结算。
（3）甲方需协助乙方进行产品推广和市场拓展，提高产品的市场占有率和销售额。
2. 乙方责任与义务（1）乙方需提供符合甲方要求的产品资源，确保产品的质量和数量。
（2）乙方需协助甲方制定分销策略，共同开拓市场。
（3）乙方需保证货源的稳定性，确保产品的持续供应。
（4）乙方需及时响应甲方的售后服务请求，协助甲方处理产品质量问题。
五、保密条款1. 双方同意在合作期间及合作结束后，对涉及双方的商业秘密、技术秘密、合作细节等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、违约责任1. 如一方违反本协议的任何条款，守约方有权终止本协议并要求违约方承担违约责任。
2. 如因一方违约导致对方遭受损失，违约方应负责赔偿对方的实际损失。
2024年城市广场建设施工承包协议书
2024年城市广场建设施工承包协议书甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方/施工方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲乙双方均有相应的资源和资质，为了更好地合作完成2024年城市广场建设项目，特订立本协议。
一、项目背景1.1 项目名称：2024年城市广场建设项目。
1.2 项目地点：（详细地点）。
1.3 项目规模：（详细规模和建设内容）。
1.4 项目时间：2024年（具体日期）开始，工期为（具体工期）。
1.5 项目预算：预计总投资为人民币（具体金额）。
二、工程构成与工作任务2.1 工程构成：本项目包括但不限于以下主要工程内容：（具体列举）。
2.2 工作任务：根据甲方提供的设计图纸和要求，乙方负责按计划和要求完成相关施工工作。
三、工程质量、安全与责任3.1 工程质量：乙方应严格按照相关法规和甲方的设计要求，确保工程质量符合国家标准和技术规范。
3.2 安全责任：乙方应落实工程安全措施，并确保施工现场的安全，保证工程施工过程中无人员伤亡和财产损失。
3.3 保修责任：工程竣工后乙方负责提供相应的保修和维护服务，免费维修保养期限为（具体期限）。
四、合同价款及支付方式4.1 合同价款：本合同的总价款为人民币（具体金额）。
4.2 支付方式：根据工程的进展，支付方式分为阶段支付。
具体支付比例和时间如下：（具体列出阶段支付比例和时间）五、工期和延期5.1 工期：乙方应按照双方约定的工期完成工程，并确保在2024年之前交付使用。
5.2 延期：如因不可抗力等特殊原因导致工期延长，可由双方协商确定延期时间。
六、保密义务6.1 乙方承诺在施工过程中保守甲方的商业秘密和技术资料，未经甲方书面许可，不得擅自使用或向其他方披露。
6.2 协议有效期满或终止后，乙方应将所有与本项目相关的保密资料归还甲方或进行安全销毁。
七、双方违约责任7.1 若甲方未按时支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
广场协议书
广场协议书甲方（委托方）：_________________________地址：_________________________乙方（受托方）：_________________________地址：_________________________鉴于甲方需要进行广场建设项目，乙方具有相应的资质和能力承接此类项目，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行广场建设项目的相关事宜达成如下协议：1. 项目概况1.1 项目名称：_________________________1.2 项目地点：_________________________1.3 项目内容：包括但不限于广场的规划设计、施工建设、装修装饰等。
1.4 项目期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
2. 双方权利与义务2.1 甲方权利与义务2.1.1 甲方应按合同约定支付项目款项。
2.1.2 甲方应提供项目所需的相关资料和信息。
2.1.3 甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督。
2.2 乙方权利与义务2.2.1 乙方应按照合同约定和甲方要求完成项目。
2.2.2 乙方应保证工程质量，按期完成工程任务。
2.2.3 乙方应负责工程的安全生产和环境保护。
3. 项目款项及支付方式3.1 项目总金额为：_________________________3.2 支付方式：甲方根据工程进度分阶段支付，具体支付时间和金额如下：3.2.1 合同签订后支付总金额的30%作为预付款；3.2.2 工程进度达到50%时支付总金额的30%；3.2.3 工程竣工验收合格后支付剩余的40%。
4. 工程质量与验收4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工。
4.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后10个工作日内组织验收。
5. 违约责任5.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6. 合同变更与解除6.1 因不可抗力或双方协商一致，可以变更或解除合同。
广场项目合作协议书范本
合作协议书甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就广场项目合作事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：________________广场项目1.2 项目地点：________________1.3 项目规模：________________1.4 项目投资估算：________________二、合作方式2.1 甲方作为项目发起方，负责项目的策划、申报、立项及政策协调等工作。
2.2 乙方作为项目实施方，负责项目的投资、建设、运营及管理工作。
2.3 甲乙双方共同成立项目公司，负责项目的具体实施。
三、合作内容3.1 甲方负责提供项目所需的土地、规划、建设等相关手续，确保项目合法合规进行。
3.2 乙方负责投资建设广场项目，确保项目按照约定的规模、质量和进度完成。
3.3 甲乙双方共同商定项目公司的组织架构、经营管理及收益分配等事项。
四、项目进度及期限4.1 项目计划开工日期：________________4.2 项目计划竣工日期：________________4.3 甲乙双方应按照项目进度要求，确保项目按期完成。
五、投资及收益分配5.1 项目总投资为：________________元。
5.2 乙方向项目公司的投资方式为：________________5.3 甲乙双方按照约定的比例分享项目收益，具体收益分配方式如下：（1）项目运营收入扣除成本、费用后的净利润，按照甲乙双方约定的比例进行分配。
（2）项目资产处置收益，按照甲乙双方约定的比例进行分配。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本协议约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
广场项目合作协议书
广场项目合作协议书甲方（以下简称甲方）：___________乙方（以下简称乙方）：___________鉴于甲乙双方拟共同开发和运营位于_________（地点）的广场项目，经过友好协商，达成以下合作协议：一、合作目的甲乙双方本着平等互利、诚信合作的原则，通过资源整合，共同推进广场项目的开发与运营，以期实现良好的经济效益和社会效益。
二、合作内容1. 甲方负责提供广场项目所需的土地资源，并负责相关土地使用权的审批手续。
2. 乙方负责广场项目的设计、建设及后续的运营管理等工作。
3. 双方共同投资设立项目公司，具体出资比例为甲方___%，乙方___%。
4. 项目公司的经营范围包括但不限于广场的建设、租赁、广告、活动策划等。
三、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，合作期限为____年，期满后可根据项目运营情况和双方意愿协商续签。
四、权利与义务1. 甲方应保证所提供的土地权属清晰，无任何法律纠纷。
2. 乙方应按照约定时间和质量要求完成项目建设，并负责项目的日常运营管理。
3. 双方应共同努力，确保项目顺利实施，及时解决合作过程中出现的问题。
4. 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事任何违法活动。
五、利润分配项目运营所得利润，按照甲乙双方的出资比例进行分配。
具体分配方式由双方另行商定。
六、违约责任如一方违反本协议约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本协议未尽事宜，由双方协商补充。
补充条款与本协议具有同等法律效力。
九、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日以上仅为合作协议书的范本，实际撰写时应根据具体情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海善洽堂市场营销策划有限公司
“安粮城市广场”项目
分
销
合
作
协
议
书
合同编号：SQT2017-ALCSGC-
委托方：上海善洽堂市场营销策划有限公司（以下简称甲方）
受托方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规等规定，就乙方分销代理销售“安粮城市广场”项目（以下简称“该项目”）事宜，甲乙双方在平等协商的基础上达成如下协议，以兹共同遵守。
第一条合作项目地址和相关细则
1、项目地址：马鞍山市花山区霍里山大道与秀大道交叉口；
销售范围：该项目所有可售房源。
2、销售价格以甲方出具的经甲方签章确认的书面报价为准；若开发商或甲方对该项目销售价格有调整的，甲方应及时以书面形式通知乙方，乙方按照调整后的价格对外销售。
3、甲方承诺对外所有销售报价、折扣等销售措施与开发商给甲方的销售报价等约定保持一致。
4、若乙方客户实际购买的房地产超出甲方委托乙方销售的范围，经开发商或甲方审核同意的，该房地产自行归属于本合同的委托销售范围之内。
5、乙方销售该项目，包含乙方自费进行有关宣传推介、带领客户到访、协助客户签署合同及督促客户按时支付房款等内容。
第二条委托期限
合作期限自2017年月日起至2017年12月31日止（合作期满后一个月内，在保护期内的有效客户成交的，甲方按照合同约定结算佣金）。
第三条客户确认原则及有效期
1、乙方应提前1天于善洽堂房销宝APP上向甲方提交客户资料，包括客户准确姓名与手机号码的前三后四，如遇客户临时至现场的，至少提前一小时进行APP报备；报备有效期为24小时,甲方指定人员应于乙方带看客户24小时内予以查证来访客户资料，及时在《客户确认书》上予以确认，确认后该客户成为乙方有效客户，成交后乙方凭有效《结佣申请表》结算佣金。
2、有效客户及有效期的界定：经甲方确认的客户及其直系亲属（包括夫妻、子女、父母及兄弟姐妹）或关联企业在委托期限内或期限终止后一个月内且未过保护期购买该项目的，视为乙方销售成功，甲方按照本合同约定的佣金向乙方支付佣金。
3、在成功带看的保护期中，甲方不得将已确认为乙方的客户再行确认为其他销售代理公司的客户。
4、客户确认的界定：a）有超过两家进行客户报备的，以首先成功带看为准；b）有超过两家进行客户报备的，且都成功带看的（不在同一天带看），以首先成功带看为准；c）有超过两家进行报备的，且都成功带看的（在同一天带看），以首先报备为准。
5、渠道客户成功带看的保护期为30天，包括已经确认的客户及其直系亲属；如超过30天则以最新的渠道成功带看为准。
第四条甲方的权利和义务
1、该项目的销售价格、付款方式、优惠方案等若发生调整，甲方须及时书面通知乙方。
2、乙方客户的所有成交条件，包括但不限于房源、价格、付款方式、按揭银行均由开发商或甲方确定，乙方无权更改或承诺客户。
3、甲方有权全面了解乙方的销售安排、市场推广方案、销售进度等情况，并对乙方日常工作提出建议和要求。
4、甲方应提供营业执照复印件和为保证其具有另行委托代理该项目的权限而提供的相应的证明材料复印件及项目预售或出售许可证复印件等相关材料给乙方。
甲方承诺在委托期限内该项目是合法并可销售的，且拥有项目对外进行分销的权限。
但是因开发商原因造成甲方违反本合同约定的，免除甲方的赔偿责任。
5、甲方须指定工作协调人员，代表甲方负责与乙方开展信息通报、单据审核与签字确认客户等工作，甲方应及时以书面形式通知乙方工作协调人的确定与变更。
6、甲方须及时向乙方通报乙方代理该项目所需的最新信息，乙方客户签署合同前，甲方须通知乙方。
7、甲方应按照本合同约定及时、足额向乙方支付销售代理佣金。
第五条乙方的权利和义务
1、乙方客户享有与非乙方客户同等的认购权及优惠。
2、乙方就该项目开展的所有宣传推介事宜均须事先征询甲方意见，在获得甲方同意后方可实施，宣传推介费用由乙方承担。
3、乙方须指定工作协调人，代表乙方与甲方进行信息通报等工作（该工作协调人的权利仅限于日常事务的处理和协调，其他以乙方公司盖章书面确认为准）。
乙方应及时以书面形式向甲方通知工作协调人的确定与变更。
4、乙方须将有意向的客户跟踪情况及时汇总，甲方有权根据需要随时要求乙方提供情况报告，且乙方应将知晓的客户信息及时告知甲方。
5、乙方应当协助乙方客户实地踏勘该房地产，并协助甲方与乙方客户谈判议价，尽快促成交易成功。
6、乙方应信守甲方所提供的价格，非经开发商及甲方的书面确认，不得擅自给客户任何形式的折扣。
如遇特殊情况，乙方应告知开发商或甲方，作个案协商处理。
若乙方未经开发商及甲方书面确认擅自给客户折扣的，甲方可不支付该套房源的代理佣金并由乙方承担因此给甲方造成的损失。
7、对于从甲方获得的任何信息，包括但不限于甲方及该项目的资料，乙方均应严格保密，并只能用于本合同委托事项所用，乙方因本合同的履行而知悉或取得的甲方信息，除法律要求或事先取得甲方书面同意外，不得将其披露给任何第三方，或用于本合同以外的用途。
第六条佣金计算标准和方式
甲方支付佣金的数额如下：
佣金计算标准为：45000元/套（大写：肆万伍仟元整）
乙方满足以下全部条件，即可向甲方提出结佣:
1、代理成功的标志：（1）一次性付款客户：乙方推荐有效客户与开发商签署商品房预售/出售合同后支付全部房款，甲方向乙方支付全部佣金；（2）按揭贷款客户：乙方推荐有效客户与开发商签署商品房预售/出售合同后支付足额首付款，签订《银行贷款协议》后，甲方向乙方支付全部佣金。
2、提供佣金申请书、增值税专用发票、营业执照复印件、开户行许可证及对公账户，7个工作日内结佣。
3、无论何种原因造成购房者退房，甲方将以书面形式告知乙方，乙方承诺于收到甲方通知后7个工作日内将已收取的该销售房屋佣金退还至甲方指定账户。
4、乙方账户信息如下：
账户名：
账号：
开户银行：
第七条争议的解决
因本合同产生的争议与纠纷，由双方协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条廉洁条款
1、为优化甲乙双方合作的商业环境，维护双方共同的利益，杜绝各种不合法或违规行为，双方在合作过程中，依法开展商业活动，不得以任何形式谋取不正当利益，或者实施可能导致不公正的行为。
双方工作人员应回避正常工作以外的一切不必要的接触和往来，双方工作人员及其近亲属不得接受对方工作人员一切额外服务或投入，任意一方保证不私下向相对方工作人员支付下浮、折扣、行业内返点等回报。
2、双方同意，一方有违反本协议或违规的行为，经审查核实后，另一方有权要求违约方按下述方式承担违约责任，并要求继续履行合同或无条件解除合同：
（1）违约方向守约方支付经核实的违规事件所涉及金额之和的贰倍作为违约金；
（2）违约方向守约方支付合同履行总价款的10%作为违约金。
守约方对违约方前述违约金额及支付方式享有选择权，违约方承担责任不以合同是否继续履行为条件。
第九条其他
本合同自双方盖章后生效，除本合同约定外，任何一方不得单方更改或解除本合同。
本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一切条款以打印为准，未经双方盖章的任何手动修改、删除、增加的条款一律无效。
附件：本合同的所有附件均为本合同不可分割的部分，均具有同等法律效力。
附件如下：（1）《工作协调人名单》；（2）《客户确认单》；(3)《付款申请文件》。
合同部分条款的无效，不影响其它条款的效力。
本合同一式二份,双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
【盖章】
甲方（加盖公章）：上海善洽堂市场营销策划有限公司
法定代表人或授权代表签字：
主要办事机构所在地：上海市青浦区明珠路838号11楼
联系电话：
签约时间：年月日
乙方（加盖公章）：
法定代表人或授权代表签字：
主要办事机构所在地：
联系电话：
签约时间：年月日。