建设工程履约保函
建设工程合同含履约保函
建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。
合同的目的在于明确双方的权利和义务，确保工程顺利完成。
二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件，保证如果乙方未能按照合同约定履行义务，银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。
它是对乙方履约能力的一种担保，也是对甲方权益的一种保障。
三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息：保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。
这些信息为保函的基本框架，确定了保函的法律效力范围。
2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务，如工程质量、工期要求等。
同时，会明确在哪些情况下，银行或金融机构需要承担赔偿责任。
3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额，通常不会超过合同总价的一定比例。
这一条款限定了赔偿的上限，保护了银行或金融机构的利益。
4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料，包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。
这有助于甲方在乙方违约时，能够迅速且正确地启动索赔程序。
5. 其他条款除了上述关键条款外，保函还可能包含其他细节性规定，如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。
四、注意事项在实际操作中，双方应当注意以下几点：- 确保保函的真实性和有效性，避免因保函问题导致合同无法执行。
- 保函的金额应与合同风险相匹配，既不能过高增加乙方负担，也不能过低影响甲方利益。
- 双方应熟悉保函条款，明确在何种情况下可以启动索赔程序。
- 在合同执行过程中，及时沟通协商，尽量避免违约情况的发生。
五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析，我们可以看到，履约保函作为合同的重要组成部分，对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。
在签订合同时，双方应充分理解和重视履约保函的内容，确保合同的公正性和执行力。
建设工程承包合同履约保函模板
【编号】：[保函编号]【开立日期】：[年月日]【受益人】：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]【申请人】：[承包商名称]地址：[承包商地址]【开立人】：[银行/保险公司名称]地址：[银行/保险公司地址]鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于[年月日]就[工程名称]（以下简称“本工程”）签订的《建设工程承包合同》（以下简称“基础合同”）已生效，并经双方协商一致，现根据基础合同约定，申请人同意向受益人提供如下履约保函：一、保函内容1. 本保函担保金额为人民币[大写]元（小写：￥[金额]元），用于担保申请人在履行基础合同过程中，如因违约行为给受益人造成的经济损失。
2. 本保函担保范围包括但不限于以下内容：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。
二、保函有效期1. 本保函自开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期后[天数]日止，但最迟不超过[年月日]。
2. 如基础合同因任何原因提前终止，本保函自终止之日起[天数]日内失效。
三、付款条件1. 受益人有权在以下情况下向开立人发出付款通知：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失。
2. 开立人在收到受益人发出的符合本保函规定的书面付款通知后[天数]日内，无条件支付受益人要求支付的款项。
四、保函变更与解除1. 本保函一经签订，对双方具有法律约束力。
如需变更或解除本保函，应经受益人与申请人协商一致，并以书面形式通知开立人。
2. 本保函的变更或解除不影响已发生的违约行为和损失的赔偿。
五、其他约定1. 本保函的开立、使用、管理及解释均适用中华人民共和国法律。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、概述建筑工程项目履约保函是指在建筑工程合同中，为了确保工程承包商履约完成其在合同中约定的义务，保证工程质量、进度和安全，委托银行或保险公司发出的担保函。
履约保函作为一种常见的担保手段，对于保障工程项目的顺利进行以及各方利益的平衡具有重要的作用。
二、履约保函的功能履约保函主要具有以下几个功能：1. 履约保函作为一种信用工具，可以增加投标者或承包商在工程招标过程中的竞争力，提高中标的机会。
2. 履约保函可以确保工程承包商按照合同规定的要求和标准完成工程，并遵守合同中的各项条款。
3. 履约保函可以保障建设单位的利益，一旦工程承包商无法按照约定的要求履约，建设单位可以依据保函中的约定要求保险公司或银行提供相应的赔偿。
4. 履约保函还可以使工程承包商在合同履行过程中更加谨慎，提高其履约能力和责任意识，减少合同纠纷的发生。
三、履约保函的种类根据不同的需求和保函的具体用途，履约保函可以分为以下几种类型：1. 总包工程履约保函：适用于总包商作为工程方与业主签订的建筑工程合同，保证总包商按合同约定履行责任。
2. 分包工程履约保函：适用于分包商与总包商签订的建筑工程合同，保证分包商按合同约定履行责任。
3. 材料供应商履约保函：适用于为建筑工程项目提供材料的供应商与工程方签订的供货合同，保证供应商按合同约定按时提供合格的材料。
4. 设备租赁商履约保函：适用于为建筑工程项目提供设备租赁服务的商家与工程方签订的租赁合同，保证商家按合同约定按时提供设备和相关服务。
四、履约保函的要素履约保函通常由以下要素构成：1. 保函申请人：即建设单位或合同订立方，要求发行履约保函的一方。
2. 受益人：即合同承包商或供应商，要求履行保函约定的义务的一方。
3. 保函发行人：即发行和承担保函责任的银行或保险公司。
4. 保函金额：即保函承担的最高责任金额，根据工程合同金额和风险评估确定。
5. 保函有效期：即保函的有效期限，一般与合同履行期限相一致。
工程履约保函是什么意思
工程履约保函是什么意思工程履约保函是一种担保文件，用于保证承包商履行与建筑项目相关的合同的义务。
在建筑工程领域，履约保函是承包商向业主提供的一种保障和信用证明。
通过提供履约保函，承包商可以向业主证明其财务实力和承诺履行合同的能力。
工程履约保函在建筑工程中具有重要的作用。
首先，它向业主提供了一定的保障，确保承包商能够按照合同约定的条件和期限完成工程。
如果承包商未能履行合同义务，业主可以依据履约保函的条款要求保险公司支付相应的赔偿金，用于解决工程未能完成的问题。
其次，工程履约保函还起到了信用背书的作用。
通过提供履约保函，承包商可以向业主证明其财务状况良好、信誉可靠，并且有能力履行合同。
这对于承包商来说是非常重要的，因为在竞争激烈的建筑工程市场中，业主常常会优先选择具有较好信用记录和可靠保证的承包商。
工程履约保函通常由承包商委托保险公司、银行或其他金融机构发出。
它的内容包括以下几个方面：1. 保函金额：即保证的最大金额，一般会根据合同金额的一定百分比确定。
承包商需要根据工程的规模和合同金额来确定保函金额。
2. 履约期限：指承包商承诺在何时完成工程。
这是履约保函的一项重要条款，保证工程能够按时完工。
3. 保函有效期：履约保函的有效期通常与工程合同的有效期相对应。
保函有效期过期后，保函失效。
4. 保函受益人：即工程的业主，也是保函的受益人。
如果承包商未能履行合同义务，业主可以向保险公司要求支付赔偿金。
工程履约保函在建筑工程中的使用非常普遍。
无论是公共建设项目还是私人建筑项目，业主通常都会要求承包商提供履约保函。
这是为了保护业主的权益，确保工程能够按照合同约定的要求和期限完成，同时也为承包商提供了一个展示自身信用和能力的机会。
然而，对于承包商来说，提供工程履约保函也存在一定的成本和风险。
首先，承包商需要支付一定的费用来购买履约保函，这增加了工程成本。
其次，如果工程发生问题导致无法按时完成或出现其他违约情况，保险公司将支付赔偿金，承包商可能面临被列入不良信用记录的风险，从而影响未来的合作机会。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函履约保函（建筑工程项目）各方：根据《建设工程履约保证书及履约保函管理办法》的规定，承办方为确保建筑工程项目的正常进行，特出具本履约保函，以保证履行合同义务。
一、保证金额1、承办方（保证人）将向受托方（受益人）提供保证金额为【金额】的履约保函。
二、保证期限1、保证期限自本履约保函生效之日起，至合同约定的履约义务终止之日止。
三、保证范围1、本履约保函的保证范围包括承办方履行合同所承担的全部履约义务。
四、保证内容1、承办方保证，在合同期限内，按照约定的工程进度、质量标准和合同价款等条款，按时按质完成工程。
2、承办方保证，在工程期间，提供必要的技术支持和专业服务，配合项目实施。
3、承办方保证，在工程期间，遵守法律法规和约定的相关规定，不违法违约，不损害受托方的利益。
五、违约责任1、如承办方未能按照履约保函的约定，完成工程或违背合同约定的履约义务，受托方有权要求承办方承担相应的违约责任。
2、承办方承担的违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、保证人权利1、承办方有权要求受托方确认是否存在合同约定的履约义务的不履行情况。
2、如受托方存在履约义务的不履行情况，承办方有权代替受托方进行工程施工，并要求受托方承担相应的费用。
七、争议解决1、对于因本履约保函引发的争议，各方应友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
附件：1、建设工程合同2、工程进度表3、工程质量标准法律名词及注释：1、履约保函：指在建设工程项目中，为确保承包方按照合同约定履行建设责任而由保证人向受益人提供的担保函。
2、保证金额：指履约保函中明确的保证金额数额，即保证人承担的责任范围。
3、保证期限：指履约保函的保证有效期限，即保证人承担的责任期限。
4、保证范围：指履约保函所涵盖的保证内容范围，即保证人承担的义务范围。
全文结束，感谢各方的合作与支持。
工程建设合同履约保函
工程建设合同履约保函【工程建设合同履约保函】担保人（银行）：_________银行股份有限公司地址：_____________________________电话：_____________ 传真：_____________受益人（业主）：_____________________地址：_____________________________电话：_____________ 传真：_____________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规的规定，鉴于申请人（承包商）与受益人（业主）之间就__________工程项目（以下简称“工程”）签订了编号为__________的工程建设合同（以下简称“主合同”），为了确保主合同的顺利履行，申请人向本行申请开立履约保函，本行同意接受申请人的申请，并向受益人开立本保函。
一、保函数额本保函的担保金额为人民币__________元整（￥__________），即为主合同项下的合同价款的__%。
二、担保范围本保函的担保范围包括但不限于申请人按照主合同约定的工程质量、工期和其它相关条款履行其义务。
如申请人未能履行上述义务，本行将在担保金额范围内承担相应的赔偿责任。
三、有效期限本保函自开立之日起生效，有效期至主合同规定的工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
若主合同有延期情形，本行将根据申请人与受益人的书面协议相应延长本保函的有效期。
四、索赔受益人在发现申请人未能履行主合同约定的义务时，应在保函有效期内向本行提交书面索赔通知及相应证明材料。
本行在收到索赔通知及相关证明材料后，将在合理时间内进行核实，并在确认索赔成立后的____个工作日内无条件支付赔偿款项。
五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成的，可向本行所在地人民法院提起诉讼。
2. 本保函一经开立，未经本行书面同意，任何一方不得擅自修改或解除。
3. 本保函适用中华人民共和国法律。
工程履约担保函
工程履约担保函(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程履约担保函工程履约担保函(精选3篇)工程履约担保函篇1致：__先生：鉴于__公司(以下简称A公司)就油田地面设施施工、试运和移交与__(以下简称承包商)于20XX年XX月XX日签订了__号合同(以下简称合同)，我们__，是遵照__法律组建的一家公司，总部设在__，(以下简称担保人)，在此向A公司提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
建设工程款项履约保函格式
编号：__________建设工程款项履约保函格式第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式本合同目录一览1. 保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人联系方式3. 被保证人信息3.1 被保证人名称3.2 被保证人地址3.3 被保证人联系方式4. 保函金额4.1 保函金额数额4.2 保函金额计算方式5. 保函有效期5.1 保函起始日期5.2 保函终止日期6. 保函的启用与暂停6.1 启用条件6.2 暂停条件7. 保函的履行7.1 保证人履行义务7.2 被保证人履行义务8. 保函的修改与终止8.1 修改条件8.2 终止条件9. 保函的索赔与赔付9.1 索赔条件9.2 赔付程序10. 保证人的权利与义务10.1 权利10.2 义务11. 被保证人的权利与义务11.1 权利11.2 义务12. 争议解决方式12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 法律诉讼13. 保函的保管与传递13.1 保管人13.2 传递方式14. 其他条款14.1 违约责任14.2 合同的变更与解除14.3 法律适用14.4 合同的签署与生效第一部分：合同如下：1. 保函定义与范围1.1 定义本保函是由保证人向被保证人发出的，用以保证被保证人在建设工程合同履行过程中，按约定支付款项的书面担保文件。
1.2 范围本保函适用于保证人在工程合同约定的期限和范围内，按合同约定的金额和方式向被保证人支付款项的义务。
2. 保证人信息2.1 保证人名称保证人全称：X工程有限公司2.2 保证人地址保证人地址：X省X市X区X路X号2.3 保证人联系方式保证人电话：3. 被保证人信息3.1 被保证人名称被保证人全称：X建设有限公司3.2 被保证人地址被保证人地址：X省X市X区X路X号3.3 被保证人联系方式被保证人电话：4. 保函金额4.1 保函金额数额保函金额为人民币万元整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程履约保函
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（建设工程履约保函）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为建设工程履约保函的全部内容。
建设工程履约保函
编号：
致：（受益人）：
鉴于：(以下简称“承包人"）与（以下简称“发包人”)就签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），你方在合同中要求承包人向你方递交以下金额的建设工程履约保函,作为承包人履行本合同责任的保证，本银行（公司）同意为承包人出具保函。
在本保函有效期内，本银行（公司)向你方承担支付人民币（大写）
的责任,并无条件受本保函的约束。
承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量、安全或其它非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误，在你方以书面形式提出要求得到上述金额的任何付款时,本银行（公司）于七日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行（公司)放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额的款项再向我公司提出要求的权利。
本银行（公司）还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下,即使工程或合同文件发生变化、补充或修改，本公司承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充或修改也无需通知本公司。
本保函有效期自年月日至年月日。
本保函提前解除担保效力，需由被保证人一并提供本保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。
担保人名称:
法定代表人：
联系人：联系人电话：
开立日期：年月日。