房屋抵扣工程款协议书范本
房屋抵偿工程款协议书6篇
房屋抵偿工程款协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房屋抵偿工程款协议书甲方（出借人）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（借款人）：身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方与乙方就乙方所欠甲方的工程款进行抵偿操作，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：第一条甲方向乙方出借工程款人民币（大写）_________________元整，（小写）_________________元整。
该笔款项用于乙方工程款欠款抵充。
第二条乙方在签订本协议之日起________日内，将所欠工程款一次性偿还给甲方。
否则，视作违约，甲方有权追究乙方的法律责任。
第三条如乙方未按约定期限偿还工程款，甲方有权依法向乙方追讨借款，乙方应承担由此产生的一切法律责任和违约金。
甲方有权以乙方名下房屋作为抵偿工程款的担保，在追讨工程款的过程中，甲方有权占有、处置和变卖该房屋。
第四条乙方承诺所提供的房屋为合法所有权，未受到任何第三方的抵押、查封等限制性权利的影响。
若因第三方权益问题导致房屋不能作为抵偿，乙方应承担相应法律责任。
第五条甲方不得擅自转让、出租或以其他方式处置乙方提供的抵押房屋，若有必要，乙方应事先提交书面申请，并得到甲方的书面同意。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。
协议履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
特此协议。
以上是关于【房屋抵偿工程款协议书】的内容，希望对您有所帮助。
篇2房屋抵偿工程款协议书甲方：__________（以下简称甲方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称乙方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就房屋抵偿工程款一事达成如下协议：一、抵偿房屋信息1. 甲方将位于__________的房屋（房屋信息如下）抵偿乙方__________元的工程款：（1）房屋地址：__________（2）房屋面积：__________平方米（3）房屋产权证号：__________（4）其他相关信息：__________2. 乙方对甲方提供的房屋信息进行认可，并同意以该房屋抵偿工程款。
房屋抵偿工程款协议书4篇
房屋抵偿工程款协议书4篇房屋抵偿工程款协议书 1房屋抵偿工程款协议书甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款：2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
五、物业管理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、房屋销售1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。
若委托甲方销售的，另行签订协议；3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。
甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。
八、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10％的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
以房抵工程款协议书(精选6篇)
以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书篇1甲方：_________________乙方：_________________根据甲乙双方协商达成协议如下：_________________一、抵顶资产情况1、该房为抵顶的。
2、该房现值元。
3、该房各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。
二、房抵顶及办理相关手续约定1、本房抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并承受该房。
2、自抵顶房移交之日10日内，双方办理过户手续。
3、房移交后，乙方在使用该房时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承当，与甲方无关：_________________协议生效后房所发生的一切费用由乙方承当。
三、法律责任的约定1、该房抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否那么应承当违约责任4万元。
2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否那么违约方承当法律责任。
四、其他约定1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)法定代表人：_________________法定代表人：__________________________年____月____日以房抵工程款协议书篇2甲方：______(身份证号：)乙方：______(身份证号：)甲方因施工获得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购置该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式获得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购置该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜，达成如下协议：一、工程名称：房屋抵偿工程二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：（详细描述工程内容）四、工程价格及款项支付方式：1. 工程总价为人民币（大写）（小写）元整；2. 首期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在合同签订后5个工作日内支付；3. 第二期支付：工程总价的40%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在工程完工验收合格后15个工作日内支付；4. 第三期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期：工程自（日期）起，至（日期）止，工期为（天/月/年）。
六、保证金：甲方向乙方支付人民币（大写）（小写）元整作为履约保证金，在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求：乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程，确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任：若一方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议：本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定：本协议未尽事宜，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（甲方名称）：_______________乙方（乙方名称）：_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务，根据双方自愿并经协商一致，就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议：一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物，抵偿甲方欠乙方的工程款；1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物，并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
房屋抵偿工程款协议书范本6篇
房屋抵偿工程款协议书范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方（出借方）：（个人/单位名称）法定代表人/负责人：（姓名）联系方式：（电话/邮箱）地址：（详细地址）乙方（借款方）：（个人/单位名称）法定代表人/负责人：（姓名）联系方式：（电话/邮箱）地址：（详细地址）鉴于甲方同意向乙方提供借款，用于进行工程施工及工程相关费用，双方本着真诚合作，平等互利的原则，特订立本协议，共同遵守以下条款：第一条借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方提供借款金额为（数字）人民币，用于（工程名称及具体描述）的施工及相关费用支出。
1.2 乙方保证严格按照借款用途进行支出，并且不得挪作他用。
第二条偿还方式及期限2.1 乙方应按照约定的还款方式按时还款，还款方式为（等额本息/先息后本/其他方式），具体还款金额及时间见附表。
2.2 还款期限为（借款期限），到期后如有未还款的部分，乙方同意按日计收逾期利息，利率为（利率）。
第三条担保方式3.1 乙方为保证本协议项下借款及利息的归还，应提供（抵押/保证人等）担保，并提供担保的有效证明文件。
第四条保密条款4.1 双方应对协议内容及相关交易信息进行保密保护，不得向第三方泄露。
第五条违约责任5.1 如因乙方违约导致无法按时清偿借款的，甲方有权要求乙方立即清偿借款本金及利息，并承担违约金。
第六条协议终止6.1 本协议自双方签署之日起生效，履行完毕后自动终止。
6.2 本协议任何一方需终止协议的，应提前一个月书面通知对方，并协商处理未完结事宜。
甲方（出借方）：（签字）乙方（借款方）：（签字）日期：年月日附件：还款计划表本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
本协议经双方签字后生效，自日期起具有法律效力。
篇2房屋抵偿工程款协议书甲方：（委托人）乙方：（施工单位）鉴于甲方委托乙方进行工程建设，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为明确双方的权利义务，特订立本协议。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成如下协议：一、协议背景甲方与乙方在_____________工程项目上达成合作，乙方按照合同约定完成了相应的工程建设任务。
然而，甲方拖欠乙方部分工程款未能按时支付。
为妥善解决此事，甲方同意以自有房屋抵顶相应欠款。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________________________。
2. 房屋面积：_______________________________（具体面积需双方共同测量确认）。
3. 房屋权属：甲方确保对所抵顶房屋拥有完整产权，无争议。
三、抵顶金额与支付方式1. 抵顶金额：经双方核对确认，甲方拖欠乙方工程款总额为人民币_____________________元（大写）。
2. 支付方式：甲方以本协议约定的房屋作为支付手段，将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠工程款。
四、房屋过户及税费承担1. 房屋过户费用：双方按照国家法律法规的规定承担相关过户费用。
2. 税费承担：双方按照国家税收政策法规的规定缴纳相关税费。
五、工程款项结算与发票开具1. 工程款项结算：本协议签署后，双方就工程款项进行结算，明确欠款金额无误。
2. 发票开具：乙方在收到抵顶房屋后，向甲方开具相应的工程款发票。
六、房屋交付与验收1. 房屋交付：甲方应在本协议签署后__个自然日内将抵顶房屋交付给乙方。
2. 验收：乙方在收到房屋后有权对房屋进行验收，如发现问题，应当及时通知甲方处理。
七、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按时交付抵顶房屋，应按照逾期交付的天数，向乙方支付违约金。
违约金计算方式为：每逾期一天，支付欠款总额的百分之___作为违约金。
2. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷或质量问题，导致无法完成过户手续或影响乙方正常使用，甲方应负责解决并赔偿乙方的实际损失。
房屋抵偿工程款协议书范本5篇
房屋抵偿工程款协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵偿欠付乙方工程款事项达成如下协议：一、协议目的双方同意以甲方拥有的房屋抵偿欠付乙方的部分或全部工程款，以解决双方的债务问题。
二、抵偿金额及房屋信息1. 抵偿金额：甲方欠付乙方的工程款共计人民币______元（大写：______元整），以本协议约定的房屋抵偿部分或全部欠款。
2. 房屋信息：甲方用于抵偿的房屋位于______市______区______路______号，建筑面积为______平方米，产权证号为______，房屋用途为______，结构为______，楼层为______，具体情况详见附件《房屋信息表》。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵偿的房屋权属清晰，无争议，未设定抵押权等限制权利，符合相关法律法规的要求。
2. 乙方同意接受甲方的房屋抵偿方式支付部分或全部工程款，并保证遵守相关法律法规的规定。
3. 双方应共同办理房屋过户手续，确保乙方取得房屋的合法产权。
4. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，提供必要的文件资料，确保过户手续的顺利进行。
5. 乙方应按照约定支付剩余的工程款，确保工程款项的结算清晰。
四、违约责任及争议解决方式1. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷、限制权利或其他违法行为，导致无法办理过户手续，甲方应负责解决并承担违约责任。
2. 若乙方在工程款结算过程中存在违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、协议生效及变更解除1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方应协商解决方案。
房屋抵偿工程款协议书范本7篇
房屋抵偿工程款协议书范本7篇第1篇示例：房屋抵偿工程款协议书范本甲方（出资方）：_______________，身份证号码：_______________，住所地：_______________经双方友好协商，为明确权利义务，特订立本协议。
一、房屋抵偿事项甲方在____年____月____日与乙方签订有关工程施工合同，合同金额为人民币____元整。
甲方与乙方约定，乙方在施工完成后，甲方将通过房屋抵押方式向乙方支付工程款。
二、房屋抵押1. 房屋地址：_______________，房屋所有权属于甲方，无任何第三方抵押、债务等权利。
2. 房屋评估价值：人民币____元整。
3. 甲方保证将在乙方施工完成后即刻办理房屋抵押手续，将房屋作为工程款支付的抵押担保。
4. 如乙方施工完成后，甲方未按约定时间办理抵押手续，应承担由此产生的一切后果和责任。
三、工程款支付1. 甲方保证在乙方施工完成后的____天内，通过银行转账等方式向乙方支付合同金额。
2. 若甲方不能按期支付工程款，甲方同意支付逾期违约金，按合同金额的____%计算。
3. 甲方应向乙方提供完整的支付凭证及相关证明材料，以确保工程款支付的及时性和合法性。
四、违约责任1. 若因甲方原因导致工程款未能如期支付或支付不全，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此受到的损失。
五、其他事项1. 本协议自签署之日起生效，至工程款支付完毕之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各自持有一份，具有同等法律效力。
3. 本协议的任何修改或补充，需经双方书面协商确认后方能生效。
以上为《房屋抵偿工程款协议书范本》，甲、乙双方应遵守协议内容，如有违反，应承担相应法律责任。
愿双方合作愉快，共同维护合同的权益。
第2篇示例：房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（借款人）乙方：（贷款机构）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，达成如下协议：一、项目描述：甲方为了完成某项工程项目，需要筹集一定金额的资金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋抵扣工程款协议书范本房屋抵扣工程款协议书范本
甲方（建设单位）：
法定代表人/负责人姓名：
联系电话：
地址：
乙方（施工单位）：
法定代表人/负责人姓名：
联系电话：
地址：
鉴于甲乙双方希望在合法合规的前提下，就工程款支付和房屋抵扣等事宜达成一致意见，特制定本协议。
一、双方身份
甲方为建设单位，具有独立承担民事责任的能力，为法律法规所允许的建筑工程建设单位。
乙方为施工单位，具有独立承担民事责任的能力，为法律法规所允许的建筑工程施工单位。
二、权利与义务
1、甲方权利：
（1）依据国家法律、法规和工程合同，对乙方履行质量、安全等方面的监督和管理，保证工程质量。
（2）在付款期限内按照工程合同约定程序支付工程款
项。
2、甲方义务：
（1）严格按照工程合同约定和国家法律法规要求实施工程，并承担工程质量的监督和管理工作。
（2）在工程合同规定的期限内支付工程款项。
3、乙方权利：
（1）甲方支付工程款项。
（2）甲方履行相关义务。
4、乙方义务：
（1）承接建筑施工项目，按照承诺的施工标准要求完成
工程。
（2）按合同约定的时间要求保证工程交货，及时对工程
质量和安全进行保障和维护。
（3）应当认真遵守有关法律法规和标准，确保工程质量
和安全。
（4）应当按实际工程进度提供工程款分期支付计划，并
确认本协议签订后三天内提交工程款分期支付计划。
（5）承诺本协议签订后，不得将本协议转让给任何第三方，不得要求增加或减少工程款项，不得逾期开工或逾期交付工程。
三、履行方式
1、支付方式：
（1）甲方按照工程合同规定的款项和支付周期履行支付义务。
（2）乙方应当在签订本协议后的三天内提交工程款分期支付计划，并按照约定的计划按期提供工程完成度的验收和工程款的收款确认书。
2、抵扣方式：
（1）甲方承诺向乙方支付工程款项，并同意抵押其名下的房产作为抵扣。
（2）甲方应当在签订本协议之日起五个工作日内，办理抵押物的权属证明，及抵押合同的签订和公证手续。
（3）若甲方未能按要求办理抵押物权属证明、抵押合同签订和公证手续，则由甲方承担相应损失，不涉及其中的效力及要求的可执行性。
四、法律效力和可执行性
1、本协议经甲方和乙方讨论且一致同意后正式签订，对双方具备法律效力，各项约定条款是符合中国相关法律法规要求的。
2、如本协议任何条款因涉及法律法规的变更或其他原因
无法执行，应视为部分无效而不影响本协议其他条款的效力。
3、本协议的任何争议，双方应本着友好协商的原则解决。
若无法协商解决，则可向当地人民法院提出诉讼，对方同意接受法院诉讼。
甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：
签字：
签字：
日期：
日期：
注：本协议于双方签字盖章后立即生效。