以房屋抵付工程款合同及借款协议
以房抵工程款协议范本

房抵工程款协议甲方(出借人):_______________________乙方(借款人):_______________________一、前言甲方同意向乙方提供借款,用于乙方的工程款支付,为明确有关权利义务,特制定本合同。
二、借款金额1.甲方同意向乙方提供借款金额为________元人民币(以下简称“借款金额”)。
2.借款金额应于本协议签订之日,一次性划入乙方指定的账户中。
3.借款金额将用于乙方的工程款支付。
乙方承诺按照工程进度需要及时支取,并保证所支取的款项全部用于工程建设。
三、抵押物1.作为借款的担保措施,乙方应当将房屋进行抵押。
抵押详见附件1:《与本合同一起签署的合同》。
2.若因乙方违约行为导致无法按期归还借款,甲方可依据本合同第五条的约定,就本合同项下的债权向乙方行使抵押权。
四、利息和借款期限1.借款期限为________个月,自借款发放之日起计算。
2.借款利率为________%,自借款发放之日起计算。
利息将按照每个月的借款余额计算,一次性结清。
3.若借款金额未能按期归还,则自应归还之日起(包括逾期当天)的每日按照借款余额的______%收取滞纳金。
五、违约责任1.乙方在本合同规定的还款日期前未能按期足额还款,则视为乙方违约。
2.乙方违约的,甲方有权采取如下一种或多种方式:(1)要求乙方在规定的期限内补足所欠的本息;(2)依据本合同项下的抵押权优先受偿;(3)要求乙方支付违约金,违约金计算方式详见附件2:《对所涉及的法律专属词进行解释》;(4)向相关征信机构报备乙方的违约行为。
六、法律适用和争议解决1.本合同的订立、生效、解释、执行和争议解决,均适用中华人民共和国法律。
2.本合同的任何争议,甲、乙双方应友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1.本协议附件包括:(1)附件1:与本合同一起签署的合同列举;(2)附件2:对所涉及的法律专属词进行解释;(3)附件3:10个现实执行中可能出现的具体困难,以及解决办法。
房屋抵偿工程款协议书6篇

房屋抵偿工程款协议书6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1房屋抵偿工程款协议书甲方(出借人):身份证号码:联系地址:电话号码:乙方(借款人):身份证号码:联系地址:电话号码:鉴于甲方与乙方就乙方所欠甲方的工程款进行抵偿操作,为明确双方权利义务,经双方协商一致,达成如下协议:第一条甲方向乙方出借工程款人民币(大写)_________________元整,(小写)_________________元整。
该笔款项用于乙方工程款欠款抵充。
第二条乙方在签订本协议之日起________日内,将所欠工程款一次性偿还给甲方。
否则,视作违约,甲方有权追究乙方的法律责任。
第三条如乙方未按约定期限偿还工程款,甲方有权依法向乙方追讨借款,乙方应承担由此产生的一切法律责任和违约金。
甲方有权以乙方名下房屋作为抵偿工程款的担保,在追讨工程款的过程中,甲方有权占有、处置和变卖该房屋。
第四条乙方承诺所提供的房屋为合法所有权,未受到任何第三方的抵押、查封等限制性权利的影响。
若因第三方权益问题导致房屋不能作为抵偿,乙方应承担相应法律责任。
第五条甲方不得擅自转让、出租或以其他方式处置乙方提供的抵押房屋,若有必要,乙方应事先提交书面申请,并得到甲方的书面同意。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为________年。
协议履行过程中如有争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
特此协议。
以上是关于【房屋抵偿工程款协议书】的内容,希望对您有所帮助。
篇2房屋抵偿工程款协议书甲方:__________(以下简称甲方)地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方:__________(以下简称乙方)地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就房屋抵偿工程款一事达成如下协议:一、抵偿房屋信息1. 甲方将位于__________的房屋(房屋信息如下)抵偿乙方__________元的工程款:(1)房屋地址:__________(2)房屋面积:__________平方米(3)房屋产权证号:__________(4)其他相关信息:__________2. 乙方对甲方提供的房屋信息进行认可,并同意以该房屋抵偿工程款。
以房抵工程款协议范本(范本文)

以房抵工程款协议范本协议背景协议内容1. 抵押物2. 工程款支付•第一阶段:在合同签订后,甲方将支付工程款总额的40%作为开始建设费用。
•第二阶段:工程完成50%后,甲方将支付工程款总额的30%。
•第三阶段:工程完成80%后,甲方将支付工程款总额的20%。
•第四阶段:工程全面完工并验收合格后,甲方将支付工程款总额的10%。
2.3如发生乙方工程延迟、质量问题或其他违反协议约定的情况,甲方有权暂停支付工程款。
3. 相关责任和义务3.1 甲方责任:甲方保证按照协议约定支付工程款,并按时支付。
甲方需按照约定时间完成工程的各个阶段,并确保工程质量达到约定的标准。
3.2 乙方责任:乙方保证提供的抵押物没有任何法律纠纷,并具备完全的所有权。
乙方保证按照协议的约定提供相应的发票、财务报表等文件。
乙方需按时完成工程的各个阶段,并确保工程质量达到约定的标准。
4. 违约责任4.1若乙方未按照协议约定提供抵押物或提供的抵押物发生法律纠纷,甲方有权解除本协议,并追究乙方相应法律责任。
4.2若甲方未按照协议约定支付工程款,乙方有权解除本协议,并追究甲方相应法律责任。
4.3若一方违反协议约定导致对方受到损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
5. 协议变更和解决争议5.1 本协议的变更应由双方协商一致,并以书面形式进行。
5.2如发生争议,双方应通过友好协商解决。
若协商无法解决,则将争议提交至有管辖权的法院进行调解或仲裁。
协议生效与解除6.1本协议经双方签字盖章后生效,并自_____________起具有法律效力。
6.2 本协议一旦履行完毕,即为自动终止。
附则7.1 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
7.2本协议的任何修改、补充或解释应以书面形式进行,并由双方签署。
7.3 本协议未尽事宜,双方可通过协商补充约定。
本协议经双方充分阅读、理解,并自愿遵守。
双方确认协议的真实、有效,无任何违法违规行为,共同签署本协议。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________ 签署日期:__________________。
以房抵工程款协议书(精选6篇)

以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书篇1甲方:_________________乙方:_________________根据甲乙双方协商达成协议如下:_________________一、抵顶资产情况1、该房为抵顶的。
2、该房现值元。
3、该房各种证照齐全,相关费用缴至本协议签订之日。
二、房抵顶及办理相关手续约定1、本房抵顶工程款万元,自本协议签订之日生效,乙方查验并承受该房。
2、自抵顶房移交之日10日内,双方办理过户手续。
3、房移交后,乙方在使用该房时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承当,与甲方无关:_________________协议生效后房所发生的一切费用由乙方承当。
三、法律责任的约定1、该房抵顶甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否那么应承当违约责任4万元。
2、本协议签订生效后,任何一方均不得违约,否那么违约方承当法律责任。
四、其他约定1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)法定代表人:_________________法定代表人:__________________________年____月____日以房抵工程款协议书篇2甲方:______(身份证号:)乙方:______(身份证号:)甲方因施工获得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积平方米,乙方因需要向甲方购置该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式获得。
甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购置该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
工程款抵押房子的合同3篇

工程款抵押房子的合同3篇篇1工程款抵押房子的合同合同编号:XXXXXX甲方:XXXXX公司联系地址:XXXXXX乙方:XXXXX先生/女士联系地址:XXXXXX经甲、乙双方友好协商,就乙方对甲方提供工程款所需的担保事宜,双方达成如下协议:一、担保范围1.乙方同意将其名下位于XXXX市XXXX区XXXX路XX号的房产作为对甲方提供工程款的担保,担保金额为XXXX元。
2.房产相关信息如下:产权证号XXXXX,房产面积XXXX平方米,建筑年限XXXX年。
3.乙方与甲方确认,该房产无任何其他抵押、担保或处分情况,且产权清晰、完整。
二、抵押权的设立1.乙方保证其对所提供担保物拥有完整的所有权,并有权进行担保的行为。
2.抵押的范围为乙方名下的房产,抵押权设定后,当事人均须遵守相关法律法规的规定。
3.甲方在乙方提供抵押房产的同时,须提供担保协议,确保甲方提供的工程款能够按时足额清偿。
三、抵押权的行使1.在未按照合同约定支付或履行义务时,甲方有权要求乙方提供相应的抵押物或履行担保责任。
2.在乙方提供的抵押物不足以弥补债务时,甲方有权要求乙方提供其他担保措施,直至全部清偿债务为止。
3.抵押权的行使应符合《中华人民共和国合同法》的有关规定,不得违反法律法规。
四、其他约定1.本合同自双方签字生效,至合同约定范围内的义务全部履行完毕后终止。
2.本合同的任何修改、补充需经双方协商一致,并以书面形式确认。
3.因合同引起的争议,首先应友好协商解决,协商不成的,应依法向当地人民法院提请诉讼解决。
甲方(单位章):XXXX公司乙方签名:XXX(盖章)日期:年月日本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
篇2合同编号:XXXXX甲方:(出借人)身份证号码:XXXXX联系地址:XXXXX联系电话:XXXXX乙方:(借款人)身份证号码:XXXXX联系地址:XXXXX联系电话:XXXXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经协商达成如下协议,以兹共同遵守:一、借款金额及利率1. 甲方同意向乙方提供工程款借款,借款金额为人民币(以下简称“借款金额”),借款金额为人民币XXX元整(大写XXX)。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇

房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方:(委托人名称)乙方:(承包人名称)甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜,达成如下协议:一、工程名称:房屋抵偿工程二、工程地点:(详细地址)三、工程范围:(详细描述工程内容)四、工程价格及款项支付方式:1. 工程总价为人民币(大写)(小写)元整;2. 首期支付:工程总价的30%(人民币(大写)(小写)元整)由甲方支付给乙方,在合同签订后5个工作日内支付;3. 第二期支付:工程总价的40%(人民币(大写)(小写)元整)由甲方支付给乙方,在工程完工验收合格后15个工作日内支付;4. 第三期支付:工程总价的30%(人民币(大写)(小写)元整)由甲方支付给乙方,在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期:工程自(日期)起,至(日期)止,工期为(天/月/年)。
六、保证金:甲方向乙方支付人民币(大写)(小写)元整作为履约保证金,在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求:乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程,确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任:若一方未按照合同约定的方式履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议:本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定:本协议未尽事宜,双方另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方(甲方名称):_______________乙方(乙方名称):_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务,根据双方自愿并经协商一致,就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议:一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物,抵偿甲方欠乙方的工程款;1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物,并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
以房屋抵工程款协议书

以房屋抵工程款协议书
本协议书是由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)就以房屋抵工程款事宜达成的一致意见,双方同意按照以下条款和条件执行:
一、甲方表示:
1. 甲方是一名房地产开发商,拥有一套位于XX市XX区XX路XX号的房屋(以下简称“房屋”);
2. 甲方希望进行工程项目,但缺乏足够的资金。
因此,甲方希望通过抵押房屋的方式获得工程款。
二、乙方表示:
1. 乙方同意向甲方提供工程款,并同意甲方以房屋作为抵押物;
2. 乙方确认已经充分了解房屋的抵押价值,并同意接受甲方提供的评估报告。
三、房屋估值和工程款发放:
1. 乙方同意委托独立第三方机构对房屋进行评估,并按照评估结果确定房屋的抵押价值;
2. 甲方和乙方同意根据评估结果确定工程款的发放金额,并在协议签订后的三个工作日内完成工程款的发放。
四、抵押权和风险:
1. 乙方同意将房屋的所有权抵押给甲方作为工程款的担保;
2. 由于抵押房屋的风险,乙方同意保持房屋的合法权益,并承担由此产生的任何费用和责任。
五、违约责任:
1. 如果甲方在规定时间内未按照约定将工程款发放给乙方,甲方需支付给乙方每日逾期利率的百分之三;
2. 如果乙方在规定时间内未按照约定偿还工程款,乙方需支付给甲方每日逾期利率的百分之五。
六、争议解决:
1. 如果双方对本协议的履行产生任何争议,应通过友好协商解决;
2. 如果协商不成,任何一方都有权向本协议履行地的人民法院提起诉讼。
本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:。
工程款抵房协议(集锦5篇)

工程款抵房协议(集锦5篇)工程款抵房协议第1篇甲方(债权人):身份证号:乙方(债务人):身份证号:为解决甲、乙双方的债权债务问题,乙方愿以自己名下的一套房产抵还此欠款。
现根据国家相关法律规定,经甲、乙双方本着平等自愿、友好协商的原则,达成如下协议:一、协议主旨1.原债务情况甲乙双方___年___月___日签署《合同》(下称原合同),根据该合同,截至___年___月___日,乙方对甲方有欠款人民币(大写)(¥元)(下称债务)。
债务说明:。
2.乙方自愿以自有财产清偿上述债务。
二、抵债安排1.乙方提供下列房产清偿债务。
房产地址:。
房产证号:。
房产面积:。
配套家具、设备:。
房产其它情况:。
(上述房产以及所列配套家具、设备均作为抵债财产,以下统称房产)上述房产作价人民币(大写)(¥元)用于清偿。
2.上述房产用于抵债后,尚有债务余额为人民币(大写)(¥元),乙方应于年月日前向甲方支付。
3.甲方指定收款账号:。
开户行:。
户名:。
4.本协议约定的房产过户以及债务余额办妥或结清之后,甲乙双方的债务视为清偿完毕。
双方确认:甲乙双方按本协议履行之后,原合同的权利义务均告终止或履行完毕,双方就原合同不存在其它任何争议、赔偿或未结款项。
三、房产交接安排1.___年___月___日前,乙方应将房产交付给甲方。
交付之后,甲方有权对房产进行占有、使用、处置并获得相关收益。
2.___年___月___日前,乙方负责办理房产过户手续,将房产过户到甲方或甲方指定的人或公司名下,甲方负责配合。
特别说明:甲方有权指定任何人或公司。
3.乙方应承担房产过户的手续费用。
四、乙方的承诺保证1.乙方保证自己对该抵债房产拥有处分权,该房产来源合法、不存在法律纠纷。
2.乙方保证该抵债房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房产集资、购房款、天然气管道安装费、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由乙方全部承担。
3.如因乙方隐瞒该抵债房产情况,致使甲方无法正常行使权力或使甲方合法权益受损的,乙方应承担相应责任,双倍赔偿甲方因此所受的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
以房屋抵付工程款合同
甲方:
地址:
电话:邮编:
乙方:
地址:
电话:邮编:
丙方:
地址
身份证号码:电话:邮编:
鉴于:
1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”),合同编号为,原工程合同所涉工程已竣工结算,结算工程款万元,甲方已支付至万元。
2、甲方为“”项目(以下简称“该项目”)的开发商,该项目位于。
土地使用权权证号为:;建设工程规划许可证号为:。
3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”):号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。
4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。
甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。
丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。
如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的,由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价:
3、抵款方式:
①本合同生效后5日内,乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。
②甲方在收到上述发票后,与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。
③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》,丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;
④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后,丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。
乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方开具购房发票,同时乙方向甲方开具收款凭证。
4、《商品房预售合同》签订后,甲、丙双方应按该合同履行权利义务,面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。
二、原工程合同工程结算款付款约定
甲乙双方确认:甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后,尚有万元工程款未支付,付款时间分别为:
三、丙方签订《商品房预售合同》时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。
四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体,有权购买青岛市的商品房。
若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合
购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的,乙方需另行安排购房人与甲方签订《商品房预售合同》并承担丙方在本合同项下的一切权利义务。
乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失。
五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》,则每逾期一日,向甲方支付总房款万分之五的违约金,并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。
六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、本协议自三方签字盖章之日起生效。
本协议一式八份,甲方四份,乙方两份,丙方两份。
附件一:房屋位置图
特别说明:[甲乙双方已充分理解本协议约定内容的涵义,并且愿意签署本协议和按照约定履行各自义务]
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
经办人:经办人:
丙方:
身份证号码:
住址:
签订日期:年月日
借款协议
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:邮编:
鉴于:
甲、乙双方于年月日签订的《以房屋抵付工程款合同》,乙方拟向甲方提供无息借款。
现甲、乙双方本着平等、自愿、共赢的原则,经友好协商,就借款事宜达成如下协议,以资共同遵守。
第一条借款金额:乙方向甲方提供借款金额为(大写):元人民币(小写:¥元)。
乙方在签订本协议当日一次性支付给甲方。
第二条借款期限:自收到乙方提供的借款之日起计算至乙方安排的购房人与甲方签订《商品房预售合同》当日。
第三条借款利率:无利息
第四条还款方式:乙方同意甲方仅以冲抵购房款的方式还款。
第五条借款期限届满前,乙方不得要求甲方提前还款。
第六条甲乙双方确认本协议各自的通讯地址及电话准确无误,否则由此引起的不能联络、延误等后果均由相关方承担,如有更改应以挂号信件、EMS等书面方式及时通知对方。
因一方注明的地址错误或地址变更一方怠于告知而导致对方无法送达通知或接收方拒绝接收、签收通知的,自发出通知之日起第三日为通知送达之日并免除通知方的责任。
第七条因本协议的签订、效力、条款解释及履行发生的任何争议,均由双方协商解决,协商不成,任何一方均可向协议履行地(即接受借款一方住所地)有管
辖权的人民法院起诉。
第八条未尽事宜,双方协商解决或签订补充协议进行约定。
第九条本协议经甲乙双方签字盖章且乙方支付甲方借款后生效。
本补充协议一式三份,甲方两份,乙方一份,具有同等法律效力。
特别说明:[甲乙双方已充分理解本协议约定内容的涵义,并且愿意签署本协议和按照约定履行各自义务]
甲方:乙方:
日期:年月日日期:年月日。