2023土木工程施工合同条件(fidic,1987,第四版)正规范本(通用版)
FIDIC施工合同正规范本(通用版)

FIDIC施工合同简介FIDIC(国际土木工程承包商联合会)是全球最大的土木工程专业组织之一,成立于1913年。
FIDIC施工合同是基于大多数国际工程项目的国际标准合同之一。
FIDIC施工合同为各方提供了一种公正和合理的框架,以管理和执行工程项目。
FIDIC的版本FIDIC施工合同有多个版本,最常用的是《多色书》(Rnbow Suite),包括红、黄、银三本合同:1.红本:又称为《设计建造合同》(Design-Build Contract),适用于设计和建造都由承包商负责的工程项目。
2.黄本:又称为《工程施工合同》(Conditions of Contract for Construction),适用于仅由承包商执行的工程项目。
3.银本:又称为《设计/建造与运营的工程施工合同》(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects),适用于承包商负责设计、建造和运营的工程项目。
FIDIC施工合同的特点FIDIC施工合同具有几个特点:1.公正和平衡:FIDIC施工合同的目标是提供一个公正和平衡的框架,以满足所有当事方的合理期望并保护各方的权益。
2.适用于国际项目:FIDIC施工合同被广泛应用于国际工程项目,并被多个国际金融机构和国际开发机构采用。
3.灵活性:FIDIC施工合同提供了一套基本条款和条件,但也允许各方进行特定的修改以适应项目的需要。
4.明确责任和义务:FIDIC施工合同明确规定了各方的责任和义务,包括合同价格、付款和索赔等事项。
5.解决争议机制:FIDIC施工合同提供了一套适用于解决争议的程序和机制,以确保争议能够公正和迅速地解决。
FIDIC施工合同的主要条款FIDIC施工合同的主要条款包括:1.合同价格和付款:合同应明确规定工程的价格和付款方式,包括合同规定的付款时间和付款方式。
2.完工和交接:合同应规定工程的完工标准和交接程序,包括工程移交的时间、方式和验收机制等。
fidic土木工程施工合同条件

1.1工程名称:________________
1.2工程地点:________________
1.3工程内容:________________
1.4工程规模:________________
1.5工程预算:________________
第二条合同价格
2.1乙方报价为:________________元(大写:________________元整)。
(4)质量保修期满后,支付乙方合同报价的______%。
6.2乙方开具等额的税务发票,甲方据此进行抵扣。
第七条违约责任
7.1乙方未按照合同约定完成施工的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期竣工违约金、赔偿甲方损失等。
7.2甲方未按照合同约定支付工程款项的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期付款违约金、赔偿乙方损失等。
4.2负责施工过程中的现场管理,确保施工场地整洁、安全。
4.3乙方应遵守国家法律法规,不得擅自转包、分包工程。
4.4乙方应按照合同约定支付税金、保险等费用。
第五条甲方义务
5.1按照合同约定支付工程款项,timely提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。
5.2负责协调施工过程中的相关手续,为乙方提供施工场地、现场办公条件等。
fidic土木工程施工合同条件
本合同由以下双方于______年______月______日签订。
甲方:(全称)
地址:
联系方式:
代表人:
乙方:(全称)
地址:
联系方式:
代表人:
鉴于甲方为项目业主,乙方为土木工程施工承包商,双方为了明确双方在施工过程中的权利和义务,确保工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经协商一致,达成如下条款:
fidic土木工程施工合同条件

7.2业主逾期支付款项,应按照逾期金额的__________%向承包商支付违约金。
7.3承包商未按约定完成工程,应按照逾期天数的__________%向业主支付违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。
二、合同主体
2.1甲方(以下简称“业主”):__________
2.2乙方(以下简称“承包商”):__________
2.3双方应具备履行本合同的资格和能力。
三、施工范围及内容
3.1施工范围:本项目包括但不限于以下工程内容:__________
3.2施工内容:根据本项目施工图纸、技术规范及工程量清单,承包商应完成以下工作:__________
4.3付款条件:承包商应按照本合同约定,向业主提交相应款项的支付申请。
五、工期及质量
5.1工期:本合同工程总工期为__________天,自合同签订之日起计算。
5.2质量标准:本工程质量应达到国家及行业相关标准,满足设计文件及业主要求。
5.3工期延误:因承包商原因导致工程延误,承包商应承担相应责任。
代表(签字):__________代表(签字):__________
签订日期:__________
四、合同价格及支付
4.1合同价格:本合同总价为人民币__________元(大写:__________元整)。
4.2付款方式:
(1)预付款:合同签订后,业主向承包商支付合同总价__________%的预付款。
(2)进度款:根据工程实际进度,业主按月向承包商支付已完成工程量的__________%。
(3)算款:工程验收合格后,业主向承包商支付剩余款项。
FIDIC土木工程施工合同条件(新红皮书)【范本模板】

FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译说明:因时间较紧,本译稿未经仔细校对,仅供培训班使用。
请勿复印传播。
请勿正式引用.引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工.但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计.●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design—Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作.在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
●合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
《土木工程施工合同条件》(FIDIC条款)专用条款

Ghazi-Barotha Hydropower Project ME-03 Contract-zxl土木工程施工合同条件,(通常称为FIDIC条件)第二部分专用条件引言土木工程施工合同条件第4版的各项条款已由国际咨询工程师联合会(FIDIC)制定出来,并被推荐广泛用于国际性招标的此类工程施工。
本合同条件同样适用于国内合同。
FIDIC 认为应以本合同条件的英文版本作为翻译的正式和可靠的文本。
通用条款已分门别类、单独成册,称为第一部分——通用条件。
这些条款已印成便于编入通常合同文件内的那种形式。
在制定本合同条件过程中认识到,尽管大量的条款是通用的,但有些条款必须考虑工程的具体情况和所在地区给予必要的变动。
第一部分——通用条件与第二部分——专用条件一起构成了决定合同各方权利与义务的条件。
鉴于上述原因,第二部分的标准格式尚未制定出来。
因而有必要为每一单项合同编一份条款以帮助编撰第二部分文件,这里的原则是通过给出可供在适合的情况下适用的、针对不同的条款进行自由的选择,以助于进行上述工作。
第二部分中的条款的出现可起因于一种或多种原因,以下是其中几例:(1)凡第一部分的措词中专门要求在第二部分中包含更进一步信息者,如果没有这些信息,合同条件则不完整。
如:1.1款(a)(i)及(iv)段及5.1(部分)、14.1、14.3,68.2、70.1诸款。
(2)凡第一部分中有说到在第二部分可能包含有补充材料的地方,但若没有这些信息,合同条件仍不失完整。
如第2.1款(b)段,5.1款(部分),21.1款(b)段及72.2款。
(3)工程类型、环境或所在地区要求必须增加条款。
(4)所在国法律或特殊环境要求第一部分所含条款有所变更,此类变更是这样进行的:在第二部分中说明第一部分的某条或某条的一部分予以删除,并根据具体情况给出适用的替代条款,或者条款之一部分。
在下面提到的条款中,尽可能详尽地给出了一些措词的范例。
然而,在某些条款中,只给出了一些供制订条款时用的备忘录在采用任何措词范例之前,必须认真核对以确保它完全适用于所处的具体环境,如若不然则需加以改写。
土木工程施工合同条件(fidic,1987,第四版)(2024精)

土木工程施工合同条件 (FIDIC, 1987, 第四版)引言土木工程施工合同条件 (FIDIC, 1987, 第四版)是国际土木工程施工合同的一种标准合同模板,由国际工程咨询协会(FIDIC)制定。
该合同条件是全球土木工程领域的重要参考标准,广泛应用于各种类型和规模的建筑工程项目。
本文将对该合同条件的主要内容进行详细介绍。
1. 合同范围土木工程施工合同条件规定了合同的范围和目标。
施工合同的主要目的是确保合同双方的权益平衡,明确工程的责任和义务。
2. 合同的定义与解释该合同条件中明确了一些常用术语的定义和解释,以避免在合同履行过程中的歧义和争议。
3. 承包商的责任本章节详细描述了承包商的主要责任和义务。
承包商负责按照合同要求进行施工工程,确保工程质量符合合同规定。
4. 建筑人的责任合同条件中规定了建筑人的主要责任和义务。
建筑人负责提供详细的设计文件和施工指导,以确保工程按照设计要求进行施工。
5. 工期和延期本章节详细描述了施工工期的安排和延期规定。
合同要求承包商按照工期要求完成工程,并对延期进行相应的罚款或赔偿。
6. 工程变更和索赔合同条件规定了施工过程中可能发生的工程变更和索赔的程序和规定。
承包商在工程变更或索赔时需要遵守特定的程序,并提供相应的证据和文件。
7. 付款方式和条款本章节详细描述了合同款项的支付方式和条款。
承包商按照合同规定的进度和质量标准完成工程后,建筑人将按照约定的方式支付合同款项。
8. 保证和保险合同条件中规定了承包商应提供的保证和保险条款。
承包商需要提供相应的保证金和保险,以确保工程质量和安全。
9. 终止合同本章节详细描述了合同终止的条件和程序。
合同在特定情况下可以被提前解除,双方需要按照约定的程序进行结算。
10. 纠纷解决合同条件中明确了纠纷解决的方式和程序。
双方在发生争议时可以通过协商、调解或仲裁进行解决。
结论土木工程施工合同条件 (FIDIC, 1987, 第四版)是国际上广泛使用的土木工程施工合同模板之一。
2023土木工程施工标准合同条件(fidic,1987,第四版)

土木工程施工合同条件(FIDIC,1987,第四版)1. 引言土木工程施工合同是指由业主与承包商签订的用于指导土木工程施工的合同。
该合同的条件是由国际工程顾问委员会(FIDIC)制定的,第四版于1987年发布。
本文档将介绍土木工程施工合同条件的主要内容,包括合同的目的、适用范围、合同文件、合同的性质等。
2. 合同目的土木工程施工合同的目的是确保工程的高质量、按时完成,并对业主和承包商的权益进行保护。
该合同条件旨在建立合作关系并规定了各方的责任和义务。
3. 适用范围该合同条件适用于土木工程施工合同,包括基础设施建设、道路施工、桥梁建设等各类土木工程项目。
对于特殊工程项目,可以根据具体情况对合同条件进行修改。
4. 合同文件合同文件是指与土木工程施工有关的所有文件,包括招标文件、投标文件、合同书、技术规范、图纸、备忘录等。
合同文件应具备一致性,并作为合同条件的一部分。
合同文件应包括工程的技术规范、施工方法、质量要求、安全措施等详细说明,以确保承包商按照要求进行施工。
5. 合同的性质土木工程施工合同是一种双方有约束力的合同,约束双方必须履行其在合同中承诺的义务。
合同中规定了业主和承包商的权益、责任、义务以及争议解决的程序。
该合同条件还强调了合同各方应在诚实、公正和诚信的基础上进行合作,并对合同的解释及纠纷解决提供了指导。
6. 合同的执行合同的执行应根据施工计划和工程进度进行。
双方应遵守合同规定,并按时履行各自的责任。
如有需要,可根据工程的进展情况对合同进行修改和补充。
合同也规定了合同款项的支付方式、工期的管理、材料和设备的供应、技术指导等方面的内容。
7. 争议解决合同中规定了争议解决的程序,包括通过协商解决、仲裁或通过法庭程序解决等方式。
双方若发生争议,应尽量通过友好协商解决。
如无法达成一致,可以寻求独立仲裁机构或法院的裁决。
8. 合同的终止合同的终止可以经过双方协商一致或根据约定的终止条件进行。
合同终止后,双方应按照合同的规定进行工程结算,并履行相应的义务。
2023年最新标准土木工程施工合同范本

2023年最新标准土木工程施工合同范本1. 合同目的本合同旨在规定双方在土木工程施工合作中的权利和义务,确保施工过程的顺利进行,并确保工程质量和安全。
2. 合同条款本合同包括以下主要条款:2.1 合同双方本合同的双方为发包人(甲方)和承包人(乙方)。
双方应提供有效的联系方式,并保证信息的准确性和实时性。
2.2 工程描述本合同应包含明确的工程描述,包括工程的位置、规模、工期等信息。
双方应在合同签订前完成工程范围的详细沟通和确认。
2.3 工程价款本合同中应明确工程的价款金额及支付方式。
双方应协商一致,并在合同中明确支付的时间节点和方式。
2.4 工期和交付本合同中应规定工程的开始日期和预计完工日期。
双方应共同努力按时完成工程,并按照约定的流程进行交付。
2.5 变更和索赔本合同中应包含变更工程范围的程序和前提条件,并规定变更后的价款调整方式。
双方应合理协商解决任何有关工程变更和索赔的事项。
2.6 质量保证和验收本合同中应详细规定工程质量标准,并约定验收的程序和标准。
乙方应保证所提供的工程质量符合约定要求,并接受甲方的验收。
2.7 违约责任本合同中应规定双方违约的责任和后果,并约定违约金的数额和支付方式。
2.8 争议解决本合同中应明确争议解决的方式和途径,如仲裁或法院诉讼等。
3. 其他事项本合同还应包含其他双方认为有必要约定的事项,以确保双方的合作顺利进行。
以上仅为简要说明,具体合同内容应根据实际情况和法律要求进行详细修改和完善。
如需更多详细的合同范本,请随时联系我,我将会在法律允许的范围内提供帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
土木工程施工合同条件(FIDIC,1987,第四版) 引言
土木工程施工合同是土木工程项目中非常重要的合同文件之一。
国际土木工程联合会(FIDIC)于1987年发布的第四版土木工程施工
合同条件(简称FIDIC 1987版)是国际上被广泛采用的合同标准之一。
本文将对FIDIC 1987版土木工程施工合同条件的主要内容进行详细介绍。
合同概述
FIDIC 1987版土木工程施工合同条件是由国际土木工程联合会制
定的,旨在规范土木工程施工合同的相关条款和条件。
这个合同条件
包含了各方之间的权利和义务,确保土木工程项目的顺利进行。
合同要素
承包商责任
根据FIDIC 1987版土木工程施工合同条件,承包商有责任:
•准备详细的施工计划和方法论;
•提供所需的劳动力、材料和设备;
•按照合同要求进行土木工程施工。
建设人责任
根据FIDIC 1987版土木工程施工合同条件,建设人有责任:
•向承包商提供合适的工程设计和图纸;
•向承包商提供现场所需的所有许可证和许可文件;
•对施工进行监督和质量控制。
付款方式
根据FIDIC 1987版土木工程施工合同条件,承包商应按合同约定的支付方式和时间表来支付费用。
建设人应准时支付费用,以确保施工的进行。
保证金
根据FIDIC 1987版土木工程施工合同条件,建设人有权要求承包商提供一笔保证金,以确保承包商的履约能力。
保证金通常以一定比例计算,并在合同终止或项目完成后返还给承包商。
变更和索赔
如果在施工过程中发生变更或遇到延误等问题,根据FIDIC 1987版土木工程施工合同条件,承包商有权提出索赔。
建设人有义务尽量减少变更和索赔的发生,并按合同规定对索赔进行评估和支付。
合同解决争议
根据FIDIC 1987版土木工程施工合同条件,如果发生争议,应首先尝试解决纠纷。
如果不能解决,则可以提交给专门的仲裁机构进行仲裁。
结论
FIDIC 1987版土木工程施工合同条件是土木工程项目中非常重要的合同文件之一。
通过规范土木工程施工合同的相关条款和条件,FIDIC 1987版为土木工程项目的顺利进行提供了重要的法律保障。
建议在进行土木工程施工合同签署时,参考FIDIC 1987版的相关条款和条件,以确保合同的公正和合理性。