一级建造师-建设工程项目管理-建设工程索赔(精选试题)
含答案及解析2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节建设工程索赔
2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节• 1 Z 2 0 6 0 6 0 建设工程索赔复习要点1.索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
(1)索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起：1)合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任;2)合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等;3)合同变更;4)工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等;5)不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
(2)索赔的分类1)按索赔有关当事人分为：承包人与发包人之间的索赔;承包人与分包人之间的索赔;承包人或发包人与供货人之间的索赔;承包人或发包人与保险人之间的索赔。
2)按照索赔目的和要求分：工期索赔和费用索赔。
3)按照索赔事件的性质分：工程延期索赔;工程加速索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;不可抗力事件引起的索赔;其他索赔。
4)承包商向业主的索赔在建设工程实践中，比较多的是承包商向业主提出索赔。
常见的建设工程施工索赔如下：①因合同文件引起的索赔;②有关工程施工的索赔;③关于价款方面的索赔;④关于工期的索赔;⑤特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔;⑥工程暂停、终止合同的索赔;⑦财务费用补偿的索赔。
5)业主向承包商的索赔在承包商未按合同要求实施工程时，除了工程师可向承包商发出批评或警告，要求承包商及时改正外，在许多情况下，工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。
包括：索赔费用和利润;索赔工期。
(3)反索赔的概念反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。
(4)索赔成立的条件构成施工项目索赔条件的事件有：1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加;4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;6)对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7)非承包人的原因导致工程暂时停工;8)物价上涨，法规变化及其他。
2024一级建造师-建设工程项目管理题库 (带解析)
2024一级建造师-建设工程项目管理题库姓名:________ 得分:________一、单选题（每题1分，以下选项中只有一项最符合题意）1. (A) 质量检验A.(B) 质量保证B.(C) 质量控制C.(D) 过程控制D.答案：C答案：解析：质量控制重点在于识别和纠正缺陷，而过程控制则关注于预防缺陷。
2. 建设工程项目安全管理中，下列哪项属于安全检查的主要内容？A.施工现场环境B.施工设备安全C.施工人员防护D.以上全部答案：D解析：安全检查包括施工现场环境、施工设备、施工人员防护等多方面内容。
3. 以下哪项不是编制进度计划时需要考虑的因素？A.资源限制B.工期要求C.项目目标D.材料供应答案：(D)解析：进度计划编制需要考虑资源限制、工期要求和项目目标，材料供应不包含在内。
4. 下列哪项是建设工程项目管理中常见的合同类型？A.固定总价合同B.成本加酬酬金合同C.单价合同D.以上均可答案：(D)解析：固定总价合同、成本加酬酬金合同和单价合同都是建设工程项目管理中常见的合同类型。
5. 下列哪项不属于项目管理十大知识领域的范围？A.项目范围管理B.项目成本管理C.项目变更管理D.团队管理答案：D解析：团队管理属于人力资源管理知识领域，而不是项目管理十大知识领域。
6. 以下哪一种合同类型适用于风险较高的建设工程项目？A.定额合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.混合合同答案：C解析：成本加酬金合同是适用于风险较高的建设工程项目的一种合同类型。
在这种合同中，承包商的成本由业主承担，并支付一定比例的酬金作为回报。
7. 项目进度控制通常采用哪种技术？A.甘特图B.网络图C.挣值分析D.以上所有答案：(D)解析：项目进度控制通常采用甘特图、网络图和挣值分析等多种技术相结合的方式，以实现项目进度的有效管理。
8. 工程项目管理风险的分类不包括：A.技术风险B.市场风险C.人员风险D.财务风险答案：C解析：工程项目管理风险分类一般包括技术风险、市场风险和财务风险，不包括人员风险。
2024一级建造师-建设工程项目管理必刷题库
2024一级建造师-建设工程项目管理必刷题库姓名:________ 得分:________二、单选题（每题1分）1. 下列哪一项不是建设工程项目管理中施工组织设计的原则？A.统筹安排B.因地制宜C.以不变应万变D.科学决策答案：C解析：施工组织设计的原则包括统筹安排、因地制宜、科学决策，不包括以不变应万变。
以不变应万变不是施工管理的原则，而是过于教条和死板的思想。
2. 下列哪种风险管理策略属于风险转移策略？A.保险B.回避C.接受D.缓解答案：(A)解析：保险是一种将风险转移给第三方（保险公司）的策略。
3. 下列哪一项是项目后评价中常用的方法？A.访谈法B.文献分析法C.调查问卷法D.以上各项答案：D解析：项目后评价中常用的方法包括访谈法、文献分析法、调查问卷法等。
访谈法通过与项目相关人员进行深入访谈，收集第一手资料；文献分析法通过分析项目相关文件，了解项目执行情况；调查问卷法通过向项目参与者发放问卷，收集定量和定性数据。
4. 进度控制的目的是：A.监督项目进度B.及时发现偏离计划的情况C.采取纠正措施以避免进度延迟D.以上所有答案：D解析：进度控制是一个持续的过程，涉及监督项目进度、发现偏离计划的情况并采取纠正措施以避免进度延迟。
5. 工程项目风险管理的目的是：A.发现和识别风险B.分析评估风险C.制订应对方案并控制风险D.以上均是答案：D解析：工程项目风险管理的目的是发现和识别风险，分析评估风险，制订应对方案并控制风险，以提高项目实施的顺利性和成功率。
6. 在建设工程项目管理中，下列哪种管理信息系统（MIS）用于对项目进行过程控制？A.决策支持系统（DSS）B.项目管理信息系统（PMIS）C.地理信息系统（GIS）D.企业资源计划（ERP）答案：B解析：项目管理信息系统（PMIS）是一种用于收集、处理、存储和分析项目信息的系统，可以对项目进行过程控制，包括进度控制、成本控制、质量控制等。
----7. 以下哪项是合同管理的原则？A.公平性和公正性B.沟通和协调C.保险和风险管理D.以上所有答案：D解析：合同管理的原则包括公平性和公正性、沟通和协调、保险和风险管理。
2017一建《项目管理》章节习题：建设工程索赔
2017一建《项目管理》章节习题：建设工程索赔1Z206000建设工程合同与合同管理1Z206060建设工程索赔1[单选题]某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3，原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是()。
A.5天B.6天C.8天D.10天参考答案：D参考解析：工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=1O(天)。
所以D正确。
2[单选题]关于工期索赔的说法，正确的是()。
A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误参考答案：D3[单选题]承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则()。
A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序参考答案：A4[单选题]下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是()。
A.实际费用法B.修正的实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法参考答案：B5[单选题]根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目招标时，施工投标保证金额度符合规定的是()万元人民币。
A.70B.100C.120D.50参考答案：D6[单选题]索赔报告的关键部分是()。
A.索赔款项(和/或工期)计算部分B.证据部分C.论证部分D.总述部分参考答案：C参考解析：论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。
所以C正确。
7[单选题]按照当事人分类，索赔不包括()。
A.承包人与发包人之间的索赔B.承包人与分包人之间的索赔C.分包人和发包人之间的索赔D.承包人和保险人之间的索赔参考答案：C8[单选题]关于建设工程索赔程序的说法，正确的是()。
2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理真题精选附答案单选题（共40题）1、关于沟通能力的说法中，正确的是（）。
A.沟通能力包含着表达能力、争辩能力、领听能力和想象能力B.沟通的两个要素是思维与表达C.沟通的两个层面是沟通内容和沟通方法D.沟通效益指沟通行为符合沟通情境和彼此相互关系的标准或期望【答案】 B2、建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值，下列选项中，（）是隶属于工程建设增值。
A.有利于工程维护B.满足最终用户的使用功能C.有利于投资控制D.有利于工程使用安全【答案】 C3、当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.成本加酬金合同D.变动总价合同【答案】 C4、在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象，体现了工程监理工作的()。
A.公正性B.服务性C.科学性D.独立性【答案】 D5、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。
A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式C.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点包括效率高、周期短、费用少等D.FIDIC合同中，DAB的费用由业主方支付【答案】 C6、下列关于项目总进度目标论证的工作内容的说法错误的是（）。
A.建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标B.建设工程项目的总进度目标是在项目决策阶段项目立项时确定的C.在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性D.建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务【答案】 B7、（2020年真题）住宅工程质量分户验收由（）组织。
-A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督单位【答案】 A8、下列属于专项成本分析的方法的是（）A.成本盈亏异常分析B.人工费分析C.采购保管费分析D.管理费分析【答案】 A9、按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为（）等。
2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理真题精选附答案单选题（共45题）1、建设工程项目管理实施规划应由（）组织编制，并邀请项目管理班子的主要人员参加。
A.设计方B.项目经理C.业主方D.施工方【答案】 B2、关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。
( 2015真题 )A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理D.建设工程管理工作是一种增值服务【答案】 D3、按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计事务所中，通常起主导作业的是( )。
（2012）A.测量师事务所B.结构工程师事务所C.建筑师事务所D.水电工程师事务所【答案】 C4、预付款担保的主要作用是（）。
A.保证承包人能按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额B.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益C.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失D.确保工程费用及时支付到位【答案】 A5、（）除了反映了组织管理体系需要解决的问题所在，也反映出了组织的管理思路和理念。
同时也向组织内外部人员提供了查询所需文件和记录的途径，相当于体系文件的索引。
A.作业文件B.管理手册C.文件管理D.程序文件【答案】 B6、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（）。
2017A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题【答案】 C7、技术交底必须具体、明确、（）强。
A.操作性B.指导性C.严谨性D.针对性【答案】 D8、某基础工程合同价为1800万元，合同工期为24个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程450万元，业主同意工期顺延。
则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月。
A.8B.6C.4D.2【答案】 B9、下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是()。
A.工作任务分工表反映组织系统的动态关系B.-个工程项目只能编制一张工作任务分工表C.工作任务分工表中的具体任务不能改变D.工作任务分工表是项目的组织设计文件之一【答案】 D10、某招标工程，未要求投标保证金。
2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理真题精选附答案单选题（共45题）1、对于工程或设备开工和停工前、检修中、工程或设备竣工及试运行时进行的安全检查属于（）。
A.日常性检查B.专业性检查C.季节性检查D.不定期检查【答案】 D2、于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是（）。
A.风险量越大，损失程度越大B.损失发生的概率越大，风险量越小C.风险等级与风险损失程度成反比关系D.损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大【答案】 D3、保险利益的货币价值表现是（）。
A.保险金额B.保险费C.保险责任D.保险标的【答案】 A4、建设工程项目质量控制体系与项目投资控制等目标控制体系，共同依托于同一项目管理的组织机构，是一次性的质量工作体系，并非永久性的质量管理体系，表明其（）不同。
A.建立的目的B.作用的时效C.服务的范围D.控制的目标【答案】 B5、现场沿工地四周应连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不得低于（）m。
A.1.8B.2C.2.5D.2.8【答案】 C6、某工作有且仅有两个紧后工作C、D其中C工作最早开始时间为10（计算机坐标系，下同）最迟完成时间18，持续时间为5天；D工作最早开始时间为10，最迟完成时间20，持续时间为6天；该工作与C工作时间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天。
则该工作时间的总时差为（）天。
（2014）A.3B.4C.5D.6【答案】 C7、总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及响应应急职责，应急行动、措施和保证等基本要求和程序，应对各类事故的综合性文件称为()。
A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【答案】 A8、沟通的两个层面是指（）。
2016A.信息的发送者和接受者B.沟通内容和沟通方法C.信息传递和交换D.思维交流和语言交流【答案】 D9、诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布，不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年，对于企业整改确有实效的，可缩短公布期限，但最短不得少于（）。
2022年-2023年一级建造师之一建建设工程项目管理精选试题及答案二
2022年-2023年一级建造师之一建建设工程项目管理精选试题及答案二单选题（共30题）1、关于进度计划编制和调整的说法，错误的是（）。
A.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调B.预测性进度规划、指导性进度规划与实施性进度计划之间的联系和协调C.设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调D.业主方编制的整个项目实施的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调【答案】 B2、建设工程项目质量控制体系的建立过程：①制订系统质量控制制度；②编制系统质量控制计划；③确立系统质量控制网络；④分析系统质量控制界面。
正确的顺序是（）。
A.①—②—③—④B.③—④—①—②C.①—③—②—④D.③—①—④—②【答案】 D3、关于设备采购合同价款的支付，下列表述不正确的是（）。
A.设备制造前，采购方支付设备价格的10%作为预付款B.供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的80%C.剩余的10%作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付D.履约证书交付后，设备保证金全部返还【答案】 D4、某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元/ m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/ m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（）万元。
A.-34.8B.-6C.6D.34.8【答案】 B5、赢得值法作为一项先进的项目管理技术，可以用来综合分析和控制工程项目的()。
A.质量和费用B.安全和进度C.费用和质量D.进度和费用【答案】 D6、所有施工质量控制的（），都是预防施工质量问题和质量事故的手段。
A.技术措施B.技术交底C.技术方案D.措施和方法【答案】 D7、对企业质量体系作系统、完整和概要描述，规定企业组织建立质量管理体系的文件是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一级建造师-建设工程项目管理-建设工程索赔1、关于工期索赔，下列说法正确的是（）。
A.单一延误是可索赔延误B.共同延误是不可索赔延误C.交叉延误可能是可索赔延误D.非关键线路延误是不可索赔延误2、下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（）。
A.实际费用法B.修正的实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法3、在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。
A.工程扣款B.工程延期C.工程变更D.逾期支付4、索赔文件包括（）。
A.证据部分B.论证部分C.总述部分D.索赔款项(或工期)计算部分E.摘要部分5、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费有（）。
A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用B.因政策调整导致材料价格上涨的费用C.因质量原因使工程返工所增加的材料费D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E.由业主原因造成的材料损耗费6、下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。
A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的书面意见E.法律法规7、索赔利润的款额计算通常按照（）计算。
A.由监理工程师计算报业主确认的利润额B.用承包商总部平均利润百分率C.由承包商与业主双方协商确定的利润率D.采用与原报价单中一致的利润百分率8、施工现场当地流行传染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫暂停70天，则按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应（）。
A.在工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知B.在索赔通知发出后的28天内提交索赔报告C.每隔28天提交该阶段的索赔报告D.索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知E.在正式复工后提交总损失要求的索赔报告9、工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（）等。
A.实际费用法B.总费用法C.利润补偿法D.综合单价法E.修正的总费用法10、下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。
A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔误期损害赔偿费11、索赔意向通知应该包括的内容有（）。
A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算12、采用实际费用法计算索赔费用时，（）即是承包商应得的索赔金额。
A.直接费的额外费用B.直接费的额外费用+应得的利润C.直接费的额外费用+应得的间接费D.直接费的额外费用+应得的间接费和利润13、工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而起的索赔，属于（）。
A.因合同文件引起的索赔B.工程暂停的索赔C.人力不可抗拒灾害的索赔D.特殊风险的索赔14、纠纷裁决委员会的委员特别应具有（）方面的丰富经验。
A.法律B.合同管理C.工程技术D.工程施工15、fIDIC合同条件中的“新黄皮书”适用于（）。
A.发包人设计的房屋建筑工程B.私营的房屋建筑工程C.承包商做绝大部分设计的工程项目D.交钥匙项目16、在国际建设工程承包合同中，（）应根据合同规定，进行全部或部分永久工程的设计，并对其所设计的永久工程负责。
A.承包商B.工程师C.设计单位D.专业设计人员17、国际工程承包合同争议的非诉讼纠纷解决方式有（）。
A.仲裁B.诉讼C.纠纷审议委员会D.NEC裁决程序E.FIDIC合同条件下的工程师准仲裁18、与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（）。
A.仲裁程序效率高B.仲裁的费用相对较高C.仲裁周期短D.保密性E.专业化的仲裁员19、按照当事人分类，索赔不包括（）。
A.承包人与发包人之间的索赔B.承包人与分包人之间的索赔C.分包人和发包人之间的索赔D.承包人和保险人之间的索赔20、关于工程索赔的说法，正确的是（）。
A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度，分包人可以向分包人提出索赔21、按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于（）。
A.不可预见的外部条件索赔B.不可抗力事件引起的索赔C.不可预见的外部障碍索赔D.其他索赔22、工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于（）。
A.因合同文件引起的索赔B.工程暂停的索赔C.人力不可抗拒灾害的索赔D.特殊风险的索赔23、下列引起索赔的起因中，属于特殊风险因素的是（）。
A.战争B.海啸C.洪水D.地震24、施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（）。
A.工期和费用索赔均不能成立B.工期索赔成立，费用索赔不能成立C.工期索赔不能成立，费用索赔能成立D.工期和费用索赔均能成立25、反索赔的工作内容是（）。
A.防止对方提出索赔，而向对方索赔B.反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求C.防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求D.反对对方提出索赔，而向对方索赔26、索赔成立的前提条件不包括（）。
A.与合同对照，事件已经造成承包人实际损失B.造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔额计算正确27、关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（）。
A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立D.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立28、关于建设工程索赔程序的说法，正确的是（）。
A.设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可29、索赔报告的关键部分是（）。
A.索赔款项（和／或工期）计算部分B.证据部分C.论证部分D.总述部分30、下列承包商向业主提出的材料费的索赔中，工程师不予支持的是（）。
A.索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B.客观原因材料价格大幅度上涨C.业主责任工程延期导致的材料价格上涨D.仓库管理人员管理不善导致的材料损坏31、下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（）。
A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费32、下列的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（）。
A.工程暂停B.工期延期C.工程变更D.材料价格上涨33、下列关于工期索赔的说法中，对的是（）。
A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误34、某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m 增加到3500m，原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是（）。
A.5天B.6天C.8天D.10天35、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。
A.1.5B.0.9C.1.2D.3.636、承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则（）。
A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序37、常见的建设工程施工索赔有（）。
A.因合同文件引起的索赔B.有关工程设计方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、终止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔38、在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括（）。
A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费39、在索赔款项的计算中，具体利率的确定方法有（）。
A.按当时的银行贷款利率B.按当时的银行透支利率C.按合同双方协议的利率D.按中央银行贴现率加三个百分点E.按中央银行贴现率加五个百分点40、下列各个事件中，可以计入利润的索赔事件有（）。
A.工程范围变更B.技术性错误C.工程暂停导致工期延长D.设计缺陷E.业主未及时提供现场41、关于工期索赔的说法，正确的有（）。
A.单一延误是可索赔延误B.非关键线路延误是不可索赔延误C.交叉延误可能是可索赔延误D.共同延误是不可索赔延误E.非承包商原因造成的关键线路延误都是可索赔延误42、工期索赔的计算方法有（）。
A.网络分析法B.修正的总费用法C.比例分析法D.实际费用法E.分项计算法43、国际工程承包合同的工程项目，（）是整个项目管理的核心。
A.合同管理B.工期管理C.成本管理D.质量管理44、FIDIC合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（）。
A.永久设备和设计一建造合同条件B.EPC交钥匙合同条件C.施工合同条件D.简明合同条件45、FIDIC系列合同条件中，（）主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。
A.施工合同条件B.永久设备和设计一建造合同条件C.EPC交钥匙项目合同条件D.简明合同格式46、FIDIC系列合同条件中，发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程应常用（）。
A.施工合同条件B.永久设备和设计-建造合同条件C.EPC交钥匙项目合同条件D.简明合同格式47、关于国际工程纠纷的争端裁决委员会方式的说法，正确的有（）。
A.争端裁决委员会解决纠纷的周期较短B.争端裁决委员会的裁决具有强制性C.争端裁决委员会的费用较低D.争端裁决委员会必须是3人以上单数专家组成E.争端裁决委员的费用业主和承包商各自承担一半48、FIDIC出版的新合同条件包括（）。
A.施工合同条件B.永久设备和设计-建造合同条件C.EPC交钥匙项目合同条件D.合同的简短格式E.BOT合同条件。