小区供电工程施工合同(定稿)
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】住宅小区电力安装工程承包合同（精选篇1）甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
小区配套供电工程施工合同
小区配套供电工程施工合同甲方：××房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：××电气工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：××小区配套供电工程2. 工程地点：××市××区××路××号3. 工程内容：包括但不限于供电系统的设计、施工、设备采购、调试、验收等。
二、承包方式及施工范围1. 承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。
2. 承包范围：2.1 乙方承包内容：2.1.1 小区配套供电工程的设计和施工，包括供电设备的采购、安装、调试和验收。
2.1.2 按照甲方提供的施工图纸和规范要求，完成供电系统的施工，并保证施工质量符合国家相关标准和规范。
2.1.3 负责供电系统的运行维护和售后服务，确保供电系统的稳定和安全。
三、合同价格1. 本工程合同总价为人民币××万元整（大写：人民币××万元整），以上价格包括但不限于施工费用、设备采购费用、人工费用、材料费用、管理费用、税费等。
2. 合同价格采用固定价格，不因物价上涨或其他原因而变动。
四、合同工期1. 合同工期自双方签订合同之日起至供电系统验收合格之日止，工期为××天。
2. 乙方应按照约定的工期完成施工，如有延误，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
五、质量标准1. 本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 乙方应按照约定的质量标准完成施工，并承担因质量问题导致的一切责任和损失。
开发小区供电工程施工合同
开发小区供电工程施工合同甲方（发包方）：XXXXXXXX地址：XXXXXXXX联系电话：XXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXXX地址：XXXXXXXX联系电话：XXXXXXXX鉴于甲方拟在XX小区进行供电设施的施工与改造，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就XX小区供电设施施工工程达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XX小区供电设施施工工程。
2. 工程地点：XX小区内。
3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、电表安装及相关配套设施建设等。
4. 工程规模：具体以设计图纸和工程量清单为准。
5. 工程期限：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日完工。
6. 工程质量标准：符合国家相关电力工程施工质量验收规范及标准。
二、工程造价及支付方式1. 工程造价：根据实际完成的工程量按合同约定的单价计算，总造价不超过人民币XXXX 元。
2. 预付款：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方预付款人民币XXXX元。
3. 进度款：根据工程进度，甲方每月支付乙方当月完成工程量的XX%作为进度款。
4. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项作为竣工款。
5. 结算方式：最终结算金额以甲乙双方确认的工程量清单为准。
三、施工组织与管理1. 乙方应按照合同约定的时间、质量要求组织施工，并保证施工现场的安全文明施工。
2. 乙方应配备足够的施工人员、设备及材料，确保工程顺利进行。
3. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，服从甲方的现场管理人员的监督和管理。
4. 如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应严格按照国家相关电力工程施工质量验收规范及标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应对所施工的供电设施提供一年的免费保修服务，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3. 在保修期内，如发现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后XX小时内到达现场进行维修处理。
供电施工合同范本（通用3篇）
供电施工合同范本（通用3篇）供电施工篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称：_____二、施工内容及范围：图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。
三、合同价款：本合同工程总造价为_____元（大写：_____元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期：必须在年月日前竣工通电且电业局手续完备。
六、使用材料、规格：本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：工程款分三次支付7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；7.2所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用；7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。
八、质量要求：本工程必须经市电业局验收合格。
乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。
如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期：该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。
十、双方权利和责任甲方：及时支付工程款。
乙方：1、负责协调供电相关部门的内、外部关系；在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要求；3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方承担；4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳；如果出现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。
小区强电施工合同范本
小区强电施工合同范本甲方（建设单位）：联系人：联系电话：乙方（施工单位）：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建本项目强电工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：XX小区强电工程1.2 工程地址：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于强电线路布设、设备安装、线路测试、验收合格等。
1.4 承建范围：本项目红线范围内强电系统设备及安装工程。
1.5 工程规模：本项目总占地面积XX平方米，建筑总面积XX平方米。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时，按实际完成的工程量结算。
2.2 合同总价：人民币XX元整（大写：XX元整）。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：乙方应严格按照国家照明电器规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 质量验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。
工程验收合格后，甲方应支付合同约定的价款。
3.3 如果工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到工程验收合格为止。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，并保证工程安全。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
4.3 乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
5.3 由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
小区配电工程施工合同范本
小区配电工程施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方（业主）：
地址：
联系电话：
鉴于甲、乙双方就小区配电工程施工事宜达成一致意见，特订立本合同，并共同遵守合同
条款，具体如下：
一、工程项目：小区配电工程施工。
二、工程地点：（具体地址）。
三、工程期限：合同签订之日起XX个月内完成。
四、工程价款：总价款为（具体金额）。
五、付款方式：甲方可以按照工程进度分期支付，首期款项为合同总价款的30%，其余
款项按照工程完成进度分期支付。
六、施工标准：甲方承诺按照国家有关技术标准和规范要求，确保施工质量。
七、施工内容：具体施工内容见附件《小区配电工程施工详细清单》。
八、提前终止：若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可以书面协商解除合同。
九、法律责任：如有一方违反合同规定，需承担相应的法律责任。
十、其他事项：双方如有其他约定，可在附件中详细说明。
十一、合同生效：本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
(word完整版)小区供电工程施工合同(定稿)
******小区三、四期10KV配电工程施工承包合同发包人（甲方）：****置业有限公司承包人（乙方）：*****电气工程有限公司签定日期：2017年8月发包人：****置业有限公司（以下简称甲方）承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。
2、工程地点：二、承包方式及施工范围1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。
2、承包范围：2.1乙方承包内容：2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。
2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。
2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。
小区供电设施施工合约范本-1
编号：__________小区供电设施施工合约范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日小区供电设施施工合约范本安装工程合同合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方为改善小区供电设施，提高居民生活品质，拟对小区供电设施进行改造；乙方具备相关资质和丰富的施工经验，同意承接甲方小区供电设施施工项目。
为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同。
2.2 合同依据中华人民共和国合同法、电力设施施工相关法律法规及行业规范。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）小区供电设施：指位于甲方小区内的供电线路、配电室、箱式变电站、电缆、电缆分支箱等设施。
（2）施工：指按照甲方要求和本合同约定，由乙方对小区供电设施进行改造、安装、调试等工作。
3.2 关键词解释（1）工程范围：本合同约定的工程范围包括小区供电设施的改造、安装、调试等。
（2）工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
（3）工程款：指甲方支付给乙方的工程费用。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供工程所需的施工图纸、技术资料等，并对工程质量和进度进行监督。
（2）甲方应按合同约定及时支付工程款。
（3）甲方有权要求乙方按照设计要求、规范标准和合同约定完成工程。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料及合同约定进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
****** 小区三、四期
10KV配电工程
施工承包合同
发包人（甲方）：****置业有限公司
承包人（乙方）：*****电气工程有限公司
签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方）
承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：****小区三、四期（三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分），余下同）10KV配电工程。
2、工程地点：
二、承包方式及施工范围
1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工
期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。
2、承包范围：
2.1乙方承包内容：
2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15 平方米）的10K V供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。
2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。
2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。
224、采购电气设备材料必须符合国家相关规定标准要求，并经有关部门认可，因设备材
料质量问题未通过有关部门验收，甲方不负担，因此造成的返工费，均由乙方承担。
2.2.5、供电部门由乙方实行全过程一条龙服务，负责供配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。
226、安装调试接地装置、供电线路、设备系统调试和定值整定。
227、乙方代理甲方办理的有关工程报建事项不得违反政府法律法规及供电公司的有关规定。
2.2.8、乙方的所有施工及方案最终以通过供电公司认可的设计审核验收合格为准。
2.2.9、乙方在本合同签订之日起30个日历天内必须完成一、二期(一、二期是指1#-
3#、12#、13#、17#-24#楼及公建，余下同)正式用电、送电事宜。
甲方负责内容：二、四期所有土建部分，包括配电室的设备基础、电缆沟、照明、排风扇及排风系统，设备基础钢板，配电室接地，户外电缆保护管及其敷设、电缆井及盖等均由甲方负责，其余由乙方负责。
具体施工范围详见***** 小区三、四期10K V供配电工程图纸。
三、施工工期和要求
1、本工程计划工期：本工程工期为90个日历天，其中施工工期为60个日历天，施工完成至正式送电工期为30个日历天。
具体实际开工日期以甲方书面通知为准。
2、乙方应严格执行本合同确认的工期。
但因下列原因造成工期延误，贝U可相应顺延
工期，并免除乙方工期延误之全部责任：
(1)甲方未按本合同规定，按时足额支付工程价款。
(2)因甲方变更设计导致工期延误的以及其他因甲方原因造成延误的。
(3)不可抗力因素造成延误的，如因战争、动乱、空中飞行物体坠落，地下障碍物、文物，或非乙方责任造成的爆炸、火灾、安全事故以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
四、工程质量、验收标准
1、以国家、行业和江苏省电力公司制订的竣工验收规定及施工图纸等文件为依据。
2、工程通过乙方自检合格后，乙方向甲方提供竣工资料，乙方协助甲方组织竣工验
收。