宁波市建筑工程结构优质奖评审办法

宁波市建筑工程结构优质奖评审办法第一章总则

第一条为认真贯彻落实国家《建设工程质量管理条例》，鼓励工程参建各方增强质量意识，进一步提高我市的建设工程质量，参照浙江省建设工程钱江杯奖（优质工程）评选条件，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用在本市行政区域内新建建筑工程的地基与基础及上部结构工程。

第三条市建筑工程结构优质奖（以下简称“结构优质奖”）是宁波市建筑工程结构质量最高荣誉奖，获得市结构优质奖的工程项目方可参加市级优质工程评选。

第四条结构优质奖评审的质量标准参照国家颁发的《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）和与其相关的专业施工质量验收规范。

第五条结构优质奖每年八月份评审一次，由建筑施工企业申报，市结构优质奖评审委员会（以下简称“评审委员会”）组织评审，市住房和城乡建设委员会发文认定。

第二章评审组织和程序

第六条市住房和城乡建设委员会组织成立评审委员会，负责结构优质奖评审工作。评审委员会由市住房和城乡建设委员会及其相关业务处室和委属单位、市建筑工程安全质量监督总站及部分县

（市、区）质量监督机构、相关行业协会的负责人组成，主要职责：审查由市建筑业协会（以下简称“市建协”）汇总提交的申报工程评估报告和推荐工程项目名单，认定市级结构优质奖工程。

市建协受市住房和城乡建设委员会委托，负责结构优质奖评审的日常工作，主要职责：对施工企业创结构优质奖计划（见附件一）进行备案；汇总结构优质奖申报材料；负责结构优质奖评审专家库（以下简称“专家库”）进行维护管理和专家抽取、变更等工作；组织结构优质奖评审核查组（以下简称“核查组”）开展核查工作；汇总核查组提交的申报工程评估报告和推荐工程项目名单，提交评审委员会。

专家库由建筑工程勘察设计、施工、监理、检测等方面专家组成，由市建协随机抽取选定核查组专家。核查组由建设行政主管部门和工程质量监督机构工作人员及专家库抽取的专家组成，主要职责：对创优计划目标项目实施随机检查；审核申报资料；对申报工程进行现场考核检查。

第七条结构优质奖的评审采用百分制，结构施工过程中的质量验评和质量检测分占60%，核查组考核检查分占40%，两项总分值需达到85分以上才具有参加结构优质工程评审的资格。考核检查的内容包括：

1、听取申报企业创结构优质情况汇报和建设单位及监理单位对工程结构质量的评价；

2、检查工程结构实体质量（包括观感质量和实测质量）；

3、审核工程结构相关的技术资料；

4、对每项工程结构进行质量综合评估，写出评估报告。

第八条评审委员会通过无记名投票形式，对获得评审委员会三分之二及以上同意票数的评为市结构优质工程。

市住房和城乡建设委员会将评审结果在门户网站进行为期7天的公示，公示期满且无异议的，再发文公布。

第三章评选范围和评选条件

第九条申报结构优质奖的工程，其规模必须符合下列条件：

1、宁波市区（包括江东区、海曙区、江北区）及鄞州区行政区域内单体建筑面积8000平方米以上，其它县（市、区）行政区域内单体建筑面积5000平方米以上的学校、医院、商务楼、厂房等工业与民用建筑；

2、单体面积8000平方米以上的商品住宅；

3、集中开发建设的建筑面积10000平方米以上、单体建筑面积在3000平方米以上的保障性安居工程；

4、单体面积在2000平方米以上的仿古建筑。

具有代表性和影响力的纪念性质的结构工程可不作规模要求。

第十条申报结构优质奖工程必须符合以下条件：

1、符合基本建设程序，各项手续签证齐全，建成后具有独立生产和使用功能的房屋建筑；

2、工程已列入各级住房和城乡建设行政主管部门创结构优质奖计划并报市建协备案；

3、申报的单位必须为工程总承包或主承建单位，外地进甬企业已办理进甬备案手续；

4、无违反国家颁发的有关“强制性条文”；

5、工程主体结构已经具有相应资质的工程质量检测机构进行实体检测（检测项目包括砼强度、楼板厚度、钢筋保护层厚度、焊缝探伤等），且符合要求；

6、基础分部和主体分部已通过中间结构验收；

7、主体结构已按《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）进行评价且被评为优良（得分在85分及其以上）；

8、住宅工程应符合质量通病控制措施的规定。

第十一条发生下列情况的工程不得申报结构优质奖：

1、在部、省、市质量安全检查中被通报批评及有违法违规行为受到处罚的；

2、工程发生较大质量事故的；

3、工程在深基坑开挖中发生围护结构坍塌或高大支模架倒塌事故的；

4、未按规定使用预拌混凝土、预拌砂浆的。

第四章申报的程序和申报材料

第十二条申报结构优质奖时应填写《宁波市建筑工程结构优质奖申报表》（见附件二），经项目所在地工程质量监督机构与住房和城乡建设行政主管部门签署意见后连同第十条规定的资料于工

程结构优质奖评审前报市建协。

第十三条申报结构优质奖的工程应提交下列资料：

1.创宁波市建筑工程结构优质奖计划表；

2.建筑工程施工许可证；

3.工程中标通知书；

4.工程安全、质量监督登记通知书；

5.宁波市房屋建筑工程施工图设计审查项目合格证书；

6.项目经理和项目技术负责人资格证书；

7.桩基工程交工验收记录；

8.地基与基础分部质量验收记录；

9.主体分部工程质量验收记录；

10.工程主体结构实体检测报告；

11.监理单位对工程结构的质量评价；

12.工程结构创优总结；

13.能反映地基与基础、主体结构及钢结构、砌体工程施工和质量方面的难点、特点及亮点的工程彩照（附文字说明）20张。

第1项至第12项申报材料为原件或扫描件，并装订成册，第13项申报材料制作成电子文档。

第五章评审纪律

第十四条申报单位要实事求是，不得弄虚作假。发现有采用虚假材料申报行为的，取消当年评奖资格并通报批评，情节严重的，二年内不得参评。

第十五条核查组实施考核检查时要坚持标准，认真考核检查工程的实体质量及审核相关资料。对不认真履行职责的专家要通报批评并取消评审专家资格。

第十六条评审委员会要公平公正、严守纪律、自觉抵制不正之风。对与此行为相违反者视其情节轻重给予批评警告、撤销其评审委员资格，并建议所在单位给予行政处分。

第六章奖励

第十七条对获得结构优质奖的工程总承包单位或主承建单位授予奖牌和证书，并予以发文通报表彰。

企业所在地建设行政主管部门另有奖励的按相关规定执行。

第七章附则

第十八条对获得结构优质奖的工程在工程项目竣工验收后发现存在工程质量问题和安全隐患的，由评审委员会组织专家对工程质量进行鉴定，查明原因。如牵涉结构性质量问题的，取消该工程获奖资格。

第十九条本评审办法由市住房和城乡建设委员会负责解释。

第二十条本办法自二〇一一年十一月一日起执行。

湖北省结构优质评审办法

省建筑结构优质工程评审办法第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，鼓励建筑施工企业加强质量管理，争创优质工程，促进全省建筑工程结构质量不断提高，结合我省实际，制定本办法。第二条省建筑结构优质工程（以下简称省结构优质工程）是我省建筑结构工程质量的最高奖。第三条省结构优质工程的评审工作由省建设工程质量安全协会负责组织。第二章评选围第四条在本省围，符合基本建设程序，且规模达到以下要求的工程：一、住宅建筑：建筑面积在4000m2以上（含）的住宅单体工程；建筑面积在50000m2以上（含）的住宅（小区）群体工程。二、公共建筑：建筑面积在5000 m2（县市4000 m2）以上（含）。三、工业建筑：建筑面积在5000 m2（县市4000 m2）以上（含）。四、工程造价在500万元以上各类专业结构工程或构筑物等市政基础设施工程。五、工程造价在1000万元以上的工业设备安装工程。第五条以下工程不列入评选围：一、工程主体结构被隐蔽或的工程；

二、除不可抗力造成工期延误外，一次停工三个月或累计停工半年以上的工程；三、工程实体质量、及各方责任主体质量行为不符合相关法律法规及强制性标准要求；四、存在重大质量、安全隐患的工程。第三章申报第六条申报条件：申报省结构优质工程，应同时具备以下条件：一、符合法定建设程序、国家和地方工程建设强制性标准、满足设计规要求，且工程设计先进合理；二、工程勘察、施工图设计文件已按规定通过工程各专业施工图设计文件的全面性审查，且审查批准后有重大变更的容已经原审图机构审批；三、与省同类结构工程相比在质量管理、质量资料、实体质量、安装预留预埋、质量特色、安全文明施工方面等具有先进性。四、有创建省结构优质工程的质量目标、计划和保证措施，已列入市（州）结构优质工程评选，具有鲜明质量特色和较高质量水平；五、在结构施工过程中未发生质量事故和亡人安全事故。第七条有以下情况之一的工程不得参与申报：一、天然地基（含墩基）设计等级为甲级未做地基（静）载荷试验；桩基工程未按设计要求进行试桩或施工过程试桩未进行承载力试验；桩基工程未进行桩身完整性检测、桩基承载力检测、桩基持力层（静）载荷试验；

广西壮族自治区建设工程优质结构奖评审办法

广西壮族自治区建设工程优质结构奖评审办法文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

附件1：广西壮族自治区建设工程优质结构奖评审办法（试行）第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，坚持“百年大计、质量第一”的方针，引导和激励工程参建各方加强过程控制，保证结构安全，提高建设工程质量水平，结合我区实际，制定本办法。第二条广西壮族自治区建设工程优质结构奖（以下简称“广西优质结构奖”）代表我区建设工程结构施工质量的最高水平，评选对象为在我区行政区域内依法建设的建设工程项目。获奖单位为工程主要承建单位、主要参建单位。第三条广西优质结构奖由施工总承包企业按项目属地原则自愿申报，各设区市建筑业联合会（协会）动态受理并择优选取推荐，结构工程质量应达到广西领先水平。第四条广西优质结构奖的评审工作是在广西壮族自治区住房城乡建设厅的指导下由广西建筑业联合会负责评审组织工作。广西优质结构奖工程每年表彰一次。第五条申报国家级、广西壮族自治区级优质工程奖的工程，应是获得广西优质结构奖的工程。第二章申报条件、范围第六条申报条件

申报广西优质结构奖的工程项目，必须符合下列条件：（一）符合基本建设程序，符合国家和广西壮族自治区有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；（二）工程结构设计科学合理，经施工图审查机构审查合格；（三）施工管理规范，有科学合理的施工组织设计及施工方案、结构工程创优计划和可行的质量保证措施，符合节能环保、绿色施工要求；（四）过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项工程质量控制资料完整、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况；（五）科技含量较高，积极应用新技术、新材料、新工艺和建筑业十项新技术。第七条申报范围达到如下规模的住宅工程、公共建筑工程、工业工程、市政基础设施、交通、水利和其它工程，可申报广西优质结构奖：（一）住宅工程：建筑面积在2000 m2及以上的单体工程；住宅小区工程或小区组团申报的，建筑面积在15000m2及以上，可以申报全部或者部分单体建筑。（二）公共建筑工程及以土建为主的工业工程：中小学教学楼1500 m2及以上；影剧院1000座及以上；体育馆2000座及以上；其它工程建筑面积在3500 m2及以上。（三）以安装为主的工业工程：工程造价在2000万元及以上，且应是具有独立生产能力的工业生产流水线工程。（四）市政基础设施：

##市建筑结构优质工程评审办法

##市建筑结构优质工程评审办法##市建筑结构优质工程评审办法第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，鼓励建筑施工企业加强质量管理，争创优质工程，促进全市建筑工程结构质量不断提高，结合我市实际，制定本办法。第二条市结构优质工程的评审工作由宜昌市建筑协会负责组织。市结构优质工程评审委员会（以下简称评委会）和评审工作办公室（以下简称评审办）与市优质工程（夷陵杯）评委会和评审办合二为一，不再另设。第二章申报条件第三条市优质结构工程的评选范围：、在本市范围内列入国家、省、市及国家有关行业管理门建设计划，正式报建并批准开工的工程。

二、建筑面积在1 5 o o m2 及以上的住宅单体工程， 2 o o o o m2 及以上的住宅群体工程，2 5 o o m2 以上的公用建筑和工业厂房。三、工程造价在2 o o 万元以上的各类专业结构工程或构筑物。第四条申报市优质结构工程，应同时具备以下条件：一、勘察设计符合国家现行工程建设强制性标准和城市规划的相关要求。二、严格执行基本建设程序，按规定实行工程监理、质量督和安全监督。三、施工图设计文件经有资质的审查机构审查合格并已备案。第五条以下工程不列入评选范围：一、国外和港、澳、台地区建筑企业总承包并进行施工管理的工程。、质量行为不符合相关法律法规及强制性标准要求。三、工程主体结构被隐蔽或保密的工程。

四、发生一般及以上安全事故或直接经济损失在5 万元以上质量事故的工程。五、未执行“禁实”、“禁现”相关规定的工程。六、存在重大质量、安全隐患的工程。七、重大设计变更未经设计审查通过的工程。八、除不可抗力造成工期延误外，一次停工三个月或累计停工半年以上的工程。第三章申报要求第六条市优质结构工程申报程序如下：一、申报创优质结构工程的施工企业，应在工程开工十五日内填写《创优质结构工程申报表》（见附表）及相关申报材料报评审办。二、评审办在收到申报表及相关申报材料后于五个工作日内完成核准，经核准的项目评审办按施工进度安排核查人员进行核查。第七条市优质结构工程申报材料的内容：

赣州市优质建设工程奖评选与管理办法

赣州市优质建设工程奖评选与管理办法第一章总则第一条为了规范我市优质建设工程奖评选活动，鼓励建设、勘察、设计、施工、监理等参建单位加强工程质量管理，多创“精品”工程，以点带面，提高我市建设工程质量整体水平，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》、《江西省建筑管理条例》等法律法规的要求，参照《江西省优质建设工程奖评选与管理办法》，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法仅适用于赣州市范围内优质建设工程奖的评选与管理。第三条赣州市优质建设工程奖分结构优良工程奖和优良工程奖两大类。第四条结构优良工程奖的评选范围为房屋建筑工程和市政公用设施工程，优良工程奖的评选范围为房屋建筑工程、市政公用设施工程、建筑装饰工程和园林绿化工程。申报优良工程奖的房屋建筑工程和市政公用设施工程，必须先申报结构优良工程奖，获得优良结构工程奖的工程，才具备参加优良工程奖的评选资格。

第五条优质建设工程奖由企业自愿申报，各县（市）辖区内的工程项目须经县（市）建设行政主管部门和有关部门审核后择优推荐。第六条赣州市城市规划建设局成立赣州市优质建设工程奖评审委员会（以下简称评委会），负责优良结构工程奖和优良工程奖的评审工作以及江西省优质建设工程奖的推荐申报工作。评委会下设办公室，并委托赣州市建设工程质量监督管理站负责办公室日常工作。第七条优质建设工程奖每年评选一次，获奖项目由赣州市城市规划建设局审批表彰。第二章评选范围第八条参加优质工程奖评选的工程项目，必须是我市范围内符合基本建设程序，且已建成投产或使用的新建工程，其建设规模应达到以下标准：１、单位工程建筑面积赣州市中心城区范围内（含章贡区、经济技术开发区）在3000平方米以上，县（市）在2000平方米以上的各类工业与民用建筑工程。风景园林等特殊建筑工程规模可适当降低。２、单位工程建筑面积在800平方米以上或工程造价在40万元以上的建筑装饰工程；幕墙面积在600平方米以上或工

XX市建设工程优质结构奖评审办法

XX市建设工程优质结构奖评审办法第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、国家和省《建设工程质量管理条例》，坚持“百年大计、质量第一”的方针，引导和激励工程参建各方加强过程控制，保证结构安全，提高建设工程质量水平，结合我市实际，制定本办法。第二条XX市建设工程优质结构奖（以下简称“市优质结构奖”）评选对象为我市行政区域内依法建设的建设工程项目。获奖单位为工程主要承建单位、主要参建单位。第三条市优质结构奖由施工总承包企业按项目属地原则自愿申报。第四条XX市建筑业行业协会负责市优质结构奖评审组织工作，市优质结构奖工程视当年度工程结构验收情况，可分上下半年共公布两批获奖名单，每年至少表彰一次。第五条申报XX市建设工程优质奖的工程应是获得市优质结构奖的工程。第二章申报条件、范围第六条申报条件申报市优质结构奖的工程项目，须具备下列条件：（一）符合基本建设程序，符合国家、省市有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；（二）工程结构设计科学合理，施工图纸经施工图审查机构审查合格；（三）施工管理规范，有科学合理的施工组织设计及施工方案、结构工程创优计划和可行的质量保证措施，符合节能环保、绿色施工要求；（四）过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项技术保证资料齐全、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况；（五）科技含量较高，应用三项以上“建筑业十项新技术”；（六）施工过程中未发生过质量事故、较大以上生产安全事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件。第七条申报范围凡在本市行政区域内建设的具有独立生产和使用功能的下列建设工程，均可申报市优质结构奖。（一）民用建筑工程

四川省结构优质工程评审办法

省建设厅关于印发《四川省结构优质工程评审办法》的通知川建质安发[2007]94号各市、州建设行政主管部门：为提高我省工程质量水平，调动广大施工企业争创优质精品工程的积极性，省建设厅于2004年制定了《四川省结构优质工程评审试行办法》（川建发[2004]68号），经过两年来的试行，对提高我省结构工程施工质量和企业创优质结构工程，起到了积极的推动作用。为了进一步完善结构优质工程评审办法，我们组织相关人员对《四川省结构优质工程评审试行办法》进行了修订，制订了《四川省结构优质工程评审办法》，现印发你们，请遵照执行。本办法自发布之日起实施，原《四川省结构优质工程评审试行办法》（川建发[2004]68号）同时作废。附件：四川省结构优质工程评审办法四川省建设厅二○○七年三月五日附件：四川省结构优质工程评审办法第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，引导和激励施工企业提高建设工程质量，向社会提供质量可靠、群众满意的结构优质工程，结合本省实际，制定本办法。第二条本办法适用于四川省行政区域内新建建设工程的结构工程评审。第三条申报参评省结构优质工程，坚持自愿原则，经市、州建设行政主管部门或建设工程质量监督机构推荐。第四条结构优质工程为四川省建设工程结构质量最高荣誉奖。2007年3月10日以后开工的省内工程申报天府杯奖必须是省结构优质工程。第二章申报条件和评审范围第五条申报省结构优质工程应符合下列基本条件：

一、建设程序合法、手续齐全；二、具有独立的结构受力体系；三、建筑规模在以下范围：（一）市、州人民政府所在地工程项目 1、单体住宅工程4000平方米及以上； 2、单体公共建筑及综合楼8000平方米及以上； 3、单体工业建筑8000平方米及以上； 4、1.5万座（含1.5万座）以上的体育场； 5、2000座（含2000座）以上的体育馆； 6、1000座（含1000座）以上的游泳馆、艺术馆； 7、500座（含500座）以上的影剧院（或多功能厅）； 8、单体建筑面积2000平方米（含2000平方米）以上的市政桥梁； 9、工程投资规模在人民币1000万元以上； 10、具有代表性的标志性工程。（二）县人民政府所在地工程项目 1、单体住宅工程2000平方米及以上； 2、单体公共建筑及综合楼4000平方米及以上； 3、单体工业建筑4000平方米及以上； 4、8000座（含8000座）以上的体育场； 5、1000座（含1000座）以上的体育馆； 6、500座（含500座）以上的游泳馆、艺术馆； 7、300座（含300座）以上的影剧院（或多功能厅）； 8、单体建筑面积2000平方米（含2000平方米）以上的市政桥梁；

《国家优质工程奖评选办法》(2018年修订版)

附件1：国家优质工程奖评选办法（2018年修订版）第一章总则第一条为深入贯彻党的十九大精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，推进工程建设行业开启高质量发展新时代，规范国家优质工程奖评选活动，特制定本办法。第二条国家优质工程奖是经中共中央、国务院确认设立的工程建设领域跨行业、跨专业的国家级质量奖。第三条国家优质工程奖弘扬“追求卓越，铸就经典”的国优精神，倡导提升工程质量管理的系统性、科学性和经济性，宣传和表彰设计优、质量精、管理佳、效益好、技术先进、节能环保的工程项目。第四条国家优质工程奖获奖工程应当符合国家倡导的发展方向和政策要求，综合指标应当达到同时期国内领先水平。第五条凡在中华人民共和国境内注册登记的企业建设的工程项目（包括境外工程）均可以参与国家优质工程奖评选活动。第六条国家优质工程奖评选工作由中国施工企业管理协会（以下简称中施企协）组织实施。

第二章评选范围第七条参与国家优质工程奖评选的项目应为具有独立生产能力和完整使用功能的新建、扩建和大型技改工程。第八条国家优质工程奖评选包括下列工程：（一）工业建设工程；（二）交通工程；（三）水利工程；（四）通信工程；（五）市政园林工程；（六）建筑工程。前款工程具体评选范围见附录1。第九条下列工程不列入评选范围：（一）国内外使、领馆工程；（二）由于设计、施工等原因而存在质量、安全隐患、功能性缺陷的工程；（三）工程建设及运营过程中发生过一般及以上质量事故、一般及以上安全事故和环境污染事故的工程；（四）已正式竣工验收，但还有甩项未完的工程。第三章评选条件第十条国家优质工程奖获奖项目应当具备下列条件：（一）建设程序合法合规，诚信守诺；

省结构优质工程评审标准

四川省结构优质工程评审标准第一章总则一、为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，引导和激励施工企业提高建设工程质量，向社会提供质量可靠、群众满意的结构优质工程，结合本省实际，制定本标准。二、本标准适用于四川省行政区域内新建建设工程结构工程的评审。三、申报参评省结构优质工程，坚持企业自愿原则，经市、州建设行政主管部门或建设工程质量监督机构推荐。四、结构优质工程为四川省建设工程结构质量最高荣誉奖。五、评审标准总分为100分（各检查项目分值见下表），经专家对工程复查，总得分85以上可推荐至省结构优质工程评审委员会评审。结构优质工程评价项目权重值分配表

第二章结构工程质量评价一、施工现场质量保证条件评价（一）施工现场质量保证条件检查评价项目 1、施工现场应具备基本的质量管理及质量责任制度：（1）现场项目部组织机构健全，建立质量保证体系并有效运行；（2）材料、构件、设备的进场验收制度和抽样检验制度；（3）岗位责任制度及奖惩制度。 2、施工现场应配制基本的施工操作标准及质量验收规范：（1）建设工程施工质量验收规范的配制；（2）施工工艺标准（企业标准、操作规程）的配置。 3、施工前应制定较完善的施工组织设计、施工方案。 4、施工前应制定质量目标及措施。（二）施工现场质量保证条件检查评价方法 1、质量管理及责任制度健全，能很好落实的为一档，取100％的标准分值；质量管理及责任制度健全，能落实的为二档，取85％的标准分值；有主要质量管理及责任制度，能基本落实的为三档，取70％的标准分值。 2、施工操作标准及质量验收规范配置。工程所需的工程质量验收规范齐全、有施工工艺标准（企业标准、操作规程）的为一档，取100％的标准分值；工程所需的工程质量验收规范齐全、一半及其以上主要工序有施工工艺标准（企业标准、操作规程）的为二档，取85％的标准分值；主要项目有相应的工程质量验收规范为三档，取70％的标准分值。

601789宁波建工关于公司全资子公司中标邱一村安置房C1-4项目(施2021-01-08

证券代码：601789 证券简称：宁波建工公告编号：2021-004 转债代码：113036 转债简称：宁建转债转股代码：191036 转股简称：宁建转股宁波建工股份有限公司关于公司全资子公司中标邱一村安置房C1-4项目（施工）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“工程集团”）于近日收到招标人宁波东部新城开发投资集团有限公司及招标代理机构德威工程管理咨询有限公司签发的《中标通知书》，根据该《中标通知书》，工程集团为邱一村安置房C1-4项目（施工）的中标单位，具体情况如下： 1、项目名称：邱一村安置房C1-4项目（施工）。 2、建设地点：工程位于宁波市鄞州区邱隘镇（宁波市东部新城内）。 3、中标范围：施工图范围内的各单体的土建、安装、公共部位装修、智能化等工程以及指定分包工程等的施工总承包，所有分包专业的孔洞预留封堵。市政工程及其附属工程、电梯、甲供材料（如有）

由业主平行发包，纳入总承包管理。 4、项目规模：总用地面积为32378平方米，总建筑面积110985.2平方米，地上计容总建筑面积77707.2平方米，地下总建筑面积33278平方米，最终建筑面积以竣工测绘报告为准。建高层住宅8栋、商业及配套物业及设备服务用房和地下车库等，商业及配套用房位于住宅底部沿城市道路布置。 5、中标价：429,882,343元，即人民币肆亿贰仟玖佰捌拾捌万贰仟叁佰肆拾叁元整。 6、计划工期：950日历天（开工报告至竣工备案，开工时间以发包人发出的开工报告上的时间为准）。特此公告。宁波建工股份有限公司董事会 2021年1月8日

西湖杯结构优质奖评比表格

杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评比办法（试行）第一章总则第一条为认真贯彻落实国家《建设工程质量管理条例》，鼓励工程参建各方增强质量意识，保证工程质量，促进本市建设工程质量的提高，特制定本办法。第二条杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）（以下简称“结构优质奖”）是我市建设工程市级奖，也是推荐参加市“西湖杯”及省级优质工程奖评选的基础，获奖工程的质量应达到我市的先进水平。第三条“结构优质奖”评比标准是依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）和其配套使用的各专业验收规范以及省市有关规定。第四条由杭州市建设工程质量安全监督总站负责制订《杭州市建设工程“结构优质奖”质量跟踪评价办法（试行）》，负责对全市“结构优质奖”工作的指导和督促工作；由工程所在监督机构按跟踪评价办法负责对申报“结构优质奖”的项目进行质量跟踪和评价。第五条由杭州市建设工程质量安全管理协会设立“杭州市建设工程结构优质奖评审专家库”报市建委审核备案，每次从专家库中随机抽定十五名委员组成评审委员会进行评审，评审结果报杭州市建设委员会审核备案。第六条“结构优质奖”在企业自愿参加和分片推荐的基础上进行评比，每年评比二次。第二章评选的范围和条件第七条“结构优质奖”的评比范围为杭州市行政区域内具有一定规模的建筑工程，施工企业出杭施工的工程不列入评选范围。

第八条申报“结构优质奖”评比的工程，由企业向该工程所在的质量监督机构申报，由工程所在地质量监督机构负责进行推荐。第九条参评“结构优质奖”的工程必须是符合基本建设程序，各项手续的证明文件齐全，主体结构经各责任主体验收合格，并按《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）形成结构质量自评意见。第十条参评工程应有创“结构优质奖”计划，未申报“结构优质奖”计划的工程不得参评。创建计划应在工程开工后一个月内由企业向该工程所在质量监督机构申报，并送杭州市质量安全管理协会备案。第十一条参评“结构优质奖”工程应具备以下条件：一、参评工程应具有以下规模：建筑类： 1、建筑面积在4000 平方米及其以上的房屋建筑结构工程； 2、建安工作量在2000万元及其以上的其他各类专业结构工程；市政公用类： 1、桥梁（含地下结构）、给水排水处理厂、垃圾填埋厂。其中杭州市市区工程造价在1000万元以上（含1000万元）；杭州县（市）工程造价500万元以上（含500万元）： 2、桥梁同一标段中连续的工程，其主线和匝道合并为一个申报单元；每座大型立交、独立桥梁（特大型桥梁除外）为一个申报单元。 3、给水排水处理厂、垃圾填埋厂等按独立单体为一申报单元。二、参评工程应遵守以下一般规定 1、申报“结构优质奖”的工程必须严格执行国家基本建设程序和国家强制性标准，严格按照相关规范、标准组织施工。

广东省建设工程优质奖评选办法

附件广东省建设工程优质奖评选办法（2017年修订）第一章总则第一条为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，落实国家《建设工程质量管理条例》，建立建设工程质量创优激励机制，鼓励建筑施工企业采用先进科学技术和管理方法，加强项目管理，颂扬工匠精神，进一步提高我省建设工程质量水平和完善广东省建设工程优质奖的评选活动，制定本办法。第二条广东省建设工程优质奖（以下简称省优质工程奖）称号，是我省建筑行业工程质量的最高荣誉奖，每年评选一次。省优质工程奖的评选工作由广东省建筑业协会组织实施。评选活动接受省建设行政主管部门的监督和指导，评选结果报省建设行政主管部门备案。第三条省优质工程的评选对象为我国建筑施工企业在广东省境内承包施工的，并已经建成投入使用一年，其质量达到省内一流水平的各类工程，主要包括：房屋建筑工程、市政基础设施工程、工业设备安装工程及铁路、交通、水利、电力等专业工程。第四条省优质工程由建筑施工企业自愿申报，经工程所在地的地级市建筑业协会（专业行业协会）或省直施工企业主管部门推荐，由省建筑业协会组成专家评委会进行评审，择优审定。评审工作以《中华人民共和国建筑法》以及国家和省有关建设工 -1-

程质量的法律、法规、强制性技术标准、行业技术标准为评选依据，以“公平、公正、客观”为原则，对工程竣工资料和实体工程质量进行综合评审。第二章申报评选工程规模第五条在本省行政区域内，符合下列规定范围要求的工程，均可参与申报评选。（一）民用建筑工程 1.有150间以上的客房的旅业工程，3000座位以上的体育馆，20000座位以上的体育场、1000座位以上的影剧院或礼堂，建筑面积在6000平方米以上的商住工程，以及5000平方米以上其它用途的民用建筑。 2.总建筑面积在40000平方米以上（含40000平方米），配套设施齐全并能投入正常使用的民用建筑群体工程。 3.建筑面积在1500平方米以上的古建筑重建或修缮工程，或具有特色的传统建筑工程。 4.别墅类工程，可按20栋以上（含20栋），累计建筑面积不少于10000平方米的规模组团申报。 5.以上工程初装修面积不得超过25%，初装修部分必须满足使用功能。（二）工业建筑及设备安装工程 1.辅助配套功能齐全单体建筑面积在10000平方米以上的生产厂房、仓库。 2.辅助配套功能齐全建筑面积在20000平方米以上的工业-2-

省优质结构评价标准

附件2 山东省建设工程优质结构评价标准（试行） 1 总则 1.1为了贯彻落实《建设工程质量管理条例》，引导施工企业加强质量管理，鼓励争创优质工程，促进全省建筑工程质量的提高，制定本标准。 1.2本标准依据《山东省建设工程优质结构杯奖评审办法》（以下简称《评审办法》）、《建筑工程施工质量评价标准》及现行国家有关的法律、法规和有关技术标准编制。山东省建设工程优质结构（以下简称“省优质结构”）的评价除执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 1.3评选“省优质结构”的工程，除按照《评审办法》规定的评价条件、内容、方法和程序进行外，其工程初评和评审检查应符合本标准的有关规定。 2 基本规定 2.1申报省优质结构的工程项目，必须具备下列条件： 1. 符合基本建设程序，符合国家和山东省有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准的规定； 2. 工程结构设计科学合理，经施工图审查机构审查合格； 3. 施工管理规范，有科学合理的施工组织设计及施工方案、结构工程创优计划和可行的质量保证措施，符合节能环保要求； 4. 过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项技术保证资料齐全、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况； 5. 科技含量较高，应用三项以上“建筑业十项新技术”； 6. 施工过程中未发生质量安全事故。 2.2在本省行政区域内建设的具有独立的生产和使用功能的下列建筑工程，均可依照《评审办法》申报省优质结构： 1. 建筑面积在8000平方米（含）以上的公共建筑； 2. 建筑面积在8000 平方米（含）以上的工业建筑； 3. 住宅工程：包括住宅小区、小区组团和单体住宅,其规模应符合如下要求：（1）建筑面积20万平方米（含）以上的住宅小区；（2）建筑面积10万平方米（含）以上小区组团；

原告宁波市江北恒翔钢管租赁站诉被告宁波建工工程集团有限公司、

原告宁波市江北恒翔钢管租赁站诉被告宁波建工工程集团有限公司、本院受理原告宁波市江北恒翔钢管租赁站诉宁波建工工程集团有限公司、游钟建筑设备租赁合同纠纷一案，已审理终结。现依法向你公告送达本院（2020）浙0205民初877号民事判决书，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百一十二条、第二百二十二条、第二百二十六条、第二百三十二条、第二百三十五条、第二百三十六条之规定，判决如下：一、游钟于本判决生效后十日内支付宁波市江北恒翔钢管租赁站租杂费1 190 379.39元（暂计算至2019年12月31日；自2020年1月1日起至租赁物返还或折价赔偿款支付之日的租费按照钢管每日每米0.0065元，扣件每日每只0.0035元，套管每日每只0.0035元计算）、逾期付款违约金285 663.22元（暂计算至2019年12月31日，2020年1月1日起至实际履行日止以尚欠的租杂费本金为基数按日万分之五计）；二、游钟于本判决生效后十日内归还宁波市江北恒翔钢管租赁站钢管52 623.65米、扣件7448只、套管26 587只；若不能及时归还，参照判决确定的履行之日的宁波市建筑设备市场价格予以折价赔偿；三、游钟于本判决生效后十日内支付宁波市江北恒翔钢管租赁站律师费损失50 000元；四、驳回宁波市江北恒翔钢管租赁站其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计13 743.5元，由游钟负担。限你自本公告发出之日起60日内来本院领取民事判决书，逾期视为送达。如不服本判决，可在公告期满后15日内，向本院提交上诉状及副本，上诉于宁波市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。特此公告二O二O年九月一日（非正式文本，仅供参考。若下载后打开异常，可用记事本打开）

镇江市“金山杯”优质工程奖评审办法

附：镇江市“金山杯”优质工程奖评审办法第一章总则第一条为贯彻落实科学发展观，推进工程建设可持续发展，建设资源节约型和环境友好型社会，营造良好人居环境，坚持“百年大计，质量第一”方针，鼓励工程建设各方责任主体增强质量意识，争创精品工程，提高建设工程质量水平，推进镇江市“金山杯”优质工程创建活动，规范评审行为，制定本办法。第二条镇江市“金山杯”优质工程奖（以下简称“金山杯”奖）是镇江市建设工程质量最高荣誉奖。第三条“金山杯”奖每年评审一次，遵循“自愿申报，科学评审，择优录取，”的原则，强化“目标管理、过程创建、严格考评”三个环节。施工企业在工程开工后，30天内填写“金山杯”奖立项目标管理申报表。第四条“金山杯”奖评优工程在镇江市住房和城乡建设局领导下，由镇江建筑行业协会组织实施。第二章评选工程范围第五条镇江市“金山杯”奖优质工程评审规模标准：（一）公共建筑工程：建筑面积4000M2或8层以上单体工程（不含砖混结构）。（二）住宅工程：建筑面积3500 M2以上单体住宅工程，

总建筑面积20000 M2以上住宅小区或组团（不含砖混结构）。（三）工业厂房工程：建筑面积4000 M2以上或跨度18M 以上单体工程，或工程造价1000万元以上的钢结构工程。（四）装饰装修工程：新建工程的装饰装修完成装饰造价占总建安造价20%以上，可作为参建单位单独单报。（五）安装工程：新建工程的安装工程完成安装造价占总建安造价20%以上，可作为参建单位单独申报。独立安装工程造价1000万元以上，具有独立生产能力或使用功能的工业设备安装工程。（六）市政工程：工程造价1000万元以上的道路工程和广场工程；单跨跨度30M以上或总长70米以上的桥梁工程；工程造价1000万元以上的泵站工程；3万吨/日以上给水厂工程，3万吨/日以上污水处理厂工程；工程造价1000万元以上的垃圾处理工程。（七）园林和环境工程：工程造价500万元以上城市园林绿化工程、园林建筑、仿古建筑工程、古建筑修缮工程和以城市绿化景观为主的环境整治工程。（八）港口、交通、电力、水利、通讯等专业工程，工程造价3000万元以上。第三章申报条件第六条申报“金山杯”奖工程应具备以下条件：（一）符合工程基本建设程序。

宁波建工人力资源管理制度

（试行）宁波建工股份有限公司二00九年四月第一章总则第二章招聘录用第三章考核第四章工资福利第五章休息休假及考勤第六章培训第七章劳动纪律和职业道德第八章奖惩第九章劳动合同解除或终止第十章劳动争议处理第十一章附则第一章总则 1、为了充分保障企业和职工的合法权益，根据国家有关法规、地方政策和公司实际情况，制订本办法。宁波建股份人力资源管理办法各单位、各部门必须组织职工认真学习，并遵照执行。 2 、全体职工在签订劳动合同前必须认真学习本办法的所有条款。 3 、本制度所指的职工是指与公司及下辖单位签订劳动合同或存在实际劳动关系的各级员工。 4 、本公司职工依据工作性质可分为管理岗位和技能岗位两大类别。管理岗位职工按年度绩效考核，技能岗位职工按劳动定额或者计件工作量考核。第二章招聘录用 1、聘用原则 1）企业人力资源由公司高层决策把关。重要岗位、关键职位的人才招聘录用由公司高层统一管控。2）外部招聘和内部选拔相结合原则。对于一般工作岗位，以外部招聘为主，内部调配为辅；对于重要空缺职位，以内部选拔为主，外部招聘引进为辅，条件相同者，优先使用公司在职人员。 3）人力资源部门与用人单位共同协调原则。人力资源处负责规划、实施和评价招聘过程；用人单位负责辨认、传达招聘需求，参与招聘过程。最后以用人单位为主，人力资源部门为辅，共同确定录用人员。 4）中、高级管理岗位聘任和解聘按公司有关规定执行。 5）公司所有财务岗位，均需由公司人力资源部门协同财务总监、财务部门统一招聘、调配和管理。

6）应届大中专毕业生及一般管理人员由基层单位提出年度人才需求计划或填写日常招聘需求审批表，由相关单位、业务部门与人力资源处共同完成招聘面试或笔试，新员工录用统一由各级人事部门办理入职手续。 7）公平竞争、择优录用原则。以公开招聘为主，个人（部门）推荐为辅。所有岗位应履行面试或笔试程序。 8）统一管理原则。公司招聘录用工作，统一由人力资源部门组织管理、分级实施，严禁各部门自行招聘。 9）由本公司高管或者职工推荐的人员，实行推荐担保办法，即被推荐人员在本公司工作期间，如发生严重违纪或导致公司蒙受较大损失，公司视情节对推荐担保人追究连带责任。 2、聘用条件 1）新聘员工须符合以下条件： ①诚实守信，遵纪守法，愿意遵守公司各项规章制度的合法公民; ②身体健康，能胜任聘用岗位的各项要求（见公司岗位说明书） ③技能岗位职工应具有中专（高中）及以上学历；管理岗位职工一般需具有大专及以上的学历，其中担任各级部门负责人需具有本科及以上学历。 ④有特定能力者，或者具有特殊情况者，不在此限。 2）除《劳动法》、《劳动合同法》及实施条例规定的情况外，以下情况均被视为不符合公司录用条件： ①曾经被公司辞退、除名或者擅自离职者; ②经宁波市医保定点医疗机构体检不合格者; ③有欺骗、隐瞒或其它恶性不诚实行为者; ④患有精神疾病或患有其它重大疾病者; ⑤不能胜任聘用岗位的各项要求者。 3、聘用程序 1）招聘需求申请 ①年度人力资源需求计划。各用人单位或部门应根据机构编制、岗位设置及业务发展需要，在每年11 月30 日前，制定各自的下一年度《招聘人员需求计划表》，经分管领导批准后，报公司人力资源处审核汇总，呈总经理审批实施。 ②日常用人需求。用人单位或部门因生产经营工作需要和人员使用状况，临时提出计划外招聘岗位需求的，应在当月10日前上报上月的《招聘人员申请表》（特殊情况例外），经分管领导批准后，报公司人力资源处审核，并呈总经理审批。?? 2）发布招聘信息人力资源处根据年度招聘人员需求计划与《招聘录用职工审批表》、《职工内部调动审批表》，通过下列渠道发布招聘信息，获取职位候选人：

合肥市建筑工程优质结构奖评选办法

合肥市建筑工程优质结构奖评选办法（修订稿）第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，引导和鼓励施工单位增强质量意识，加强质量管理，争创精品，向社会提供质量可靠、群众满意的优质结构工程，推动我市建筑工程结构质量水平的整体提高，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法适用于建筑施工企业在我市行政区域内承建的，且主体结构已验收合格的建筑工程。获奖单位为承建单位、主要参建的劳务企业、监理企业。第二章评选组织第三条合肥市建筑工程协会负责合肥市优质结构工程现场复查和评审工作。建筑工程协会质量安全工作部负责优质结构工程现场复查和评审的日常工作。主要职责：负责受理合肥市行政区域内的创优项目申报，建立结构评优专家库，组织现场复查组对申报结构评优的项目进行现场复查和评审工作。现场复查组由设计、施工、监理等方面的专家组成，由工作部从专家库中随机抽取。第四条协会委托市各级质量安全监督机构负责所监督区域的申报优质结构工程的日常核查工作，并对申报优质结构的工程

项目提出初步意见。受委托的单位应秉承“质量第一”的原则，严格把关。第三章申报受理范围第五条申报市优质结构工程评选的单位工程规模应达到下列要求： 1、单位工程建筑面积3000平方米以上。 2、具有纪念意义，新型结构体系，设计新颖，技术先进的建筑工程。第四章申报条件和办法第六条申报“合肥市建筑工程优质结构奖”的建筑工程，必须具备以下条件： 1、申报工程应符合基本建设程序，依法办理了工程招投标、施工图审查、质量安全报监、施工许可证等手续。 2、施工单位应在工程开工前向合肥市建筑工程协会质量安全工作部报送“合肥市优质结构工程创建计划”和申报工程项目的质量目标、质量创优措施；该工程拟申报的劳务企业、监理企业在总承包单位申请现场复查之前分别向合肥市建筑工程协会劳务分会、监理分会报送《劳务分包企业优质结构申报表》、《监理企业优质结构申报表》，未列入创建计划目标的工程一律不得参评。 3、申报工程必须为委托监理的工程，并由建设、设计、监理单位共同认可。

湖北省建筑结构优质工程评审办法

湖北省建筑结构优质工程评审办法第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，鼓励建筑施工企业加强质量管理，争创优质工程，促进全省建筑工程结构质量不断提高，结合我省实际，制定本办法。第二条湖北省建筑结构优质工程（以下简称省结构优质工程）是我省建筑结构工程质量的最高奖。第三条省结构优质工程的评审工作由湖北省建设工程质量安全协会负责组织。第二章评选范围第四条在本省范围内，符合基本建设程序，且规模达到以下要求的工程：一、住宅建筑：建筑面积在4000m2以上（含）的住宅单体工程；建筑面积在50000m2以上（含）的住宅（小区）群体工程。二、公共建筑：建筑面积在5000 m2（县市4000 m2）以上（含）。三、工业建筑：建筑面积在5000 m2（县市4000 m2）以上（含）。四、工程造价在500万元以上各类专业结构工程或构筑物等市政基础设施工程。五、工程造价在1000万元以上的工业设备安装工程。第五条以下工程不列入评选范围：一、工程主体结构被隐蔽或保密的工程；

二、除不可抗力造成工期延误外，一次停工三个月或累计停工半年以上的工程；三、工程实体质量、及各方责任主体质量行为不符合相关法律法规及强制性标准要求；四、存在重大质量、安全隐患的工程。第三章申报第六条申报条件：申报省结构优质工程，应同时具备以下条件：一、符合法定建设程序、国家和地方工程建设强制性标准、满足设计规范要求，且工程设计先进合理；二、工程勘察、施工图设计文件已按规定通过工程各专业施工图设计文件的全面性审查，且审查批准后有重大变更的内容已经原审图机构审批；三、与省内同类结构工程相比在质量管理、质量资料、实体质量、安装预留预埋、质量特色、安全文明施工方面等具有先进性。四、有创建省结构优质工程的质量目标、计划和保证措施，已列入市（州）结构优质工程评选，具有鲜明质量特色和较高质量水平；五、在结构施工过程中未发生质量事故和亡人安全事故。第七条有以下情况之一的工程不得参与申报：一、天然地基（含墩基）设计等级为甲级未做地基（静）载荷试验；桩基工程未按设计要求进行试桩或施工过程试桩未进行承载力试验；桩基工程未进行桩身完整性检测、桩基承载力检测、桩基持力层（静）载荷试验；

2011宁波建筑安全标化工地的公示

2011年度宁波市建筑安全标化工地的公示根据《宁波市建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（甬建质[2005]309号），在各县（市、区）、管委会住房城乡建设行政主管部门、市安质总站、市建管处和市电业局考核把关的基础上，经宁波市住房城乡建委组织专家检查和评审委员会审定，宁波市建工股份有限公司承建的宁波市第一医院原地扩建暨国际医疗保健中心等65个项目，拟评为2011年度宁波市建筑安全标化工地奖（名单详见附件），现将评审情况予以公示，接受监督。各相关单位、个人若对公示的项目有异议，请在公示期内及时投诉、举报。一、公示时间：自公示日起截止2011年10月31日。二、公示内容：对拟评为2011年度市建筑安全标化工地从开工建设至今的建筑安全生产、文明施工和市场行为情况公示。投诉、举报内容主要包括：施工现场的文明施工和安全生产管理工作是否较好；有无发生工程建设事故；是否存在工程建设违法违纪行为等。三、投诉、举报问题要实事求是。公示期内，任何单位和个人均可采用书面、电话、来访等形式进行投诉、举报。书面举报的，单位须盖公章，个人须署真实姓名和留电话号码。对投诉、举报者，受理部门进行严格保密，并依法保护

其合法权益。四、投诉、举报情况经查实，对不符合条件的，不予评为市级建筑安全标化工地。五、投诉、举报受理部门：宁波市建设委员会质安处。地址：宁波市解放南路208号邮政编码：315000 联系电话：87191026、87191022 附件：拟评为2011年度宁波市建筑安全标化工地名单二○一一年十月二十七日

附件拟评为2011年度宁波市建筑安全标化工地名单

广东省建设工程优质结构奖评审办法(试行)

附件广东省建设工程优质结构奖评审办法（试行）第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、国家和省《建设工程质量管理条例》，坚持“百年大计、质量第一”的方针，引导和激励工程参建各方加强过程控制，保证结构安全，提高建设工程质量水平，结合我省实际，制定本办法。第二条广东省建设工程优质结构奖（以下简称“省优质结构奖”）评选对象为我省行政区域内依法建设的建设工程项目。获奖单位为工程主要承建单位、主要参建单位。第三条省优质结构奖由施工总承包企业按项目属地原则自愿申报。各地级以上市建筑业协会（联合会）从各市优质结构工程中，择优选取推荐参加评审，结构工程质量应达到省内领先水平。第四条省优质结构奖的评审工作由广东省建筑业协会负责评审组织工作，省优质结构奖工程每年表彰一次，不设名额限制。第五条申报国家级优质工程奖、广东省建设工程金匠奖的工程应是获得省优质结构奖的工程。第二章申报条件、范围第六条申报条件申报省优质结构奖的工程项目，须具备下列条件： 1

（一）符合基本建设程序，符合国家和省有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；（二）工程结构设计科学合理，经施工图审查机构审查合格；（三）施工管理规范，有科学合理的施工组织设计及施工方案、结构工程创优计划和可行的质量保证措施，符合节能环保、绿色施工要求；（四）过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项技术保证资料齐全、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况；（五）科技含量较高，应用三项以上“建筑业十项新技术”；（六）施工过程中未发生过质量事故、较大以上生产安全事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件。第七条申报范围凡在本省行政区域内建设的具有独立生产和使用功能的下列建设工程，均可申报省优质结构奖。（一）民用建筑工程 1．有150间以上的客房的旅业工程，3000座位以上的体育馆，20000座位以上的体育场、1000座位以上的影剧院或礼堂，建筑面积在6000平方米以上的商住工程，以及5000平方米以上其它用途的民用建筑。 2．总建筑面积在40000平方米以上（含40000平方米），配套设施齐全并能投入正常使用的整体民用建筑群。 3．别墅类工程，可按20栋以上（含20栋），累计建筑 2