建设工程借款合同范本【简单】
建设工程的借款合同范本5篇
建设工程的借款合同范本5篇篇1借款人（甲方）：___________________贷款人（乙方）：___________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，特订立本借款合同。
一、借款事项1. 借款用途：甲方借款用于___________________建设工程。
2. 借款金额：人民币（大写）___________________元整。
3. 借款期限：自本合同签署之日起至__________年______月______日止。
二、借款利率及支付方式1. 借款利率：按照年利率______%计算。
2. 利息支付：利息按季度支付，甲方应在每个季度末的______天内支付相应的利息。
三、还款方式及计划1. 还款方式：甲方应按照本合同约定的期限和方式归还借款及利息。
2. 还款计划：甲方应于__________年______月______日前归还全部借款本金及利息。
若甲方不能按时还款，应及时与乙方沟通，并书面提出延期还款申请，经乙方同意后，可协商调整还款计划。
四、保证与担保1. 甲方应以建设工程作为本次借款的担保物。
2. 若甲方未能按时还款，乙方有权对担保物进行处置以实现其债权。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定按时支付利息或归还本金，应按照逾期未付款项的______%向乙方支付违约金。
2. 若甲方违反本合同的任何其他条款，乙方有权要求甲方立即偿还所有未付款项，并要求甲方承担由此产生的所有损失和费用。
六、合同的变更和解除1. 本合同的变更和解除，需经甲乙双方协商一致，并书面修改或解除。
2. 未经乙方同意，甲方不得将本合同项下的债务转让给第三方。
七、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1工程借款合同范本甲方（借款方）：______________________乙方（出借方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议，以资彼此信守：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为______________________（大写：______________________）人民币整，用于______________________。
2. 甲方承诺所借款项不得用于任何非法用途，如有违反将承担法律责任。
二、还款方式及期限1. 甲方应于______________________之前将借款金额偿还给乙方，逾期的，甲方每日需支付逾期利息，逾期利息计算方式为______________________。
2. 借款本金偿还顺序为：逾期利息、逾期罚金、借款本金。
三、借款利率1. 本次借款的年利率为______________________，自借款生效之日起开始计息。
2. 利息支付方式：（1）一次性支付借款到期时利息；（2）按月支付，利息支付时间为每月的______________________号。
四、担保方式1. 本借款无需提供担保。
五、保密条款1. 甲、乙双方在借款合同履行过程中所了解的约定事项应对外保密，未经对方书面同意不得向他人泄霩。
2. 保密责任在借款合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当承担因此给对方造成的损失，包括但不限于违约金、利息、律师费等。
七、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地法院起诉解决。
八、其他1. 本合同生效后，自愿接受对方的监督。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
其他补充条款_________________________________________________。
工程无息借款协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（借款方）：__________________乙方（贷款方）：__________________鉴于甲方因工程项目建设需要资金支持，乙方同意向甲方提供无息借款，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、借款金额及期限1. 借款金额：人民币__________________元整（大写：__________________元整）。
2. 借款期限：自本协议签订之日起至__________________年__________________月__________________日止。
二、借款用途甲方承诺将本借款用于__________________工程项目建设，不得挪作他用。
三、借款利息及还款方式1. 本借款为无息借款，乙方不向甲方收取任何利息。
2. 还款方式：甲方应按以下还款计划分期还款：（1）第一期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（2）第二期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（3）第三期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（4）第四期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（5）第五期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
以上还款计划可根据实际情况进行调整。
四、借款担保1. 甲方应向乙方提供以下担保：（1）抵押担保：甲方将其名下位于__________________的房产（房产证号：__________________）作为抵押物，抵押物价值不低于借款金额。
在建工程抵押贷款合同范本6篇
在建工程抵押贷款合同范本6篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供在建工程抵押贷款事宜，经友好协商，特订立本合同。
一、贷款基本信息1. 贷款用途：用于______________________项目的建设。
2. 贷款金额：人民币________________元（大写：_______________________元整）。
3. 贷款期限：自本合同签订之日起计算，共______年。
4. 贷款利率：年利率为______%，具体以实际放款日起算。
二、抵押物描述及权属确认1. 抵押物为________________工程的在建项目，包括但不限于已建成的部分、土地使用权及其他附属设施。
2. 甲方保证对抵押物拥有无争议的所有权或合法的处分权，且未就该项目设置其他抵押权。
三、贷款发放与还款1. 乙方在甲方提供完备的贷款申请资料并审核通过后，按照约定发放贷款。
2. 甲方应按照约定的时间，按期足额偿还贷款本息。
3. 还款方式：____________（如等额本息、等额本金或其他方式）。
四、利息与费用1. 利息按照约定利率计算，并随本金一并支付。
2. 如甲方未能按时还款，乙方有权收取逾期罚息。
3. 与本合同相关的评估费、登记费等费用由甲方承担。
五、抵押物保险与保管1. 甲方应为抵押物购买相关保险，并确保保险的有效性。
2. 抵押物的保管由甲方负责，乙方有权监督。
六、贷款使用及监管1. 甲方应按照约定的用途使用贷款，不得挪作他用。
2. 乙方有权对甲方使用贷款的情况进行检查和监督。
七、违约与救济1. 若甲方未能按时还款或违反本合同其他约定，乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息，并要求甲方支付违约金。
2. 若甲方未能履行抵押物相关义务，乙方有权依法处置抵押物以实现其债权。
工程项目代建借款合同范本5篇
工程项目代建借款合同范本5篇篇1借款人（甲方）：[借款人全称]地址：[借款人地址]电话：[借款人电话号码]法定代表人：[借款人法人姓名]职务：[借款人职务]贷款人（乙方）：[贷款人全称]地址：[贷款人地址]电话：[贷款人电话号码]法定代表人：[贷款人法人姓名]职务：[贷款人职务]鉴于甲方因工程项目建设需要，向乙方申请借款，乙方同意就工程项目代建事宜向甲方提供借款，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同背景及目的本合同旨在对甲方因建设工程项目需要资金的情况，由乙方提供相应借款支持，保障工程项目的顺利进行。
甲方委托乙方代建工程的具体事项和借款细节通过本合同进行明确和约定。
第二条借款金额及用途一、借款金额：乙方向甲方提供的借款总额为人民币（大写）[借款金额汉字大写]，用于支持甲方建设工程项目。
二、借款用途：借款仅限于用于[项目名称]工程的建设及相关费用的支付。
甲方不得将借款挪作他用。
第三条借款期限及利率一、借款期限：自本合同签署之日起至工程竣工之日止，最长不超过XX年。
二、利率：双方约定借款年利率为XX%，利息按季度支付。
三、利息计算方式：自借款发放之日起计算利息，利息支付日期为每季度末。
逾期未还部分按日利率万分之XX计收罚息。
第四条借款发放及还款方式一、借款发放：乙方在收到甲方提供的合法借款手续后XX个工作日内将款项发放至甲方指定账户。
二、还款方式：甲方应按照合同约定按期还款，还款计划如下：（具体还款计划表）三、还款保证：甲方应提供合法有效的担保措施以确保按期还款。
担保方式及担保物另行约定。
第五条工程代建事项及费用支付一、乙方应按照合同约定负责工程项目的代建工作，包括但不限于项目规划、设计、施工等。
甲方应提供必要的协助和支持。
二、甲方应根据工程进度按时支付乙方代建费用及监理费用等款项，具体支付方式及金额根据工程项目实际需要确定。
基本建设工程借款合同书范本5篇
基本建设工程借款合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1基本建设工程借款合同书范本甲方（借款人）：_____________乙方（出借人）：_____________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方自愿签订本借款合同，并就双方之间的借款事项达成一致意见。
为此，甲乙双方在友好协商的基础上，经协商一致，制定如下借款合同：第一条借款基本信息1. 甲方借款金额：_______（大写：________）人民币；2. 贷款用途：甲方将所借款项用于基本建设工程的建设和实施；3. 借款期限：借款自____年____月____日起至____年____月____日止；4. 借款利率：____%（年化）；5. 还款方式：本金+利息一次性还清；6. 担保方式：____________________。
第二条借款款项的划拨1. 乙方将借款款项直接划拨至甲方指定的账户；2. 乙方有权在借款期限内每月向甲方发放预计还款计划。
第三条借款利息计算1. 借款利息以按年计算，自借款发放之日起计至借款还清之日止；2. 若因甲方原因未按期偿还本金和利息，应按约定利率继续计算利息。
第四条违约责任1. 甲方逾期未归还本金和利息的，乙方有权要求甲方支付违约金；2. 若甲方未兑现还款承诺，乙方有权向法院申请强制执行。
第五条保密条款1. 本协议的内容和借款款项划拨事项均为保密事项；2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露有关本协议的内容。
第六条争议解决因履行本合同所产生的争议，双方协商解决。
协商不成的，提交所在地人民法院解决。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（借款人）签字：日期：乙方（出借人）签字：日期：以上是基本建设工程借款合同书的范本，甲乙双方应严格遵守合同规定，共同维护各自权益，确保借款事项顺利进行。
愿本合同为双方的合作带来共同发展与成功！篇2基本建设工程借款合同书借款人：（甲方）贷款人：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为规范双方的借贷行为，现就甲乙双方在基本建设工程项目中的借款事宜，达成如下协议：一、借款金额1. 甲方向乙方借款金额为（具体金额），用于基本建设工程项目的资金需求。
在建工程抵押主借款合同6篇
在建工程抵押主借款合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方因在建工程需要资金，向乙方申请借款，乙方同意向甲方提供贷款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下条款：一、借款事项1. 借款用途：甲方借款用于[具体项目名称]的在建工程建设，乙方应甲方的要求发放本借款。
甲方保证专款专用，不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币[大写金额]圆整（￥[小写金额]）。
具体金额以实际转账凭证为准。
2. 支付方式：乙方应在合同签署后[具体天数]个工作日内将借款以银行转账的方式支付至甲方指定账户。
甲方需提供详细的收款账户信息。
三、借款期限借款期限为自款项放出之日起至工程竣工后满XX个月止。
具体以款项实际发放日起计算。
四、利率与利息支付1. 利率：本合同项下的借款利率按照年利率XX%计算。
如遇LPR 利率调整，按次调整后的利率执行。
具体调整方式双方另行协商确定。
2. 利息支付：利息按月结算，甲方应于每月的XX日之前支付当月利息至乙方指定账户。
五、抵押物及抵押权登记为确保乙方的债权，甲方同意将在建工程作为本笔贷款的抵押物，并办理相关抵押登记手续。
在建工程抵押权设立后，乙方有权就抵押物享有优先受偿权。
六、还款来源与还款计划1. 还款来源：甲方的还款来源为在建工程的销售收入及其他合法收入。
2. 还款计划：甲方应按照以下时间表进行还款：借款后XX个月开始偿还本金和利息，连续偿还XX次后，第XX个月一次性偿还剩余本金及利息。
具体还款计划双方可另行签订补充协议进行约定。
七、保证与承诺1. 甲方承诺本借款用途合法合规，不用于非法活动。
2. 甲方承诺按时足额偿还本息，不出现逾期情况。
3. 若甲方未能按期还款或发生其他违约行为，乙方有权处置抵押物以实现其债权。
工程借款协议书模板5篇
工程借款协议书模板5篇篇1甲方（出借方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（借款方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于乙方为了进行工程项目建设需要向甲方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就借款事宜达成如下协议：第一条借款内容一、借款金额：人民币______元整（大写：______元整）。
二、借款用途：本借款仅用于乙方所承建之工程项目的建设费用，未经甲方书面同意，不得挪作他用。
三、借款期限：自本协议签订之日起计算，期限为______个月。
具体日期以双方实际转账日期为准。
四、借款利率：本协议约定利率为年利率______，自本协议规定的借款期限起始日起计算利息。
五、还款方式：乙方应于本协议约定的期限内，按期归还全部借款本金及利息。
如延期还款，应提前书面通知甲方并得到甲方同意。
六、担保事项：为保证本协议项下债权的实现，乙方应提供合法有效的担保措施。
具体担保事项另行签订协议约定。
第二条保证事项一、甲乙双方应严格遵守本协议的约定，确保本协议的履行。
二、乙方保证所借款项用于本协议约定的工程项目建设，并保证工程按期完工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
三、乙方应定期向甲方提供工程进度报告及相关资料，确保甲方了解工程进展情况。
四、乙方应按时支付本协议约定的利息及借款本金。
如未能按时还款，乙方应按照约定支付逾期违约金。
五、乙方承诺对甲方提供的所有资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
六、如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程借款合同范本【简单】
借款方：________________________________________________
法定代表人：____________________职务：__________________
地址：____________________邮码：________电话：________
贷款方：______________________________________________
法定代表人：____________________职务：__________________
地址：____________________邮码：________电话：________
根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途：________________________________________
第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。
预计用款为一年____元;________年____元;________年____元;________年____元;________年____元;
第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为____%.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.
第四条借款期限：借款方保证从________年____月起至________年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。
预定为________年____元;________年____元;________年____元;________年____元;________年____元;。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方：____________(盖章)贷款方：____________(盖章)
代表人：____________代表人：____________
________年____月____日________年____月____日。