北京地铁15号线工程劳务施工合同范本
地铁施工劳务外包合同范本
地铁施工劳务外包合同范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方需要对地铁施工进行劳务外包，现双方达成如下协议：一、工程内容：1.1 甲方委托乙方进行地铁施工劳务外包服务，具体工程内容包括但不限于人员配备、施工设备、安全保障等。
1.2 施工地点：（具体地址）二、合同期限：2.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2.2 如因不可抗力等特殊情况需延长合同期限，须经双方书面协商一致。
三、合同报酬：3.1 甲方将按照实际工程进度和质量支付乙方劳务外包费用。
3.2 乙方应按照约定标准向甲方提供施工日志、工程报告等资料，以便评估付款金额。
四、合同履行：4.1 乙方应根据合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。
4.2 乙方应确保施工过程中的安全生产，保障工程质量，如有违约行为，应承担相应的责任。
五、保密条款：5.1 双方应对合同签署之日起至合同解除之日止的一切商业秘密和技术资料等信息进行保密，不得向第三方透露。
六、违约责任：6.1 如乙方未能按照合同约定履行施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。
6.2 若因乙方原因导致工程质量问题或者延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。
七、解决争议：7.1 双方因本合同履行发生争议时，应友好协商解决，若协商不成，应提交至人民法院解决。
八、其他事项：8.1 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面协议补充之。
九、合同终止：9.1 本合同期满、任务完成或双方协商一致解除时，即行终止。
9.2 在合同终止之前，双方应完成所有待办事项，并进行结算。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
地铁劳务分包合同范本
地铁劳务分包合同范本第一章总则。
第一条合同名称。
本合同为地铁劳务分包合同。
第二条合同当事人。
1. 发包人（以下简称甲方）：2. 承包人（以下简称乙方）：第三条合同标的。
乙方承包甲方 [项目名称] 工程的 [劳务项目名称]。
第四条合同金额。
1. 合同金额为人民币 [金额] 元（大写，）。
2. 合同金额包括乙方完成本合同全部标的工程所需的一切费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。
第二章工程内容和施工要求。
第五条工程内容。
乙方承包的工程内容包括：[详细列明工程内容]第六条施工要求。
1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和相关标准进行施工。
2. 乙方应采用先进的技术和设备进行施工，确保工程质量达到[质量等级]。
3. 乙方应遵守甲方制定的安全生产管理规定，确保施工过程中的人员安全和工程质量。
第三章工期和进度。
第七条工期。
1. 工程开工日期为 [开工日期]。
2. 工程竣工日期为 [竣工日期]。
第八条进度要求。
1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划施工。
2. 乙方如因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金。
第四章付款方式和结算。
第九条付款方式。
1. 工程进度款，甲方根据乙方完成的工程量，按合同金额的[比例]% 分期支付工程进度款。
2. 工程竣工款，甲方在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，支付工程竣工款。
第十条付款结算。
1. 乙方应按时向甲方提交工程进度报告和结算资料。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后 [天] 内审核并结算。
3. 甲方支付工程进度款后，乙方应向甲方出具收款凭证。
第五章安全生产和质量管理。
第十一条安全生产。
1. 乙方应严格遵守甲方的安全生产管理规定，制定并实施安全生产管理制度。
2. 乙方应配备专职安全员，负责施工现场的安全管理工作。
3. 乙方应及时消除施工现场的安全隐患，确保施工人员的人身安全。
第十二条质量管理。
1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和相关标准进行施工。
地铁工程劳务施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就地铁工程劳务施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程工期：____________________二、劳务施工内容1. 乙方负责本工程劳务施工，包括但不限于：土建、装修、安装、设备调试等。
2. 乙方应按照甲方要求，保证施工质量、进度、安全，并按时完成工程。
3. 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4. 乙方应遵守国家及地方有关法律法规，确保施工安全。
三、劳务施工费用及支付方式1. 劳务施工费用：____________________2. 支付方式：甲方按工程进度支付劳务施工费用，具体支付比例及时间由双方另行约定。
3. 乙方在施工过程中发生的材料、设备采购费用，由甲方另行支付。
四、工程进度及验收1. 乙方应按照工程进度计划，按时完成各项施工任务。
2. 甲方对乙方施工质量进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。
3. 乙方应积极配合甲方进行工程验收，并对验收过程中发现的问题及时整改。
五、违约责任1. 乙方未按时完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日____________________。
2. 乙方施工质量不合格，甲方有权要求乙方返工或修复，由此产生的费用由乙方承担。
3. 乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方承担相应责任。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
地铁工程劳务分包合同
地铁工程劳务分包合同一、合同背景。
地铁工程作为现代城市交通系统的重要组成部分，具有高运量、高速度、低污染等优势，已成为城市交通建设的重点领域。
地铁工程的施工涉及到土建工程、机电工程、装修工程等多个专业，因此需要进行劳务分包，以确保工程顺利完成。
二、合同主体。
发包人（甲方），地铁工程总承包单位或业主。
承包人（乙方），承担地铁工程劳务分包的劳务单位。
三、合同内容。
1. 工程范围。
明确劳务分包商负责的工程范围，包括具体工种、施工部位、施工内容等。
2. 承包方式。
约定承包方式，常见的有包工包料、包工不包料、包工代料等。
3. 工期和进度计划。
约定工程的开工日期、竣工日期，以及劳务分包商的施工进度计划。
4. 质量要求。
明确工程质量标准，包括材料、工艺、验收等方面的要求。
5. 安全管理。
劳务分包商负责工程施工过程中的安全管理，包括人员配备、安全措施、事故应急预案等。
6. 工人管理。
劳务分包商负责管理工程施工人员，包括人员招募、培训、工资发放、劳动保障等。
7. 材料管理。
包工包料或包工代料方式下，劳务分包商负责工程材料的采购、运输、保管和使用。
8. 结算方式。
约定劳务分包工程费的结算方式，包括付款方式、付款周期、付款条件等。
9. 违约责任。
明确双方违约时的责任，包括违约金、工程重做、合同解除等。
10. 合同变更。
规定合同变更的条件、程序和处理方式。
四、合同附件。
合同附件作为合同组成部分，对合同内容进行补充和完善，一般包括：施工图纸。
技术规范。
施工预算。
工人名单。
安全管理计划。
质量验收标准。
五、合同签订。
合同签订前，双方应充分了解和审查合同内容，明确各自的权利和义务。
合同签订后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的职责。
六、合同管理。
在合同执行过程中，发包人应加强对劳务分包商的管理，监督其施工进度、工程质量、安全管理等方面的情况。
劳务分包商应积极配合发包人的管理，及时解决施工中的问题。
七、合同争议的解决。
合同争议首先应通过协商解决。
地铁建设工程施工劳务分包合同
地铁建设工程施工劳务分包合同甲方：地铁建设公司
乙方：劳务公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方为地铁建设公司，拥有地铁建设项目的施工权；乙方为劳务公司，具有施工队伍和相关施工资质。
二、协议或合同的目的和背景
本合同旨在明确双方在地铁建设工程施工中的权利和义务，确保工程施工顺利进行，保证工程质量。
三、具体的条款和条件
1. 乙方应按照甲方的施工计划和要求，完成分包工程的施工任务；
2. 乙方应保证施工质量，确保工程符合相关标准和规定；
3. 乙方应按时完成施工任务，不得拖延工期；
4. 甲方应按照合同约定支付劳务费用。
四、保密事项
双方应对在合作过程中获知的商业秘密和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决，并可根据实际情况调整工程进度和费用。
六、协议终止的条件
1. 合同期满；
2. 双方协商一致终止；
3. 一方违约严重影响工程进度和质量。
七、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的法律责任；若发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款
1. 乙方应购买必要的劳动保险，确保施工人员的安全；
2. 甲方应提供必要的施工图纸和材料支持。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定期限届满或工程竣工验收后终止。
任何未尽事宜，双方可另行协商解决。
轨道交通工程劳务分包合同
轨道交通工程劳务分包合同甲方（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：乙方（劳务分包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方承包的轨道交通工程项目的劳务分包事项达成一致，签订本合同。
一、劳务分包工程概况1.1 工程名称：XX轨道交通工程项目1.2 工程地点：XX市1.3 工程分包范围：XX轨道交通工程项目的土建工程、安装工程、装修工程等。
1.4 劳务分包内容：乙方负责按照甲方的要求，提供相应的劳动力、技术和管理，完成分包范围内的工程。
二、劳务分包价格及支付2.1 劳务分包价格：双方协商确定为人民币XX元整（大写：人民币XX元整）。
2.2 支付方式：甲方按照完成工程量的实际情况，按照约定的价格进行支付。
2.3 支付时间：甲方在收到乙方提交的工程进度报告和相应的发票后，应当在7个工作日内进行支付。
三、劳务分包工程的工期3.1 开始工作日期：XX年XX月XX日。
3.2 结束工作日期：XX年XX月XX日。
3.3 总日历工作天数：XX天。
四、质量标准4.1 工程质量：工程质量应符合国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，达到约定的质量等级。
五、合同的解除和终止5.1 在合同履行过程中，甲乙双方协商一致可以解除或终止合同。
5.2 乙方未按照约定的工程质量、工程进度完成工程的，甲方有权解除或终止合同。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工程质量、工程进度完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的5%。
6.2 甲方未按照约定时间支付劳务分包价格的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的每日千分之五。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
地铁劳务施工合同
甲方（委托方）：___________乙方（施工方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地铁劳务施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________地铁项目___________标段施工工程2. 工程地点：___________3. 工程内容：___________4. 工程规模：___________5. 工程工期：自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止，共计___________天。
二、劳务施工内容1. 乙方负责本工程范围内的劳务施工，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工。
3. 乙方应确保施工质量符合国家及地方相关标准，并接受甲方及相关部门的监督检查。
三、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期，按时完成工程进度计划。
2. 乙方应定期向甲方报告工程进度，并接受甲方对工程进度的监督和检查。
3. 因乙方原因导致工程进度延误，每延误一日，乙方应向甲方支付___________元违约金。
四、工程款项1. 甲方应按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金___________元；（2）工程进度达到___________时，甲方支付合同总价款的___________；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付合同总价款的___________；（4）工程保修期满后，甲方支付合同总价款的___________。
2. 乙方应在工程进度达到约定节点后，向甲方提交相应的工程进度款申请。
五、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合国家及地方相关标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。
地铁施工劳务用工合同
地铁施工劳务用工合同甲方（用工单位）：乙方（劳务派遣单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方将部分地铁施工工程劳务作业委托乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：地铁施工工程1.2 工程地点：____市1.3 工程内容：地铁线路、车站、隧道、轨道等施工1.4 工程工期：自合同签订之日起至____年__月__日结束。
第二条劳务派遣人员2.1 乙方根据甲方工程需要，派遣具备相关技能和资质的劳务人员到甲方从事地铁施工工作。
2.2 乙方应确保派遣的劳务人员具备较强的业务能力、职业道德和团队合作精神，能够胜任甲方的工作要求。
2.3 乙方应按照甲方的要求，及时足额派遣所需劳务人员，确保工程进度不受影响。
第三条劳务报酬3.1 乙方向甲方提供的劳务人员的工资、福利、保险等费用由乙方承担。
3.2 甲方按实际完成的工作量支付乙方劳务报酬，具体报酬金额双方协商确定。
3.3 甲方每月__日支付乙方上一个月的劳务报酬，乙方向甲方提供合法有效的发票。
第四条劳务人员管理4.1 乙方应加强对劳务人员的管理，确保劳务人员遵守甲方的规章制度，服从甲方的工作安排和指挥。
4.2 乙方负责对劳务人员进行必要的培训和安全教育，确保劳务人员具备施工所需的专业知识和安全常识。
4.3 乙方应负责处理劳务人员在工作中发生的事故和纠纷，甲方协助处理。
第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
5.2 乙方应确保派遣的劳务人员不得泄露甲方的保密信息，否则乙方应承担相应的法律责任。
第六条合同的变更、解除和终止6.1 双方同意，合同的变更、解除和终止应书面签署，并经双方确认。
6.2 在合同有效期内，如甲方因工程需要变更劳务人员数量或终止合同，应提前__天通知乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地铁15号线工程劳务施工合同甲方：中铁电气化局集团乙方：第一节合同条款1．工程概况1.1工程名称：1.2 工程地点：1.3工程概况：1.4工期要求：1.5现场条件：施工场地三通一平已施工完成。
2．承包性质及围2.1.承包性质扩大劳务分包工程。
2.2承包围：2.2.1、图纸中所包含的所有的土方工程（含地基钎探）、一次结构工程（除桩基工程）、二次结构、装修工程（除压型钢板墙面工程、门窗工程、防水工程、环氧自流平地面面层、彩色水泥自流平涂料地面面层、橡胶地面面层、竹木地板面层、地毯面层、不锈钢栏杆扶手、吊顶工程、铝塑板墙面工程、玻璃幕墙工程、干挂花岗岩工程、窗帘盒、隔墙、隔断、卫生间隔断等），以及合同中虽未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行或为了实现合同的所必须的全部工作。
2.2.2、施工图纸上结构施工期间的所有预埋件及基础锚栓预埋工作（除玻璃幕墙预埋件）以及配合安装工程各种预埋件及洞口的预留工作，预埋件由发包方提供。
2.2.3、钢筋套丝加工及直螺纹套筒的安装，二次结构植筋工作。
2.2.4、施工期间材料的二次搬运工作。
2.2.5、施工期间的各种施工机械及机械操作、指挥用工。
2.2.6、施工期间施工测量放线工作，甲方只负责复核。
2.2.7、施工期间配合试验工作，模具由甲方提供。
2.2.8、施工期间安全文明施工的工作。
2.2.9、施工期间成品保护工作。
2.2.10、施工期间所有脚手架的搭拆及安全防护工作。
2.2.11、施工期间因冬雨季、夜间施工而增加的各种用料、用工，甲方仅负责提供冬季施工期间保温防冻措施中的热源。
2.2.12、施工期间规规定的施工工序交接用工、工种之间的配合用工、工程所需的特殊工种用工。
2.2.13、《2001年市建设工程预算定额》中规定的工作容及工地现场与本项目所承包围有关的所有工作。
2.2.14、施工期间，甲方只负责提供甲供材料（见甲供材料表）；其余材料和机械都由乙方自行采购提供，所用的材料和机械必须满足国家质量、规要求及甲方的要求，如不满足以上要求，甲方有权代购，并收取物资采管费按照物资采购单价从劳务费中扣除。
2.3工作容2.3.1、土方工程：土方开挖，清运，基坑的跟铲清槽、修边、地基的钎探、级配砂石或粗砂换填、夯实，所有回填土（级配砂石或粗砂）的回填及夯实、挖填土时施工场地外遗撒土的清理及防尘工作。
2.3.2、钢筋工程：包括钢筋进场的吊运配合、钢筋的码放及标识、放样、配料、加工制作、二次搬运、绑扎、焊接或机械连接、套筒接头套丝加工、检查验收等与本分部工程有关的所有工作。
2.3.3、模板工程：施工过程中所有与模板有关的工作。
2.3.4、混凝土工程：混凝土进场后的检查验收、就位、浇筑、泵管的支设和拆除、泵管的清理、泵送、养护、清理、成品基层平整度的处理、试块的制作、试块的拆除、试块的养护和标识、试模的清理和刷油，冬季施工时的测温等全部工作容。
2.3.5、装修工程：除压型钢板墙面工程、门窗工程、防水工程、环氧自流平地面面层、彩色水泥自流平涂料地面面层、橡胶地面面层、竹木地板面层、地毯面层、不锈钢栏杆扶手、吊顶工程、铝塑板墙面工程、玻璃幕墙工程、干挂花岗岩工程、窗帘盒、隔墙、隔断、卫生间隔断以外所有装修工程。
2.3.6、施工材料的场外二次搬运，脚手架的搭设与拆除，机械的操作、维护与检修，料具的整理，所有施工用料的码放、每道工序完工后清场，结构处理，场区的垃圾清运与保洁以及与各专业工程有关的所有配合等工作。
2.3.7、装修工程：围墙抹灰、围墙涂料、围墙勾缝、围墙贴砖等图纸所示的所有工作容。
2.3.8、脚手架工程：承包围及施工区域施工脚手架、安全防护脚手架等全部脚手架工程。
3．工量计算和工程款拨付3.1 合同性质本合同为固定单价合同，合同单价（见附页工程量清单综合单价表）均已包括了人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、分包管理费、规费、利润、税金及风险因素等完成该项工程所需所有费用。
合同单价不因工程量、材料价格、机械使用费、政策变化等任何因素而调整。
3.2 结算工程量结算工程量依据图纸按照《2001年市建设工程预算定额》及招标文件中约定的计算规则进行计算。
材料损耗按照定额损耗进行计算，超出部分由乙方自行承担，节省部分全部奖励给乙方。
3.3工程款的拨付3.4 工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，甲方有权予以修正，乙方也有权提出修正申请。
经双方复核同意的修正，在本次进度付款中支付或扣除。
4. 工程要求4.1.1、满足设计及相关施工验收规要求，达到合格标准。
4.1.2、安全要求：满足项目部及市的安全管理规定，责任事故有责任方全部承担。
4.1.3、文明施工要求：符合项目部及“市安全文明施工的标准”。
4.1.4、各分部分项工程施工前5天乙方必须向甲方申报施工方案，并经甲方批准后，乙方必须严格按照施工方案进行施工。
4.1.5、因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。
4.1.6、乙方现场管理机构及技术人员配备必须符合投标文件的承诺。
4.1.7、工期要求：严格按照甲方要求工期施工。
5. 变更与结算5.1变更5.1.1变更的围和容⑴增加或减少合同中的任何工作的数量；⑵省略任何这类工作；⑶改变任何这类工作的性质、质量或类型；⑷改变工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸；⑸实施为工程竣工所必需的任何性质的附加工作；⑹改变工程任何部分的施工顺序和时间安排。
⑺对合同围的工程项目进行专业分承包。
变更的围和容以甲方下发的变更通知单为准，乙方必须无条件的依据甲方下发的变更通知单进行变更。
5.1.2 变更的估价原则因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
⑴合同中已经包含或存在同样项目并已标明单价，则应直接执行合同中此类项目的价格。
⑵如合同包括适用于该变更工作的单价，则采用合同中的类似项目的单价。
⑶如做不到以上两点，则按照《2001年市建设工程预算定额》组价，只记取税金，不记取任何其它费用。
材料价格执行原投标的材料价格，如投标报价中无相同或相似材料，则执行变更发生期间市造价信息平均价格，人工费按照变更发生期间市造价信息人工费平均单价计取。
⑷《2001年市建设工程预算定额》及招标文件中约定的计算规则计算。
5.2计日工5.3竣工结算工程竣工并经甲方验收合格后，乙方可向发包方提出竣工结算申请单，竣工结算申请单包括下列容：工程量清单，竣工结算合同总价、甲方已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
5.4合同解除工程结算如乙方无法达到甲方有关进度、质量、安全、文明施工等要求，甲方有权将合同剩余工程量进行分包并解除施工合同。
合同解除后按照已完分部工程量进行结算。
结算价款按照合同单价的80%进行计算，其余20%作为乙方对于甲方损失的补偿。
由此引起的乙方自身损失乙方独自承担。
5.5关于合同价格的其他说明⑴、埋设预埋件的工费包含在相应的浇注混凝土的工费中，不另计。
6．工程奖励与处罚6.1.1、乙方在施工过程中必须节约用料，如果材料损耗超过《2001年市建设工程预算定额》规定的损耗，超出部分按照采购单价和采管费从承包方工程款中直接扣除，节约部分全部奖励给乙方。
6.1.2、乙方必须对其承担的全部工程的质量负责，施工中必须有完整的质量保证体系，严格按照国家规及甲方制定的质量管理措施和质量奖惩措施进行全过程的质量检验、控制和奖惩。
6.1.3、施工期间，甲方对乙方所承包围的工程质量、进度、安全生产以及文明施工等进行定期综合考核，若甲方认为乙方没有履约能力时，有权辞退乙方，由此造成的经济损失由乙方承担。
6.1.4、乙方未按照第四部分的工程要求完成工程施工，甲方将进行以下处罚：若施工质量和安全未达到甲方要求，乙方必须无条件返工直达到甲方要求，由此发生的费用由乙方承担，并承担相应的罚款；因为甲方以及不可预见的自然因素引起的工期延误，合同工期顺延；如因乙方原因造成工期延误，每延误一天支付合同价格的0.1‰～1‰，但不超过合同价款的10% 。
6.1.5、在施工期间，如乙方原因造成的施工质量、安全、文明施工等问题，甲方根据甲方有关管理文件处以罚款。
7．权利和义务7.1甲方的权利和义务：7.1.1、甲方向乙方提供施工图纸1套，以及施工场地地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
7.1.2、负责解决施工中存在或发生的技术问题7.1.3、甲方提供分包管理人员、劳务人员的宿舍、办公室、厨房。
所有床铺、风扇、桌椅等所有办公及生活设施按照甲方要求统一配置，费用由乙方负责。
冬季采暖由甲方负责。
7.1.4、临建的所有临水临电均由甲方一次性配备到位，乙方负责日常维护管理工作，并承担相关维护费用。
7.1.5、施工现场临水干管、消防干管、水泵及灭火器由甲方负责配备，临水、消防用的支管、管件、阀门、龙头等由乙方负责日常维护管理工作，并承担相关维护费用。
7.1.6、一级、二级配电柜及二级配电柜以的电缆、电线由甲方提供，二级配电柜以外的所有设备及材料由乙方提供。
7.1.7、甲方负责消防干网、水泵及灭火器，乙方负责日常维护管理工作，并承担相关维护费用。
7.1.8、甲方按合同约定向乙方及时支付合同进度款。
7.1.9、施工期间甲方对承包方所承包围的工程质量、进度、安全生产以及文明施工等进行定期综合考核，若甲方认为投标方没有履约能力时，有权辞退乙方，由此造成的经济损失由乙方承担。
7.1.10、劳务人员意外伤害险、工伤保险由甲方负责。
7.1.11、施工期间，工程所用的水电费、试验费由甲方负责。
7.2乙方的权利和义务：7.2.1、施工现场所有施工人员必须具有相应书。
7.2.2、特殊岗位的工作人员必须持有相应的明。
7.2.3、乙方与雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
7.2.4、乙方按有关法律规定缴纳税费，应缴纳的税费包括在合同价格。
7.2.5、乙方必须完成所承包的全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
乙方提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品（除甲供材料）。
7.2.6、施工期间现场必须安排负责临水、临电的专业工作人员。
7.2.7、场区所有加工棚、加工厂、库房按照甲方要求由分包负责建造、运营、维护、拆除及地面恢复，费用由乙方承担。
7.2.8、乙方生活区所有临时设施由乙方负责日常维护、维修及保护，如有损坏乙方必须赔偿。
7.2.9、乙方材料由乙方自行看护，如有丢失责任自行承担。
甲方保安只负责巡视现场、及大门看护。
7.2.10、乙方员工工作牌由甲方统一配发，费用由分包承担。
安全帽按照甲方要求统一配置，费用由乙方承担。