论监理工程师的索赔管理
浅谈监理工程师对工程索赔的管理
图１ 审核后工序及工作持续网络图
木河 中上游用 水 量逐 年增 大 ， 成 该地 区水 量 明显 锐 造
该图的关键线路为 ： 一 一 一 一 一 一 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
⑦ 一 。经计 算计 划 工期 为 ５ ， 同工期 为 ６ ， ⑧ ５ｄ 合 ０ｄ 这
样 安 排可 预 留 ５ ｄ时 间 ， 某 项 工序 有 拖 延 可 适 当调 如
因素 交叉影 响造成 了工期 延 误 ， 工单 位 提 出 了工 期 施
一
这时关键线路是 ： 一 一 一 一 一 一 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ， 期为 ６ 。因此 ， 工 ２ｄ 监理 工 程师 只批 准顺 延 工期
２ｄ 因施工方 自身原 因将 予制块工作 时间推迟 ， ， 由其 自行 组织力 量 进行赶 工 。
勒 １０～２ ０ ｋ ２ １ ｍ。 由农 二 师 水 利 工 程 指 挥 部 组 织 建
（） ２ 按上 述 工序 及 工作 持 续 时 间画 网络 图。
设 ， 同工 期 为 １９ 合 ９ ８年 ６月 ３ ０日 ～１ １月 １ 日， ５ 投资
１ ２亿 。 ．
① 一 一 ② 一一 ③ 一 一 ④ 一 一 ⑤ 一 一 ⑥ 一 ～ ⑦ 一 一 ⑧
浅 谈 监理 工程 师对 工程 索赔 的管 理
李
伟
ｌ９ ３
【 水利 施工 】
腮 鼷 隧四 Ｅ留 衄 四 昌留 赔 围 管 雹
李 伟
（ 新疆水利水 电工程建设 监理 中心 ， 新疆 鸟鲁木齐 ８ ０ ０ ） ３０ ０
［ 摘 要］ 在工程建设过程 中存在许 多问题 ， 主要表现在合 同管理不严格 ， ８ 导致 了工程 变更和工程索 赔 不够规 范， 通过卡 拉 干渠 工程 建设 中监 理工程 师 对 索赔 的处 理 实践 ， 浅谈 认识 。 ［ 关键词］ 监理工程 师； 索赔管理
监理工程师对费用索赔的处理问题
公路工程监理工程师-综合考试分类模拟题索赔管理(一).doc
综合考试分类模拟题索赔管理(-)(一)丄、【案例丄】某工程项FI施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。
工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。
但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临吋停工。
5月20日至5月26 FI承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24 H交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月日至06月14日该地区的供电全而中断。
问题(1)承包人的索赔要求成立的条件是什么？(2)由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。
作为一名造价工程师你批准该索赔要求吗？为什么？(3)若承包人对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按口工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？(4)由于儿种情况的暂时停工，承包人在6刀25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57・2万元。
作为一名造价工程师你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？(5)你认为应该在业主支付给承包人的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗？为什么？(二)2、【案例2】某高速公路沥青路面施上阶段，因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了不延误工期，材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段。
为此，业主公开两合同段开会, 要求A 合同段调整施工安排，于7月30日前完成该段施工。
8月丄日起，B合同段从该段路运进材料。
A 合同段至8月20日才完成该路段施工，致使B合同段工期延误，A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
监理工程师如何处理工程索赔问题
监理工程师如何处理工程索赔问题
索赔是目前工程建设中往往容易被忽视的问题，做为监理工程师应该注意建设单位被承包商索赔，在这方面正确处理非常重要。
一、注意时效性：就是承包商提交的各种文件必须在规定(规范)、合同要求的时限内书面回复以避免不必要的麻烦。
二、注意多用书面指令：监理工程师对于工程监理过程中发现的重要或重大问题发布指令和确认，必须采用书面形式，这不仅可以使问题得到及时解决，而且是重要的监理原始资料。
由于涉及到当事各方的责任和经济利益应注意其正确性、完整性和严密性。
三、注意原始数据的收集和有关各方的及时签证：确保数据的真实性、完整性，避免索赔处理无依据。
当监理工程师收到施工单位的索赔意向和索赔报告资料后，要在28天内作出回复意见，否则视为施工单位的索赔成立。
成为一名优秀的监理工程师要经历一个长期的经验积累过程，不是处理好以上几个问题就可以一蹴而就的，在工程实际管理过程中有很多意想不到困难和问题，需要我们用智慧去处理和解决，这也就时刻要求我们监理工程师多学习、多交流，不断充实和提高自己。
总之，为施工单位创造一个良好的监理环境，使所监理工程按合同约定交付业主投入运营，建设、施工单位双方共赢，才是我们监理工作的真谛。
监理工程师索赔处理程序
监理工程师索赔处理程序
监理工程师在工程建设过程中，会遭遇到各种问题和纠纷。
如果出现索赔问题，需要按照一定的程序进行处理，以保证权益不受损失。
首先，监理工程师需要对索赔进行初步审核，核实索赔申请的真实性和合理性，确保索赔要求符合合同规定和法律法规。
其次，监理工程师需要对索赔进行评估，明确索赔的范围和金额，并对索赔要求进行合理性判断。
如果索赔要求合理有效，监理工程师需要及时向业主提交索赔意见，并将意见书面通知承包商。
然后，监理工程师需要与承包商进行协商，尽量达成协议，解决索赔问题。
如果协商不成功，监理工程师需要将问题上报业主，并将业主的决策结果通知承包商。
最后，如果承包商拒绝接受业主的决策结果，监理工程师需要协调相关部门进行调解，或者向仲裁机构申请仲裁解决。
在处理索赔问题的过程中，监理工程师需要严格按照规定程序进行，确保合法权益得到有效维护。
同时，监理工程师也需要注重协调与沟通，尽力减少纠纷的发生，为工程建设保驾护航。
- 1 -。
简述监理工程师处理索赔的一般原则
简述监理工程师处理索赔的一般原则在工程建设过程中，由于各种原因，施工单位与业主之间可能会发生纠纷或争议，其中索赔是一种常见的争议形式。
作为独立第三方，监理工程师在处理索赔时应遵循一些一般原则，以保证公正、合理地解决争议。
监理工程师在处理索赔时应遵循合同原则。
合同是双方约定的法律文件，约定了工程建设的各项条款和条件。
监理工程师应仔细研究合同内容，了解双方的权益和责任，并根据合同规定来评估索赔是否符合合同要求。
如果索赔方能提供合同约定的证据支持其主张，并且索赔要求在合同约定的范围内，监理工程师应予以支持。
监理工程师在处理索赔时应遵循证据原则。
索赔方提出的索赔要求必须有充分的证据来支持。
监理工程师应要求索赔方提供相关的证据材料，如合同、变更单、支付凭证、工程记录等。
同时，监理工程师也需要对索赔方提供的证据进行审查和验证，确保其真实性和有效性。
只有在有充分的证据支持下，监理工程师才能做出公正的判断和决策。
第三，监理工程师在处理索赔时应遵循合理性原则。
索赔方提出的索赔要求必须合理且符合实际情况。
监理工程师应对索赔要求进行合理性评估，考虑工程建设的实际情况、合同约定、行业标准等因素，判断索赔是否合理。
如果索赔方提出的要求在工程建设中是合理的，并且符合合同约定和行业标准，监理工程师应予以支持。
监理工程师在处理索赔时应遵循公正原则。
作为独立第三方，监理工程师应保持公正、中立的立场，不偏袒任何一方。
监理工程师应全面、客观地评估索赔要求，充分听取双方的意见和解释，并根据事实和证据做出公正的判断。
监理工程师应确保索赔处理过程的公开透明，确保双方都能了解处理的过程和结果。
监理工程师在处理索赔时应遵循及时性原则。
索赔问题的解决应尽早进行，避免问题的进一步扩大和影响工程进度。
监理工程师应及时召集双方进行协商，寻求解决方案。
对于无法达成一致意见的问题，监理工程师应尽快做出决策，并书面通知双方。
及时处理索赔问题有助于维护工程建设的正常进行，避免进一步损失和纠纷。
监理工程师的工程索赔要点
监理工程师的工程索赔要点在工程建设过程中，监理工程师扮演着至关重要的角色，负责监督施工合同的履行情况、工程质量的控制以及遵守施工图纸和规范等。
然而，由于各种原因，工程索赔是常见的问题。
监理工程师需要了解工程索赔的要点，以便适时提出索赔要求并获得合理的赔偿。
本文将就监理工程师的工程索赔要点进行探讨。
1. 工程索赔的定义和范围工程索赔是指在工程建设过程中，由于合同变更、工期延误、工程质量问题或其他不可抗力等原因导致的经济损失而向合同方提出赔偿要求的行为。
索赔范围一般包括直接损失、间接损失和合理费用。
2. 工程索赔的基本要素工程索赔的基本要素包括：（1）存在合同关系：索赔方与被索赔方之间必须存在有效的合同关系。
（2）证明索赔权益：索赔方需提供充分的证据证明自身权益受到了侵害，如图片、文件、合同等。
（3）对方违约推定：索赔方需证明被索赔方存在违约行为，如未按照合同约定履行责任。
（4）损失的合理计算：索赔方需合理计算索赔金额，包括直接损失、间接损失和合理费用。
3. 工程索赔的常见类型工程索赔可分为几种常见类型：（1）合同变更索赔：由于设计变更、技术要求变更等原因导致工程造价增加的索赔。
（2）工期延误索赔：施工方未按照合同约定的工期完成工程，导致索赔方遭受经济损失的索赔。
（3）质量缺陷索赔：工程存在设计缺陷或施工质量问题导致的索赔。
（4）索赔事故责任划分：在工程建设中发生事故，需判断事故责任并进行相应的索赔。
4. 工程索赔的程序和技巧在进行工程索赔时，监理工程师应遵循一定的程序和技巧：（1）及时通知合同方：一旦发现索赔情况，监理工程师应及时向合同方提出书面通知，并要求保留相关证据。
（2）合同条款的依据：工程索赔应依据合同条款的约定提出，对索赔要点进行合同条款的解释和证明。
（3）合同变更管理：若索赔为合同变更引发的，应按照合同变更管理程序提出索赔申请。
（4）技术论证和鉴定：监理工程师应对索赔要点进行技术论证，必要时可邀请第三方专家进行鉴定。
监理工作中的索赔处理和争议解决
监理工作中的索赔处理和争议解决监理工作是指监理工程师在工程建设过程中对施工单位的工程质量、安全以及合同履行情况进行监督和检查的工作。
在实际工程项目中，往往会出现一些索赔处理和争议解决的情况，下面将对监理工作中的索赔处理和争议解决进行探讨。
一、索赔处理的背景工程建设涉及众多的利益相关方，包括业主、施工单位、监理工程师等。
在建设过程中，一些不可抗力的因素，如自然灾害、政策变动等可能会导致工期延误、造成额外费用，施工单位往往会提出索赔要求。
此时，监理工程师需要进行合理的索赔处理，确保各方利益的平衡。
二、索赔处理的原则1. 诚信原则：监理工程师应本着诚信原则进行索赔处理，对施工单位提出的合理索赔要求应予以认真对待，不得敷衍了事或恶意拒绝。
2. 合法原则：索赔处理应基于法律法规的约束，相关索赔要求必须符合合同约定和法律规定，若索赔要求与法律不符，监理工程师有权予以拒绝。
3. 公正原则：索赔处理应公正公平，不偏袒任何一方，监理工程师需要立足客观事实，进行全面、公正的判断和处理。
三、索赔处理的流程1. 材料准备：施工单位提出索赔要求后，监理工程师应要求其提供相关证据材料，包括现场记录、照片、证明文件等，以支持索赔的合理性。
2. 资料审查：监理工程师对施工单位提供的索赔材料进行仔细审查，核实相关事实和数据的真实性，并将审查结果整理成书面报告。
3. 专业评估：根据审查结果，监理工程师可以委托第三方专业评估机构对索赔要求进行评估，确保评判结论的客观。
四、索赔处理时应注意的问题1. 协商解决：监理工程师应积极引导各方通过协商解决索赔争议，避免长期的法律纠纷，提倡双方互谅互让，以达到最佳解决方案。
2. 填写索赔处理单：监理工程师在处理索赔时，应书面记录每个环节的处理结果，并请施工单位负责人签字确认，以确保索赔处理的合法性和透明度。
五、争议解决的背景除了索赔处理，监理工程师在工程建设过程中还可能面临其他类型的争议，如工程质量争议、工期争议等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
论监理工程师的索赔管理[摘要]在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，监理工程师是个核心。
监理工程师对工程索赔的影响是十分重要的；因此监理工程师的索赔管理任务是十分艰巨的。
在处理索赔事件中必须遵循公平公正的原则。
同时监理工程师对索赔负有审查的责任。
[关键词]监理工程师索赔管理一、监理工程师对工程索赔的影响在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，监理工程师是个核心。
在整个合同的形成和实施过程中，监理工程师对工程索赔有如下影响：1、监理工程师受发包人委托进行工程项目管理：如果监理工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失发包人必须承担合同规定的相应赔偿责任。
承包人索赔有相当一部分原因是由监理工程师引起的。
2、监理工程师有处理索赔问题的权力：在承包人提出索赔意向通知以后，监理工程师有权检查承包人的现场同期记录。
对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中合理的部分。
可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。
(1)在监理工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，监理工程师有权单方面作出处理决定。
(2)对合理的索赔要求，监理工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。
3、在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人：如果合同一方或双方对监理工程师的处理不满意，都可以按合同规定提交仲裁，也可以按法律程序提出诉讼。
在仲裁或诉讼过程中，监理工程师作为工程全过程的参与者和管理者，可以作为见证人提供证据。
在一个工程中，发生索赔的频率、索赔要求和索赔的解决结果等，与监理工程师的工作能力、经验、工作的完备性、作出决定的公平合理性等有直接的关系。
所以在工程项目施工过程中，监理工程师也必须有“风险意识”，必须重视索赔问题。
二、监理工程师的索赔管理任务管理是监理工程师进行工程项目管理的主要任务之一，他的索赔管理任务包括：1、预测和分析导致索赔的原因和可能性在施工合同的形成和实施过程中，监理工程师为发包人承担了大量具体的技术、组织和管理工作。
如果在这些工作中出现疏漏，对承包人施工造成干扰，则产生索赔。
承包人的合同管理人员常常在寻找着这些疏漏，寻找索赔机会。
所以监理工程师在工作中应能预测到自己行为的后果，堵塞漏洞。
起草文件、下达指令、作出决定、答复请示时都应注意到完备性和严密性；颁发图纸、作出计划和实施方案时都应考虑其正确性和周密性。
2、通过有效的合同管理减少索赔事件发生监理工程师应以积极的态度和主动的精神管理好工程，为发包人和承包人提供良好的服务。
在施工中，监理工程师作为双方的纽带，应做好协调、缓冲工作，为双方建立一个良好的合作气氛。
通常合同实施越顺利，双方合作得越好，索赔事件越少，越易于解决。
监理工程师通过对合同的监督和跟踪，不仅可以及早发现干扰事件，也可以及早采取措施降低干扰事件的影响，减少双方损失，还可以及早了解情况，为合理地解决索赔提供条件。
3、公平合理地处理和解决索赔合理解决发包人和承包人之间的索赔纠纷，不仅符合监理工程师的工作目标，使承包人按合同得到支付，而且符合工程总目标。
索赔的合理解决，是指承包人得到按合同规定的合理补偿，而又不使发包人投资失控，合同双方都心悦诚服，对解决结果满意，继续保持友好的合作关系。
三、监理工程师索赔管理的原则要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在工作中必须注意以下原则：1、公平合理地处理索赔监理工程师作为施工合同的管理核心，必须公平地行事。
以没有偏见的方式解释和履行合同，独立地作出判断，行使自己的权力。
由于施工合同双方的利益和立场存在不一致，常常会出现矛盾，甚至冲突，这时监理工程师起着缓冲、协调作用。
他的处理索赔原则有如下几个方面：(1)从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动。
使合同风险分配，干扰事件责任分担，索赔的处理和解决不损害工程整体效益和不违背工程总目标。
在这个基本点上，双方常常是一致的，例如使工程顺利进行，尽早使工程竣工，投入生产，保证工程质量，按合同施工等。
(2)按照合同约定行事。
合同是施工过程中的最高行为准则。
作为监理工程师更应该按合同办事，准确理解、正确执行合同。
在索赔的解决和处理过程中应贯穿合同精神。
(3)从事实出发，实事求是。
按照合同的实际实施过程、干扰事件的实情、承包人的实际损失和所提供的证据作出判断。
2、及时作出决定和处理索赔在工程施工中，监理工程师必须及时地行使权力，作出决定，下达通知，指令，表示认可等。
这有可以减少承包人的索赔几率、防止干扰事件影响的扩大。
不及时地解决索赔问题将造成承包人更大范围的影响和损失。
会加深双方的不一致和矛盾、会造成索赔解决的困难。
单个索赔集中起来，索赔额积累起来，不仅给分析、评价带来困难，而且会带来新的问题，使问题和处理过程复杂化。
3、尽可能通过协商达成一致监理工程师在处理和解决索赔问题时，应及时地与发包人和承包人沟通，保持经常性的联系。
在做出决定，特别是做出调整价格、决定工期和费用补偿决定前，应充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识。
这是避免索赔争议的最有效的办法。
四、监理工程师对索赔的审查1、审查索赔证据监理工程师对索赔报告审查时，首先判断承包人的索赔要求是否有理、有据。
所谓有理，是指索赔要求与合同条款或有关法规是否一致，受到的损失应属于非承包人责任原因所造成。
有据，是指提供的证据证明索赔要求成立。
承包人可以提供的证据包括下列证明材料：(1)合同文件中的条款约定；(2)经监理工程师认可的施工进度计划；(3)合同履行过程中的来往函件；(4)施工现场记录；(5)施工会议记录；(6)工程照片；(7)监理工程师发布的各种书面指令；(8)中期支付工程进度款的单证；(9)检查和试验记录；(10)汇率变化表；(11)各类财务凭证；(12)其他有关资料。
2、审查费用索赔要求费用索赔的原因，可能是与工期索赔相同的内容，即属于可原谅并应予以费用补偿的索赔，也可能是与工期索赔无关的理由。
监理工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的取费合理性和计算的正确性。
费用索赔涉及的款项较多、内容庞杂。
承包人都是从维护自身利益的角度解释合同条款，进而申请索赔额。
监理工程师应公平地审核索赔报告申请，挑出不合理的取费项目或费率。
FIDIC《施工合同条件》中，按照引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别作出了相应的规定。
五、监理工程师对索赔的反驳这里所讲的反驳索赔仅仅指的是反驳承包人不合理索赔或者索赔中的不合理部分，反驳索赔的措施是指监理工程师针对一些可能发生索赔的领域，为了今后有充分证据反驳承包人的不合理要求而采取的监督管理措施。
对承包人的施工活动进行日常现场检查是监理工程师执行监理工作的基础，监督现场施工按合同要求进行。
检查人员应该善于发现问题，随时独立保持有关情况记录，必要时应对某些施工情况摄取工程照片；每天下班前还必须把一天的施工情况和自己的观察结果简明扼要地写成“工程监理日志”，特别要指出承包人在哪些方面没有达到合同或计划要求。
这种日志应该逐级加以汇总分析，最后由监理工程师或其他授权代表把承包人施工中存在的问题连同处理建议书面通知承包人，为今后反驳索赔提供依据。
与承包人一样，监理工程师做好资料档案管理工作。
如果自己的资料档案不全，索赔处理终究会处于被动，监理工程师必须保存好与工程有关的全部文件资料，特别是应该有自己独立采集的工程监理资料。
六、监理工程师对索赔的预防和减少1、正确理解合同规定合同是规定当事人双方权利义务关系的文件。
正确理解合同规定，是双方协调一致地合理、完全履行合同的前提条件。
由于施工合同通常比较复杂，因而“理解合同规定”就有一定的困难。
双方站在各自立场上对合同规定的理解往往不可能完全一致，总会或多或少地存在某些分歧。
这种分歧经常是产生索赔的重要原因之一，所以发包人、监理工程师和承包人都应该认真研究合同文件，以便尽可能在诚信的基础上正确、一致地理解合同的规定，减少索赔的发生。
2、做好日常监理工作，随时与承包人保持协调做好日常监理工作是减少索赔的重要手段。
监理工程师应善于预见、发现和解决问题，能够在某些问题对工程产生额外成本或其他不良影响以前，就把它们纠正过来，就可以避免发生与此有关的索赔。
对此现场检查作为监理工程师监理工作的第一个环节，应该发挥应有的作用。
对工程质量、完工工作量等，监理工程师应该尽可能在日常工作中与承包人随时保持协调，这样就比较容易取得一致意见，可以避免不必要的分歧。
3、尽量为承包人提供力所能及的帮助承包人在施工过程中肯定会遇到各种各样的困难。
虽然从合同上讲，监理工程师没有义务向其提供帮助，但从共同努力建设好工程这一点来讲，还是应该尽可能地提供一些帮助。
这样，不仅可以免遭或少遭损失，从而避免或减少索赔。
而且承包人对某些似是而非、模棱两可的索赔机会，还可能基于友好考虑而主动放弃。
4、建立和维护监理工程师处理合同事务的威信监理工程师自身必须有公正的立场、良好的合作精神和处理问题的能力，这是建立和维护其威信的基础；发包人应该积极支持监理工程师独立、公平地处理合同事务，不予无理干涉；承包人应该充分尊重监理工程师，主动接受监理工程师的协调和监督，与监理工程师保持良好的关系。
如果监理工程师处理合同事务立场公正，有丰富的经验知识、有较高的威信，就会促使承包人在提出索赔前认真做好准备工作，只提出那些有充足依据的索赔，“以质取胜”，从而减少提出索赔的数量。
这对合同顺利实施是非常重要的。