工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于乙方参与甲方工程项目的建设，并承诺提供质量保修服务，为确保双方权益和工程质量，甲乙双方根据相关法律法规的规定，达成以下协议：一、保修范围1.1 乙方保修期限自工程项目竣工交付日起计算，为期（保修期限）年。
1.2 乙方负责保修范围包括但不限于以下内容：a) 工程项目的主体结构及相关配套设施；b) 单位工程及其组成部分的建设要求；c) 工程项目的功能、性能、安全等方面的要求。
二、保修责任2.1 乙方承诺在保修期限内，对于工程项目中出现的质量问题或故障，提供免费维修、更换或其他相应的解决方案。
2.2 乙方对于由于设计、施工、材料等原因引起的工程质量问题承担相应的责任，负责修复或重新进行有关工程的建设。
2.3 如乙方未能及时履行保修责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、甲方义务3.1 甲方应在发现工程质量问题或故障时，及时通知乙方，并提供准确、详细的问题描述和相关证据。
3.2 甲方应按照乙方的要求，配合乙方对工程项目进行检查、维修或其他必要操作。
四、争议解决4.1 本协议的解释及执行均适用于中华人民共和国的法律。
4.2 凡因本协议引起的或与之有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件所涉及附件如下：附件1：工程项目合同附件2：工程项目竣工验收报告附件3：工程质量问题清单六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国国家法律，用于规范合同的订立、履行和变更等方面的规定。
2. 《中华人民共和国建筑法》：中华人民共和国国家法律，用于规范建筑工程建设活动的相关法律。
3. 《中华人民共和国消费者权益保护法》：中华人民共和国国家法律，用于保护消费者的合法权益的相关法律。
七、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到以下困难及解决办法：1. 困难：甲方未及时通知乙方工程质量问题或故障。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。
2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。
3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。
二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。
具体问题详见附件一。
2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。
3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。
三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。
2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。
四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。
2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。
3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。
解决办法：请描述采取的补救措施。
3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书恭敬的业主：质量是我们公司一贯追求的目标，我们会始终秉持着诚信、创新、务实的精神为您提供更优质的服务。
针对您所投资的工程，在竣工验收后，我们向您提交本工程质量保修书，以确保您的权益不受损。
一、工程概况工程名称：___________工程地址：___________施工单位：___________建造面积：___________施工期限：___________二、质量保修期限自交付使用之日起，保修期限为___________年/月/日至___________年/月/日。
在保修期内，由于我们公司方面原因造成的施工质量问题将得到无偿更换或者修补。
三、保修范围和标准1. 建造采用的材料和产品因质量问题无法正常使用的，均在保修期内免费更换；2. 除设计变更和正常的自然损耗外，以下施工质量问题属于保修范围：（1）外观不良：如开裂、起泡、变色、脱落等；（2）使用性能问题：如门窗、水电、空调、防水等方面问题；（3）装饰质量问题：如拼接、涂料、瓷砖、墙面处理等方面问题；（4）其他问题：如设备使用等相关问题。
四、联系方式在质量保修期内，如浮现问题，请及时联系我们公司：联系人：___________联系：___________联系地址：___________五、其他事项1. 如发现保修期内浮现的问题，请及时联系我们公司进行处理，过期将无法提供保修服务；2. 如遇到属于非正常使用或者人为破坏的状况，我们将根据实际情况进行维修或者更换，部份维修费用将由业主自行承担。
附件：1. 工程竣工验收报告2. 工程设计图纸及变更记录3. 建造材料采购合同4. 施工监理报告法律名词及注释：1. 质量保证：指实现预期目标所必须的行动或者要求的一系列计划、行动和手段。
2. 工程保修：指新建、扩建或者改建工程施工完成后，按合同约定及相关标准规定，施工单位承担的质量保证义务。
3. 建造材料质量：指符合国家有关标准和施工设计文件的选用材料在建造工程中验收合格并达到设计使用要求的质量。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书保证人：承包单位：联系地址：联系电话：开工日期：竣工日期：尊敬的业主：根据我们公司与贵公司签订的工程施工合同，现将工程质量保修书提交给贵公司，请贵公司妥善保管。
一、保修条款1. 在工程竣工验收之日起，保修期为一年。
在保修期内，我们将对工程施工引起的质量问题进行免费维修和处理。
2. 保修期内，若因材料、工艺等产生质量问题，我们将负责处理并承担维修及更换费用。
3. 如果存在施工过程中的质量问题导致工程的损害，我们将负责返工并承担所有费用。
4. 本保修书所述之保修期只适用于合同规定的工程及相关项目，不适用于非合同规定的其他设备和设施。
二、质量保证1. 我们保证在工程施工过程中遵守相关法律法规，并严格执行国家标准和相关规定。
2. 我们保证施工组织符合设计要求，并按照设计方案进行施工，确保工程的质量和安全。
3. 我们承诺使用优质的材料和先进的工艺，确保工程的可靠性和持久性。
4. 我们将派遣经验丰富、技术熟练的施工人员进行施工，并进行现场管理和监督，确保施工的合理性和准确性。
三、保修服务1. 定期巡检：我们将根据工程的要求，定期对工程进行巡检，及时发现并解决存在的质量问题。
2. 即时维修：若出现工程施工质量问题，我方将在24小时内派遣专业技术人员进行调查和修复工作。
3. 持续跟踪：在保修期内，我们将保持与贵公司的密切沟通，及时了解并处理工程质量问题。
4. 保修记录：我们将建立详细的保修记录，包括问题的性质、解决方案和处理结果，以备后期参考。
四、保修流程1. 贵公司在发现工程施工质量问题后，请将问题和相关情况以书面形式通知我们，并附上照片和证明材料。
2. 我方将立即派遣专业技术人员进行现场查看，确认问题的性质和原因。
3. 在确定问题责任之后，我方将制定详细的修复方案，并与贵公司进行沟通，征得贵公司的同意。
4. 我方将按照合同约定的时间和方法进行修复工作，并确保问题得到彻底解决。
工程质量保修书三篇
工程质量保修书三篇篇一：工程质量保修书甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、屋面、墙面渗漏水；2、地面沉陷、空鼓、开裂、起沙；3、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；4、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、外墙面的防渗漏为5年；3、电气管线、设备安装工程为2年；4、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
三、保修期计算：1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据)；2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算；若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
四、保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】一、引言本工程质量保修书（以下简称“保修书”）是为了确保工程质量的维护和保证在工程竣工之后进行维修和保修工作的文件。
本保修书适用于以下工程项目：1.（工程项目名称）2.（工程项目名称）3.（工程项目名称）（其他工程项目名称）二、背景（工程项目的背景信息）三、质量保修责任1. 本承包商（以下简称“承包商”）在工程实施过程中应确保符合国家相关法规和标准的要求。
2. 工程竣工后，承包商承担以下工程质量保修责任：a. 在竣工验收后的六个月内，对工程进行免费保修和维修。
b. 对于因施工质量问题导致的损坏或故障，承包商负责及时维修。
3. 保修期间，承包商应提供必要的材料及设备，以保证质量保修工作的顺利进行。
四、保修内容1. 保修范围：a. 工程实施过程中因设计、材料、施工等问题导致的质量缺陷。
b. 工程竣工验收后的六个月内因施工质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期限：a. 工程竣工验收后的六个月。
3. 保修方式：a. 承包商将根据损坏或故障情况，采取必要的维修措施。
b. 如需要更换零部件或材料，承包商将负责提供并更换。
五、保修书的解释和修改1. 本保修书的解释和修改需经各方协商一致，并通过书面形式作出。
2. 任何一方需要解释或修改保修书的事项，应提前七天书面通知其他各方。
3. 本保修书的任何修改或补充须经各方协商一致并通过书面形式作出。
六、争议解决1. 本保修书履行过程中产生的争议应通过友好协商解决。
2. 若经协商仍无法解决争议，各方应协商确定仲裁解决方式。
七、其他事项1. 本保修书为双方共同遵守的有效文件，自双方签署之日起生效。
2. 本保修书的附件：a. 工程合同（编号）b. 工程设计图纸（编号）c. 工程验收报告（编号）（其他附件）3. 本保修书涉及到的法律名词及注释：a. 法律名词1：注释1b. 法律名词2：注释2（其他法律名词及注释）4. 本保修书在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：a. 困难1：解决办法1b. 困难2：解决办法2（其他困难及解决办法）八、签署本保修书共同签署于（日期）年（月）日。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了保证工程质量及双方的权益，甲乙双方达成以下协议，并经双方共同签订工程合同后生效。
一、质保期限1.根据双方的约定，本工程的质保期为（具体期限）自竣工验收合格之日起计算。
2.在质保期内，如出现由于设计、施工或材料质量等原因引起的质量问题，乙方负责修复或更换，并承担相应费用。
二、质量问题的处理方式1.甲方发现质量问题时应立即书面通知乙方，并详细说明问题情况和要求。
2.乙方收到通知后应在（具体期限）内进行现场调查，并提出解决方案。
3.甲乙双方经协商一致确定解决方案后，乙方应按照方案进行修复或更换，并确保问题解决后的质量符合相关标准要求。
4.如因乙方故意或重大失职导致质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此而产生的直接经济损失。
三、质保期满后的责任1.质保期满后，如甲方发现质量问题，甲方应与乙方进行协商，双方共同商定修复办法及费用承担。
2.如因甲方未进行正常维护和保养，导致质量问题发生或加重，甲方应承担相关责任和费用。
3.质保期满后，甲方对工程质量问题的追究将不再对乙方产生经济责任。
四、附件根据所涉及的备忘录、设计图纸、验收报告等文件原件。
五、法律名词及注释（所涉及的法律名词及其相应注释）六、困难及解决办法1.可能遇到的困难：a) 材料供应不及时或不符合标准；b) 施工过程中遇到不可抗力因素；c) 设计不合理或不符合相关标准。
2.解决办法：a) 建立严格的材料采购管理制度；b) 加强与供应商的沟通和协商，尽量减少材料短缺或不合格的情况；c) 对不可抗力因素进行合理规划和预案编制；d) 建立科学的设计审查机制，确保设计合理性和符合相关标准。
以上为工程质量保修书的标准范本，请甲乙双方根据实际情况进行具体协商和修改。
附件：1.备忘录；2.设计图纸；3.验收报告。
法律名词及注释：（根据具体情况相关法律名词及其注释）困难及解决办法：1.可能遇到的困难：a)材料供应不及时或不符合标准；b)施工过程中遇到不可抗力因素；c)设计不合理或不符合相关标准。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书(标准范本)1. 引言2. 工程质量保修要求2.1 工程质量保修的时限在工程竣工验收合格后的合理时限内，工程建设单位可以享受工程质量保修的服务。
这个时限通常由双方合同约定，一般为建筑工程竣工验收合格后的12个月。
工程质量保修的时限可以根据实际情况进行调整，但必须在法律法规允许的范围内进行。
2.2 工程质量保修的责任工程建设单位是工程质量保修的责任主体，负责在工程竣工验收合格后的工期内维修、保养工程，确保工程的整体质量稳定。
施工单位是工程质量保修的具体执行者，负责具体的维修、保养工作，根据工程建设单位的要求和工程质量问题的严重程度进行处理。
3. 工程质量保修流程3.1 工程质量问题的发现任何与工程质量问题有关的情况，应该及时发现并记录下来。
发现工程质量问题的人员应如实提供相关信息，并确保准确无误。
3.2 工程质量问题的报告发现工程质量问题后，应立即向工程建设单位报告。
报告应包括以下内容：工程质量问题的具体描述。
发现问题的时间和地点。
照片或相关证据。
3.3 工程质量问题的处理工程建设单位在接到报告后，应立即组织专业人员进行核实和评估。
如果工程质量问题属实，工程建设单位应与施工单位协商解决方案，并要求施工单位及时处理问题，确保工程质量达标。
3.4 工程质量问题的跟踪工程建设单位应跟踪工程质量问题的整个解决过程，确保问题得到有效解决。
工程建设单位应根据实际情况，组织相关专业人员进行核实和评估，确保工程质量问题已得到彻底解决。
3.5 工程质量保修书的签署在工程质量问题完全解决后，工程建设单位和施工单位应共同签署工程质量保修书，确认工程质量问题已得到满意解决。
4. 结论希望本标准范本能够为工程建设单位和施工单位提供明确的指导，使工程质量保修工作更加规范和高效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件3：工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对XXX （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，装修工程，市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏
年；
3.装修工程为年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6.小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7.其他工程保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保证金
质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第65条赋予的规定一致。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。