工程质量保修书范本
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于乙方参与甲方工程项目的建设，并承诺提供质量保修服务，为确保双方权益和工程质量，甲乙双方根据相关法律法规的规定，达成以下协议：一、保修范围1.1 乙方保修期限自工程项目竣工交付日起计算，为期（保修期限）年。
1.2 乙方负责保修范围包括但不限于以下内容：a) 工程项目的主体结构及相关配套设施；b) 单位工程及其组成部分的建设要求；c) 工程项目的功能、性能、安全等方面的要求。
二、保修责任2.1 乙方承诺在保修期限内，对于工程项目中出现的质量问题或故障，提供免费维修、更换或其他相应的解决方案。
2.2 乙方对于由于设计、施工、材料等原因引起的工程质量问题承担相应的责任，负责修复或重新进行有关工程的建设。
2.3 如乙方未能及时履行保修责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、甲方义务3.1 甲方应在发现工程质量问题或故障时，及时通知乙方，并提供准确、详细的问题描述和相关证据。
3.2 甲方应按照乙方的要求，配合乙方对工程项目进行检查、维修或其他必要操作。
四、争议解决4.1 本协议的解释及执行均适用于中华人民共和国的法律。
4.2 凡因本协议引起的或与之有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件所涉及附件如下：附件1：工程项目合同附件2：工程项目竣工验收报告附件3：工程质量问题清单六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国国家法律，用于规范合同的订立、履行和变更等方面的规定。
2. 《中华人民共和国建筑法》：中华人民共和国国家法律，用于规范建筑工程建设活动的相关法律。
3. 《中华人民共和国消费者权益保护法》：中华人民共和国国家法律，用于保护消费者的合法权益的相关法律。
七、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到以下困难及解决办法：1. 困难：甲方未及时通知乙方工程质量问题或故障。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。
2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。
3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。
二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。
具体问题详见附件一。
2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。
3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。
三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。
2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。
四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。
2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。
3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。
解决办法：请描述采取的补救措施。
3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)1. 引言本建设工程质量保修书范本适用于工程质量保修期内，由建设单位向施工单位提出质量问题保修并进行解决的情况。
2. 质量保修期工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起，在合同约定的保修期限内。
3. 质量保修问题在工程质量保修期内，发现以下质量问题：•问题1：描述问题1•问题2：描述问题2•问题3：描述问题3•…4. 质量保修责任根据合同约定及相关法律法规，施工单位对上述问题进行质量保修，承担相应责任。
为解决上述质量问题，施工单位将采取以下措施：•问题1解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•问题2解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•问题3解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•…6. 质量保修验收施工单位在解决上述质量问题后，将通知建设单位进行质量保修验收。
7. 质量保修验收标准建设单位将根据以下标准对质量保修工作进行验收：•标准1：详细描述标准1。
•标准2：详细描述标准2。
•标准3：详细描述标准3。
•…验收人员将根据质量保修验收标准，对解决后的质量问题进行评估。
根据评估结果，判断是否合格。
•若质量保修问题得到解决并符合质量保修验收标准，则验收合格。
•若质量保修问题未得到解决或不符合质量保修验收标准，则验收不合格。
9. 其他事项本质量保修书应遵守合同约定及相关法律法规的规定，双方应积极配合，共同推进质量保修工作。
10. 签署本文为建设工程质量保修书的范本，在实际应用中需要根据具体情况进行调整修改。
建议在双方确认无误后，由双方代表进行签署和盖章。
建设单位：签字：_______________日期：_______________施工单位：签字：_______________日期：_______________。
工程质量保修书(范本)
工程质量保修书(范本)日期：[填写日期] 项目名称：[填写项目名称] 合同编号：[填写合同编号] 承包方：[填写承包方名称] 业主方：[填写业主方名称]根据项目合同约定的质量保证条款，承包方将按照合同要求提供质量保修服务。
在项目验收合格后，业主方可享受质量保修服务：1.质量保修期限工程质量保修期为合同约定的[填写期限]，自项目交付使用之日起计算。
2.质量保修内容在质量保修期内，承包方将承担责任：2.1 在质量保修期内，对于由于工程施工质量不符合合同要求而引起的质量问题，包括但不限于设计缺陷、材料问题、施工工艺不当导致的质量问题等，承包方将按照相关法律、法规和标准，对问题进行修复、更换或进行其他合理处理。
2.2 对于承包方施工引起的质量问题，承包方将承担差错的修复费用，并且不收取额外的劳动和材料费用。
2.3 若发生由于设计方责任引起的质量问题，承包方将协助业主方与设计方进行沟通，共同寻找解决方案，并根据解决方案及时进行修复或更换。
2.4 质量保修期内，承包方将提供必要的技术指导和咨询支持，以帮助业主方正确使用、维护和保养工程设施，以延长设施的使用寿命。
3.质量保修解决流程业主方在发现工程质量问题时，应立即向承包方提出书面申请，并详细描述问题。
承包方将在[填写时间，通常为7天]内对问题进行初步调查和评估。
根据评估结果，承包方将提出解决方案并与业主方确认。
如果业主方对承包方提出的解决方案不满意，业主方可以要求双方进行进一步协商，以寻找其他解决方案。
如果双方无法就问题的解决方案达成一致，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提出仲裁请求。
4.不在质量保修范围内的情况在情况下，业主方不能要求承包方提供免费的质量保修服务：4.1 因自然灾害、战争、动乱等不可抗力因素导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
4.2 因业主方、使用方或第三方的过错、恶意损坏、违规使用等导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
5.其他条款5.1 本质量保修书的有效期为工程质量保修期届满之日起[填写有效期，通常为1年]。
工程质量保修协议书工程质量保修书范本
工程质量保修协议书工程质量保修书范本在日常生活和工作中，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
什么样的协议书才是有效的呢？整理了5篇工程质量保修协议书，希望您在阅读之后，能够更好的写作工程质量保修书。
工程质量保修协议书篇一甲方：___乙方：___身份证号：____甲乙双方为了发挥双方的优势，承接事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经协商一致，达成协议条款如下：一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接__—大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。
a）本工程造价约元人民币，甲方需支付给乙方总造价的%咨询费。
咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。
b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。
c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的%。
d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。
e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）三、协议终止本协议签字生效后，如果至__年_月_日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。
四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。
甲方（签章）乙方（签章）联系方式联系方式时间：__年_月_日时间：__年_月_日工程质量保修协议书篇二发包人（全称）：承包人（全称）：发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城______工程签定工程质量保修书。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】一、引言本工程质量保修书（以下简称“保修书”）是为了确保工程质量的维护和保证在工程竣工之后进行维修和保修工作的文件。
本保修书适用于以下工程项目：1.（工程项目名称）2.（工程项目名称）3.（工程项目名称）（其他工程项目名称）二、背景（工程项目的背景信息）三、质量保修责任1. 本承包商（以下简称“承包商”）在工程实施过程中应确保符合国家相关法规和标准的要求。
2. 工程竣工后，承包商承担以下工程质量保修责任：a. 在竣工验收后的六个月内，对工程进行免费保修和维修。
b. 对于因施工质量问题导致的损坏或故障，承包商负责及时维修。
3. 保修期间，承包商应提供必要的材料及设备，以保证质量保修工作的顺利进行。
四、保修内容1. 保修范围：a. 工程实施过程中因设计、材料、施工等问题导致的质量缺陷。
b. 工程竣工验收后的六个月内因施工质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期限：a. 工程竣工验收后的六个月。
3. 保修方式：a. 承包商将根据损坏或故障情况，采取必要的维修措施。
b. 如需要更换零部件或材料，承包商将负责提供并更换。
五、保修书的解释和修改1. 本保修书的解释和修改需经各方协商一致，并通过书面形式作出。
2. 任何一方需要解释或修改保修书的事项，应提前七天书面通知其他各方。
3. 本保修书的任何修改或补充须经各方协商一致并通过书面形式作出。
六、争议解决1. 本保修书履行过程中产生的争议应通过友好协商解决。
2. 若经协商仍无法解决争议，各方应协商确定仲裁解决方式。
七、其他事项1. 本保修书为双方共同遵守的有效文件，自双方签署之日起生效。
2. 本保修书的附件：a. 工程合同（编号）b. 工程设计图纸（编号）c. 工程验收报告（编号）（其他附件）3. 本保修书涉及到的法律名词及注释：a. 法律名词1：注释1b. 法律名词2：注释2（其他法律名词及注释）4. 本保修书在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：a. 困难1：解决办法1b. 困难2：解决办法2（其他困难及解决办法）八、签署本保修书共同签署于（日期）年（月）日。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书甲方信息：（甲方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）乙方信息：（乙方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）工程项目信息：（工程名称、地点、设计单位、监理单位、施工单位、竣工日期等详细信息）一、质量保修期限1. 本工程的质量保修期限为自工程交付使用之日起24个月。
2. 在保修期内，由于甲方原因发生的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
二、保修责任范围1. 乙方承诺提供的工程质量符合国家及地方的法律法规以及各项规定，保障安全、经济、环保、美观等方面的质量。
2. 保修范围包括但不限于以下项目：（1）在保修期内因为质量问题而损坏的构件和设备。
（2）在保修期内因为质量问题导致失效的构件和设备。
（3）在保修期内因为质量问题而发生故障的构件和设备。
3. 保修责任不包括以下项目：（1）因为甲方人为操作不当导致的损坏。
（2）因为不可抗拒因素导致的损坏。
（3）由甲方或其他单位自行维修导致的二次损坏。
三、保修流程1. 甲方发现质量问题后，应及时向乙方报告。
2. 乙方接到甲方报告后，应及时派人现场查看，并进行维修或更换。
3. 维修或更换完成后，应由乙方提供维修报告和更换记录。
四、其他条款1. 乙方保证在工程施工期间严格按照国家相关法律、法规要求进行施工，质量符合规定，同时，保证提供的施工材料与设备符合国家及地方的标准。
2. 本合同双方，均应遵守国家及地方的法律法规，保障人民群众的利益及财产安全。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，如无法协商解决的，可向有关行政机关申请仲裁或提起诉讼。
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
总结：1. 本文档所涉及简要注释如下：保修期限：指工程质量保修期限，乙方在该期限内负责免费维修或更换因为质量问题而引起的问题。
保修责任范围：指乙方在保修期内承担的维修或更换范围，不包括人为操作不当和不可抗拒因素导致的问题。
保修流程：指甲方发现问题后，乙方的回应和解决流程。
2. 本文档所涉及的法律名词及注释：不可抗拒因素：指在工程施工或运营中，由于自然灾害、战争、政策法规变化等不可避免的外部因素，导致工程发生问题。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】标准范本甲方：__________________乙方：__________________1. 保修期限乙方保修期限为工程竣工验收合格后___个月/年，共计__个月/年。
2. 保修内容（1）乙方承诺对本工程的施工质量和使用材料提供保修服务，确保工程在保修期内符合相关法律法规和合同要求。
（2）乙方承诺对工程所涉及的主要部位、关键环节、设备设施进行保养维修，确保其正常运行。
（3）乙方承诺及时处理因施工质量或材料问题引起的各类质量投诉、瑕疵修复及相关事故处理，确保工程的安全和稳定运行。
3. 保修义务（1）乙方应按时到达工程现场进行维修，并负责维修所需材料、设备、工具的准备。
（2）乙方应及时处理甲方提出的保修需求，并按照双方约定的时间限定进行修复。
（3）乙方保修期间需对工程质量问题进行解答，提供技术支持和维修建议。
4. 保修责任（1）乙方负有修复相关质量问题的责任，包括但不限于施工错误、材料质量问题、工程隐患等。
（2）在保修期内，如发生由于乙方施工质量或使用材料问题引起的事故或经济损失，乙方承担全部赔偿责任。
5. 保修流程（1）甲方发现工程存在质量问题后应立即通知乙方，并提供相关证据材料。
（2）乙方收到通知后应在___小时内派出专业人员到达工程现场进行保修。
（3）乙方完成保修后，甲方进行验收，并签署保修完成确认书。
6. 解除保修责任（1）如甲方私自进行施工、改动工程结构或者使用不当导致工程质量问题的，乙方可免除保修责任。
（2）甲方未按合同和技术规范要求进行设备设施维护保养，导致质量问题的，乙方也可免除保修责任。
附件：1. 合同书2. 工程验收报告3. 施工图纸及设计说明书4. 材料采购清单及质量检测报告5. 其他相关附件（如照片、视频等）法律名词及注释：1. 施工质量：指工程施工过程中，对工程结构及设备设施的材料、安装工艺和施工工法的符合程度。
2. 瑕疵修复：指对工程质量问题或缺陷进行修复、改进或更换，以达到符合相关法律法规和合同要求的标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人（全称）：__________________________________________________________ 承包人（全称）：___________________________________________________________ _________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：____________________________________________
___________________________________________________________ __________________________
___________________________________________________________
________________________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年；
⒊装修工程为____________年；
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；
⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年；
⒎其他项目保修期限约定如下：
___________________________________________________________ ______________________
___________________________________________________________ __________________________
__________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：__________________________________________________
___________________________________________________________ __________________________
__________________________________________。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日。