强电安装施工合同
强电变压器安装施工合同3篇
强电变压器安装施工合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就强电变压器安装施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________强电变压器安装工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：变压器的安装、调试及施工过程中的相关配套工作。
二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 竣工日期：____年____月____日。
三、合同价格及付款方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
此价格包含材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照设计图及相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程需接受甲方的监督与检查，确保工程符合设计要求和质量标准。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关工程资料。
甲方应在收到通知后7个工作日内组织验收。
4. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应制定安全施工方案，并严格遵守安全施工规范，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁，避免对环境造成污染。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改并承担由此造成的一切损失。
强电工程承包合同范文五篇
强电工程承包合同范文五篇强电工程承包合同篇1发包方(简称甲方)：委托代理人：承包方(简称乙方)：委托代理人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及相关规定，就工程承包事项，经甲乙双方协商一致，在平等、自愿的基础上订立本合同，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包方式：□包全部材料;□包工，包全部材料;□包工，包部分材料;□包清工。
5、工程合同总价：(1)本工程合同单价;工程量(约)总价(约)为人民币元，大写：以实际确认工程量为准。
(2)因变更等导致合同总价作相应调整，须有甲、乙双方共同签字确认的书面文件。
第二条、工程期限1、本合同工期为天，自年月日开工至年月日竣工验收。
2、因乙方原因，未按合同约定日期竣工，乙方自愿接受甲按每逾期一天元的罚款，并承担因工期延误给甲方造成的一切经济损失。
3、因非乙方原因或不可抗力等导致工期顺延，须有甲方及监理共同出具书面的文件。
第三条、工程质量1、本工程执行甲方发布的工程质量验收标准、技术参数和施工现场签发的技术交底。
2、若乙方施工的工程达不到上述质量要求的，甲方代表或现场监理有权要求乙方返工，直到符合上述工程质量约定。
返工费用由乙方承担，返工的工期不予顺延。
返工后仍不能达到工程质量约定的，乙方应承担相应的违约责任。
3、质量监督乙方应接受甲方、工程监理、房产项目部及行业主管部门的监督与检查，并为此提供便利。
第四条、工程验收1、工程完成后，乙方应按规定提供完整的技术、安全整套资料，由甲方组织有关单位进行单项工程初步验收。
2、如初步验收中发现不符合本合同第三条工程质量要求的，乙方应无条件返工，并承担全部返工费用，合同工期不顺延。
乙方返工修好后应重新向甲方申请验收。
3、待竣工验收合格后，甲方方可签署工程结算单。
第五条、工程保修1、本工程保修期为12个月，自整体工程竣工验收日期为准。
2、本工程甲方预留工程总价款的5%作为保修金，计元。
水电安装施工承包合同6篇
水电安装施工承包合同6篇水电安装施工承包合同1发包单位：_____________(甲方)承包人：_____________ (乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：工程名称：_____________工程水电安装(以下简称：本工程) 工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。
(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等) 防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。
验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容：见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
第三条、合同工期：㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为：_____________年_____________月_____________日，竣工日期为：_____________年_____________月_____________日。
城市照明工程强电施工合同(2024年)3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL城市照明工程强电施工合同（2024年）本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同主体2.1 甲方名称2.2 甲方地址2.3 甲方联系人2.4 乙方名称2.5 乙方地址2.6 乙方联系人3. 合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款进度3.4 价款调整4. 施工期限4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工期延误5. 施工质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量验收6. 施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理6.3 安全责任7. 材料供应7.1 材料品牌7.2 材料质量7.3 材料验收8. 技术支持8.1 技术文件8.2 技术培训8.3 技术服务9. 变更与解除9.1 合同变更9.2 合同解除10. 违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决12. 合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更条件12.3 合同终止条件13. 其他约定13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力14. 合同附件14.1 施工图纸14.2 技术说明书14.3 材料供应清单14.4 其他相关文件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：市城市照明工程1.2 工程地点：市规划区域1.3 工程规模：个道路照明站点，共计盏路灯1.4 工程内容：包括但不限于强电施工、照明设备安装、线路铺设、控制系统调试等。
第二条合同主体2.1 甲方名称：市城市管理局2.2 甲方地址：市区路号2.3 甲方联系人：X2.4 乙方名称：X电气安装有限公司2.5 乙方地址：市区路号2.6 乙方联系人：X第三条合同金额3.1 合同总价：人民币万元整（大写：人民币叁拾万元整）3.2 付款方式：按工程进度分阶段付款3.3 付款进度：工程开工后，甲方根据乙方完成的工程量支付相应款项，工程验收合格后支付至合同总价款的95%。
小区强电施工合同范本
小区强电施工合同范本甲方（建设单位）：联系人：联系电话：乙方（施工单位）：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建本项目强电工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：XX小区强电工程1.2 工程地址：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于强电线路布设、设备安装、线路测试、验收合格等。
1.4 承建范围：本项目红线范围内强电系统设备及安装工程。
1.5 工程规模：本项目总占地面积XX平方米，建筑总面积XX平方米。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时，按实际完成的工程量结算。
2.2 合同总价：人民币XX元整（大写：XX元整）。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：乙方应严格按照国家照明电器规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 质量验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。
工程验收合格后，甲方应支付合同约定的价款。
3.3 如果工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到工程验收合格为止。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，并保证工程安全。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
4.3 乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
5.3 由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
强电合同范本3篇
强电合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：强电系统的设计、设备采购、安装调试等（具体内容详见施工图纸及工程量清单）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量和验收1. 工程质量标准：符合国家及行业现行的强电工程施工及验收规范，达到合格标准。
2. 工程验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收。
如甲方逾期未组织验收，则视为工程验收合格。
3. 验收不合格的，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
整改费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）______元整（￥______元），此价格为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程价款；协助乙方协调与其他施工方的关系。
承接强电安装合同模板
承接强电安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！承接强电安装合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行强电安装事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方根据甲方的要求，负责强电安装的设计、材料采购、施工、验收等全部工作。
二、合同价格2.1 本合同的总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括设计费、材料费、施工费、验收费等。
2.2 乙方应在合同签订后3个工作日内向甲方提交详细的材料清单及报价明细。
三、付款方式3.1 甲方在合同签订后支付乙方合同总价的30%作为预付款。
3.2 乙方在工程验收合格后，甲方支付合同总价的60%。
3.3 剩余的10%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年。
质保期内，如乙方提供的产品或服务出现问题，乙方应在接到甲方通知后7个工作日内进行修复或更换，否则甲方有权从质保金中扣除相应费用。
四、工期4.1 乙方向甲方承诺，工程自合同签订之日起，____个月内完成。
4.2 如乙方因自身原因导致工程延期，应向甲方支付合同总价1%的违约金。
五、质量保证5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电气安装施工合同范本(3篇)
电气安装施工合同范本合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订日期：建设工程(电气)分项工程施工合同甲方(发包人)(全称)：乙方(承包人)(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。
双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格：1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程结构：建筑面积约M2.(以实际面积为准)1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格：___元/m2(不含临电)___元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.6承包方式：包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。
在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
强电安装施工合同篇一：强电工程施工合同合同编号：工程施工合同工程地点：甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：甲方（建设单位）：联系人：联系电话：乙方（施工单位）：联系人：联系电话：工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。
为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。
一、工程内容和承建范围1、工程名称：工程；2、工程地址：3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等；4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。
5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。
6、承包方式：包工不包料。
工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时，按实际完成的平方数量结算。
二、质量要求1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优良。
三、工期要求：1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。
2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理完所有相关手续后交付使用。
四、合同价格及付款方式1、乙方的工程款项及付款方式：合同总价为：人民币正（￥：元）。
（1）、工程费的单价：元/平方米。
以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
（2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%；2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %；3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 %。
甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。
全款付清后办理相关移交手续。
——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。
——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。
五、甲、乙双方责任（一）甲方责任1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通；2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图等相关资料；3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所；4、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系；5、有权对工程的安装质量进行监督；及时进行增减工程量的签证；6、组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。
若没有按本合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。
（二）乙方责任1、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视络工程的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可；2、属于施工质量问题返工费由乙方负责；由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。
3、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求；4、服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助；5、工程竣工后，乙方提供两套竣工图给甲方；6、服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成；7、落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；若施工期间或在工期范围内，因乙方或乙方施工人员自身原因而发生安全事故及损害，则由乙方承担全部责任。
8、施工所需水电设施由乙方自行负责解决或提供，施工过程所发生水电费用由乙方承担。
9、按期完成施工任务并保证安装质量、信号调试质量；组织验收工作，并保证一次性通过验收取得合格证。
六、违约责任1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款（不可抗力除外），均属违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。
2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。
3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。
七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向宝安区人民法院提起诉讼。
八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：代表：代表：签约时间：20年月日签约地点：篇二：强电工程合同合同编号：项目供电配套安装工程合同本合同由建设单位：（下称甲方）办公地址：上海世纪大道1589号25楼和施工单位：（下称乙方）办公地址：[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。
]订立。
鉴于甲方拟进行项目供电配套安装工程（以下简称“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了绘述全部工程的邀请招标文件。
[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。
请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。
本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。
此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。
承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。
因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。
]乙方按邀请招标文件进行投标。
兹特此达成协议如下：乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供电征询，供电配套供应、施工、送电、维修并完成整项工程。
1. 工程概况：工程名称：工程地点：工程范围：1、确保按照本合同约定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请，供电方案的优化及审批通过，并取得上海供电局出具的供电配套证明书。
代为甲方办理一切相关的手续，费用含在合同价中。
供电方案需满足整个小区的用电，包括、公建配套、商业用房、地下车库等，还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必须的用电容量。
2、配套工程：自电业变电站外线引入开始，至各单元及地下车库电表箱为止（含电表）。
包含外线电缆引入、开关站建造（不含土建建设及预埋件）、小区内排管及电缆敷设工程。
外线引入：包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、顶管、破路、电缆井等施工、调试工作。
开关站建造：包括开关站内所有的变压器、高低压开关柜、计量柜等供应、安装、调试，站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所有工作。
小区内排管：包括箱变基础、电缆分支箱基础、自开关站至每户之间的管道、电缆分支箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、接地安装、过道路的保护管等所有的供应、施工、验收。
小区内电缆敷设：包括自开关站至住户电表箱及至车库配电箱的所有电缆敷设、箱变及电缆分支箱的安装、接地调试、送电线路调试、住户电表及车库配电箱内电表的供应安装调试、电缆终端箱、电表箱等所有设备材料的供应、施工、调试、验收。
3、乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的相关的一切手续，费用已包含在总价中。
2. 合同价款合同价款为人民币（小写）元（大写）（在下文简称“合同总价”），除按合同规定外，合同总价不能作任何调整。
具体见合同附件一《工程量清单》本合同总价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和甲方招标文件报价清单中所列全部工作内容。
本合同总价为固定总价，属闭口包干性质（包设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料、人工上涨差价、材料损耗、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。
合同总价除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同总价（如算术上或数量上）的错误皆由本乙方承担。
[注: 闭口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。
根据我国工程建设合同纠纷的有关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。
但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。
如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。
请公司从商业上判断确认是否需要。
]深化设计费用、措施费用、施工报审费用、各种施工/竣工手续办理费用、已完成品保护费用、临时设施费用、脚手架费用、水电费用、工程保修费用也已包含在合同总价中。
尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清单中部分费用项目乙方未报价，但他们均应被视为包括在合同及合同总价中。
本合同总价已包含根据招标图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范围，如乙方在合同费用清单中填报的工程量少于按以上图纸计算的工程量，不论这种差距有多大，所涉及的费用也已包含在本合同总价中。
如材料、设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，甲方/代表有权要求乙方在[ ]日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。
所增加的费用由乙方自行承担，工期不予顺延。
除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描述的工作及所不能缺少的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到，否则甲方有权不予支付。
由于物价上涨，引起的材料、设备增加的费用亦包含在合同总价中，不论上涨幅度是多少。
甲方有权减少/取消全部或部分报价项目的工作内容，合同总价同时作相应调减。
除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,无论在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。
乙方提出的任何费用增加必须有甲方代表人书面签字盖章，否则甲方不予认可。
施工中因设备位置变化或室外管线综合施工而引起的管道、线缆的增加或减少，造成费用的增减亦含在总价中，不作调整。
合同总价中已包含当地电业局对本工程所包括的低压配电柜、电表箱、配电箱所收取的任何形式的管理费用、入费用。