小区低压配电工程合同
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】住宅小区电力安装工程承包合同（精选篇1）甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
小区电力低压施工合同
小区电力低压施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和国家电力公司颁发的《电力工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称：小区低压电力施工工程二、施工内容及范围：1. 低压电力线路的铺设；2. 低压配电箱、开关箱的安装；3. 低压电缆的敷设；4. 施工图、竣工图、竣工资料的提供；5. 工程验收及保修等。
三、合同价款：本合同工程总造价为人民币元（大写：元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期：必须在年月日前竣工通电。
六、使用材料、规格：1. 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工；2. 材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：工程款分三次支付7.1 合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；7.2 所有工程完工，乙方出示电力公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够。
八、违约责任：1. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金；2. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；3. 双方因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。
九、争议解决：本合同履行过程中发生的争议，双方可先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
低压配电工程分包合同
低压配电工程分包合同背景介绍一、合同双方二、工程概况1.工程名称：低压配电工程2.工程地点：（填写工程所在地）3.工程范围：（详细描述工程范围和内容）三、工程分包内容–电源开关的安装和调试；–配电盘的安装和调试；–电缆敷设和连接。
1.分包进度：乙方应根据甲方的工期要求，合理安排分包工程的进度，确保工程按时完成。
四、分包合同条款1.总价款：本分包合同的总价款为（填写金额）人民币，包括人工费、材料费、机械设备费等。
–预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；–进度款：乙方完成工程的一定比例后，甲方应按照实际完成比例支付相应的进度款；–竣工结算款：乙方完成工程并通过验收后，甲方应支付剩余款项。
2.质量要求：乙方承包的工程应符合国家相关的技术标准和质量要求，如有不合格情况，乙方需负责免费修复。
3.迟延责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担迟延责任并支付相应的违约金。
4.保险责任：工程进行期间，乙方应负责购买施工意外险等相关保险，以确保工程期间的人员财产安全。
五、合同变更和解除1.合同变更：如在工程实施过程中，甲方和乙方需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订变更协议。
–经双方协商一致；–乙方出现重大违约行为；–甲方无法支付款项或违反合同约定。
六、争议解决对于因履行合同而发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。
七、附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
请根据具体情况修改和完善本合同内容，确保合同符合法律法规和双方的实际需求。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
低压配电室改造合同3篇
低压配电室改造合同3篇篇1低压配电室改造合同合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX工程有限公司鉴于甲方需要对低压配电室进行改造，现委托乙方进行改造工程，双方达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：低压配电室改造工程1.2 工程地址：XXXXXXXX1.3 工程内容：包括但不限于低压配电室设备更新、线路更改、安全保障设施加固等工作。
1.4 工程时间：合同签订后X天内完成。
第二条费用和支付安排2.1 本次工程总造价为XXX元（大写：XXX元整），由甲方负责支付。
2.2 支付方式：甲方在签订合同时支付合同总价的30%作为预付款，工程完成验收后支付剩余款项。
第三条工程参与方3.1 甲方在工程期间配合乙方进入低压配电室，并提供必要的工程资料和设备支援。
3.2 乙方在工程期间保证专业技术人员的到岗，并对工程进行全程监管。
第四条质量保障4.1 乙方承诺在改造工程中选用符合国家标准的配电设备，并确保安装、调试等工作符合相关规定。
4.2 乙方为本项目提供两年的免费维修服务，保证工程质量。
第五条违约责任5.1 任何一方未按照约定履行合同的，应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
第六条其他事项6.1 本合同以下关于工程的相关具体内容，具体实施细则以双方签订的施工协议中为准。
6.2 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：XXX工程有限公司日期：XXXX年X月X日以上为《低压配电室改造合同》内容，双方认真遵守合同条款，全力保障工程质量，确保工程圆满完成。
篇2低压配电室改造合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）鉴于甲方欲对其低压配电室进行改造升级，现委托乙方进行相应的工程施工，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程内容1.1 乙方将对甲方的低压配电室进行全面改造升级，包括但不限于更换老化设备，增加监控系统，提升整体供电能力等。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号（）
XXX项目
低压配电工程及商业变压器
施
工
合
同
发包方：
承包方：
签约时间：20 年月日
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑法》、《电力法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程的实际情况，双方通过友好协商达成协议，订立本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：低压配电工程及商业变压器
（二）工程地点：
（三）施工内容：
1. 新安装居民户表454只+楼梯照明户表41只+红白喜事房户表1只+车棚户表3只=495只；
2. 新安装商业户表53只+小区物管户表1只=54只；
3. 315KV商业变压器一个。
第二条合同工期
（一）开工日期：合同签订日期为准。
（二）合同工期：二个月 (特殊原因双方协商顺延）。
第三条工程价款
（一）该工程价款共计人民币：元，大写：元整。
（注：此价款不含IC卡预付电费及质保期满后的维护管理费用）。
第四条预付款及工程价款的支付方式
（一）双方约定的工程款支付的方式和时间：
支付方式：以银行转帐方式支付至承包人基本帐户。
支付时间如：工程竣工验收合格并完成搭火用电后5个工作日内支付80%，分房入住支付15%，质保期满后支付5%。
第五条双方的权利和义务
（一）甲方
1．甲方及时提供低压配电工程报批所需的相关文件及资料。
2．甲方在本合同签订后协助乙方按照相关规定办理并完成该项目建设工程的各项手续。
3．甲方保证按本合同相关约定支付工程价款。
4．甲方按照国家相关法律、法规及本合同约定对乙方建设过程进行监管。
5．在工程具备验收条件后，甲方负责在收到乙方书面验收请求之日起7日内组织验收。
若工程项目存在不合格的地方，甲方有权要求乙方限期整改。
6．在工程竣工验收合格5日内，组织人员接受乙方的工程移交。
（二）乙方
1．乙方按照本约定和法律的规定，履行并承担项目的建设管理相关责任。
2．严格按照国家“电力工程施工及验收规范”“质量检验及评定标准”，组织施工，保质保量，按合同规定时间如期完成任务、现行规范和施工安全操作规程要求组织施工，保证本工程按照合同约定的建设计划完成各阶段建设目标，确保质量和工期按时完成，并在工程验收合格后将工程移交甲方。
3．严格执行国家相关法律、法规和行业规定进行竣工验收。
4．若出现因乙方收到工程款后未支付民工及各项人工工资引起的上访、争议等事件，由乙方负责。
并按本合同总价额的10%承担违约金。
5．乙方在施工期间必须严格执行和遵守各项安全生产、防火管理的规定，接受甲方的督促、检查和指导。
建设过程中造成的人员伤亡、机械及事故安全责任以及本项目的债权、债务由乙方自行承担。
6．乙方严格按照国家“电力工程施工及验收规范”“质量检验及评定标准”，采购本合同项目建设期间的所有工程需要的合格材料，并附合格证书。
7．乙方应自行完成本合同项目工程，不得将项目工程进行转包。
乙方按照本约定和法律的规定，履行并承担项目的建设管理相关责任。
第六条工程质量
（一）工程质量为合格。
（二）工程质量的评定以国家或行业的现行质量检验评定标准为依据，并得到当地供电部门的认可。
（三）工程质量及保修期一年。
（四）对工程质量的争议，由双方共同选定符合资质的工程质量检测机构进行检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由相关责任方承担。
第七条违约责任
（一）若甲方未按本合同约定按期支付工程款项，甲方除必须继续支付外，并依逾期实际天数，按当次未履行合同价款的每日万分之三向乙方支付违约金。
（二）若因乙方的原因延期完工，按工程总价款每日万分之三承担违约。
（三）若乙方因自身原因造成停工超过15天，视为乙方违约，甲方有权终止合同并另行指定施工方。
（四）施工期间，甲方有义务协助调解各方矛盾，。
（五）因工程量增减或设计变更引起的工期调整，工期顺延。
（六）在甲方未结清工程款前，乙方对本合同所有物品保留所有权。
甲方不得将本合同所有物品迁移，变卖、出借、质押或作其它处理，否则依法追究民事责任；甲方在结清全部货款后即拥有本合同所有物品的所有权。
第八条其他
（一）甲方委派为本工程甲方现场代表，协助处理应由甲方完成的各项工作。
（二）乙方委派为本工程项目负责人，全面负责工程的施工管理，并配合甲方做好项目各项事宜。
（三）本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决，协商不成的诉讼解决。
（四）本合同未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本合同均具有同等法律效力。
（五）本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
此合同经双方盖章和法定代表人或授权代理人签字生效。
甲方：
地址：
法定代表（或委托）人：开户银行：
账号：乙方：公司地址：
法定代表（或委托）人：
开户银行：
账号：
20 年月日20 年月日。