XX小区低压配电工程合同
小区电力低压施工合同
小区电力低压施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和国家电力公司颁发的《电力工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称：小区低压电力施工工程二、施工内容及范围：1. 低压电力线路的铺设；2. 低压配电箱、开关箱的安装；3. 低压电缆的敷设；4. 施工图、竣工图、竣工资料的提供；5. 工程验收及保修等。
三、合同价款：本合同工程总造价为人民币元（大写：元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期：必须在年月日前竣工通电。
六、使用材料、规格：1. 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工；2. 材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：工程款分三次支付7.1 合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；7.2 所有工程完工，乙方出示电力公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够。
八、违约责任：1. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金；2. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；3. 双方因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。
九、争议解决：本合同履行过程中发生的争议，双方可先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。
低压配电工程合同范本
低压配电工程合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行低压配电工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________低压配电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成低压配电工程的施工，包括但不限于设备安装、电缆敷设、系统调试等工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____________元（大写：_________________________元整），上述金额为含税价格。
三、合同工期3.1 合同工期自甲方签字确认乙方施工方案之日起计算，预计____________个工作日完成。
具体工期以甲乙双方协商确定的为准。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，并通过甲方及相关部门的验收。
五、付款方式及进度5.1 合同签订后，甲方应向乙方支付合同金额的____________%作为预付款。
5.2 工程进度达到____________%时，甲方应向乙方支付合同金额的____________%作为进度款。
5.3 工程验收合格并经验收合格证书颁发后，甲方应向乙方支付合同金额的____________%作为尾款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____________%乘以逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付预付款、进度款和尾款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的____________%乘以逾期天数。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
低压配电工程合同范本
低压配电工程合同范本
---
低压配电工程合同
甲方（业主）：__________
乙方（承包商）：_________
鉴于甲方需要对其所在地进行低压配电工程的建设，经双方友好协商，达成以下协议：
1. 工程内容
乙方负责为甲方提供完整的低压配电系统，包括但不限于电缆、开关、保护装置等设备的
采购、安装和调试。
2. 工程质量
乙方承诺所提供的所有设备和材料均为全新、合格产品，并符合国家及行业的相关标准。
乙方还需确保施工质量，满足甲方的使用需求。
3. 工程进度
乙方需按照甲方提供的时间表进行施工，确保工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应的违约责任。
4. 付款方式
甲方同意按照以下方式支付工程款项：预付款30%，中期付款40%，竣工验收合格后支
付余款30%。
具体支付时间由双方另行商定。
5. 保修期限
乙方对所完成的低压配电工程提供一年的免费保修服务，保修期内如出现非人为损坏的设
备问题，乙方需及时修复或更换。
6. 合同终止
如遇不可抗力因素导致工程无法继续，双方可协商终止合同。
任何一方违反合同约定，另
一方有权提前终止合同。
7. 争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可提交至甲
方所在地的人民法院诉讼解决。
8. 其他条款
本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
低压配电室改造合同3篇
低压配电室改造合同3篇篇1低压配电室改造合同合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX工程有限公司鉴于甲方需要对低压配电室进行改造，现委托乙方进行改造工程，双方达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：低压配电室改造工程1.2 工程地址：XXXXXXXX1.3 工程内容：包括但不限于低压配电室设备更新、线路更改、安全保障设施加固等工作。
1.4 工程时间：合同签订后X天内完成。
第二条费用和支付安排2.1 本次工程总造价为XXX元（大写：XXX元整），由甲方负责支付。
2.2 支付方式：甲方在签订合同时支付合同总价的30%作为预付款，工程完成验收后支付剩余款项。
第三条工程参与方3.1 甲方在工程期间配合乙方进入低压配电室，并提供必要的工程资料和设备支援。
3.2 乙方在工程期间保证专业技术人员的到岗，并对工程进行全程监管。
第四条质量保障4.1 乙方承诺在改造工程中选用符合国家标准的配电设备，并确保安装、调试等工作符合相关规定。
4.2 乙方为本项目提供两年的免费维修服务，保证工程质量。
第五条违约责任5.1 任何一方未按照约定履行合同的，应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
第六条其他事项6.1 本合同以下关于工程的相关具体内容，具体实施细则以双方签订的施工协议中为准。
6.2 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：XXX工程有限公司日期：XXXX年X月X日以上为《低压配电室改造合同》内容，双方认真遵守合同条款，全力保障工程质量，确保工程圆满完成。
篇2低压配电室改造合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）鉴于甲方欲对其低压配电室进行改造升级，现委托乙方进行相应的工程施工，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程内容1.1 乙方将对甲方的低压配电室进行全面改造升级，包括但不限于更换老化设备，增加监控系统，提升整体供电能力等。
低压配电工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资建设的低压配电工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：低压配电工程设计、设备采购、安装、调试及验收等。
1.4 工程规模：________________1.5 工程总投资：________________二、工程进度及工期2.1 工程进度：按照工程量清单及施工图纸要求，乙方应在合同签订后________________内完成全部工程。
2.2 工期：________________，具体开工日期以甲方下达的开工令为准。
三、工程费用及支付方式3.1 工程费用：________________（大写：________________），包括设计费、设备费、安装费、调试费等。
3.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的________________作为预付款；（2）工程进度款按月支付，甲方在乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后，________________内支付；（3）工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后________________内支付工程尾款；（4）甲方有权根据工程进度及质量情况调整支付比例。
四、工程质量及验收4.1 工程质量：乙方应严格按照国家现行规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
4.2 验收：工程竣工验收合格后，甲乙双方应共同进行验收。
如乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工、补修，直至达到约定质量标准。
五、合同履行及违约责任5.1 甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
低压配电工程施工合同范文
低压配电工程施工合同范文一、合同双方甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________二、工程概况1. 工程名称：低压配电工程2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：包括但不限于低压配电设备的安装、调试、验收等工作。
三、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方需求。
2. 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全无事故。
3. 乙方应对施工过程中出现的问题及时进行处理，确保工程质量不受影响。
四、工期要求1. 乙方应根据合同约定的工期进行施工，确保工程按期完成。
2. 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方应及时与甲方协商解决。
五、合同价款及支付方式1. 本工程合同价款为人民币______元整（大写：____________________元整）。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付方式如下：a) 预付款：甲方应在合同签订后______日内支付合同总价款的______%作为预付款。
) 进度款：甲方应根据乙方提交的工程进度报告，按月支付工程款，直至工程完工。
c) 竣工款：甲方应在工程竣工验收合格后的______日内支付剩余的合同总价款。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工并要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
低压配电安装合同范本
低压配电安装合同范本甲方：（以下简称“业主”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“施工方”）地址：联系方式：鉴于甲方需要进行低压配电安装工程，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：低压配电安装工程1.2 工程地点：甲方指定的地点1.3 工程内容：包括但不限于低压配电柜的安装、接线、调试及相关附属工程。
1.4 工期：自合同签订之日起至__年__月__日__时止。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2 乙方报价应包含所有材料、设备、人工、交通、住宿等费用，并保证价格合理、真实。
第三条材料及设备3.1 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家标准的低压配电柜及相关设备。
3.2 乙方应在合同约定的时间内，将材料和设备运抵工程现场，并负责卸货。
3.3 乙方应对所提供的材料和设备质量负责，确保其安全、可靠、适用。
第四条施工质量及标准4.1 乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，不得擅自变更设计。
4.3 乙方应对施工过程中的安全、环保等方面负责，确保工程顺利进行。
第五条验收及保修5.1 工程完成后，乙方应按照国家标准和行业规范进行自检、互检和交接检。
5.2 甲方应按照合同约定对工程进行验收，验收合格后支付合同尾款。
5.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的竣工资料，并按照合同约定进行保修。
第六条付款及结算6.1 本工程付款分为三次，具体付款比例和时间如下：1）合同签订后，甲方支付合同总价款的__%；2）工程进度达到__%时，甲方支付合同总价款的__%；3）工程验收合格并支付尾款。
6.2 乙方应提供正规发票，甲方按照税法规定支付税费。
第七条违约责任7.1 乙方未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的__%。
7.2 甲方未按照合同约定支付款项，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
低压配电工程承包合同
低压配电工程承包合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________公司地址：____________________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：__________公司地址：____________________________联系方式：_______________________第一章工程概况1.1 工程名称：低压配电工程1.2 工程地点：____________________________1.3 工程规模：____________________________1.4 工程内容：包括低压配电线路、配电柜、电缆敷设等。
第二章工程承包范围2.1 乙方承包范围：按照甲方提供的工程图纸和技术要求，完成本工程的全部施工内容。
2.2 乙方承包责任：乙方应保证工程质量、安全、环保等方面符合国家及地方相关法律法规要求。
第三章工程期限3.1 工程开工日期：____________________________3.2 工程竣工日期：____________________________3.3 工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后可进行延期。
第四章工程质量及验收4.1 乙方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。
4.3 验收合格：工程验收合格后，甲方应及时支付工程款项。
4.4 验收不合格：工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。
第五章工程款项及支付5.1 工程款项：本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2 支付方式：甲乙双方协商一致的支付方式。
5.3 预付款：甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方预付款，金额为合同总价的____%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号（）
XXX项目
低压配电工程及商业变压器
施
工
合
同
发包方：
承包方：
签约时间：20 年月日
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑法》、《电力法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程的实际情况，双方通过友好协商达成协议，订立本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：低压配电工程及商业变压器
（二）工程地点：
（三）施工内容：
1. 新安装居民户表454只+楼梯照明户表41只+红白喜事房户表1只+车棚户表3只=495只；
2. 新安装商业户表53只+小区物管户表1只=54只；
3. 315KV商业变压器一个。
第二条合同工期
（一）开工日期：合同签订日期为准。
（二）合同工期：二个月(特殊原因双方协商顺延）。
第三条工程价款
（一）该工程价款共计人民币：元，大写：元整。
（注：此价款不含IC卡预付电费及质保期满后的维护管理费用）。
第四条预付款及工程价款的支付方式
（一）双方约定的工程款支付的方式和时间：
支付方式：以银行转帐方式支付至承包人基本帐户。
支付时间如：工程竣工验收合格并完成搭火用电后5个工作日内支付80%，分房入住支付15%，质保期满后支付5%。
第五条双方的权利和义务
（一）甲方
1．甲方及时提供低压配电工程报批所需的相关文件及资料。
2．甲方在本合同签订后协助乙方按照相关规定办理并完成该项目建设工程的各项手续。
3．甲方保证按本合同相关约定支付工程价款。
4．甲方按照国家相关法律、法规及本合同约定对乙方建设过程进行监管。
5．在工程具备验收条件后，甲方负责在收到乙方书面验收请求之日起7日内组织验收。
若工程项目存在不合格的地方，甲方有权要求乙方限期整改。
6．在工程竣工验收合格5日内，组织人员接受乙方的工程移交。
（二）乙方
1．乙方按照本约定和法律的规定，履行并承担项目的建设管理相关责任。
2．严格按照国家“电力工程施工及验收规范”“质量检验及评定标准”，组织施工，保质保量，按合同规定时间如期完成任务、现行规范和施工安全操作规程要求组织施工，保证本工程按照合同约定的建设计划完成各阶段建设目标，确保质量和工期按时完成，并在工程验收合格后将工程移交
甲方。
3．严格执行国家相关法律、法规和行业规定进行竣工验收。
4．若出现因乙方收到工程款后未支付民工及各项人工工资引起的上访、争议等事件，由乙方负责。
并按本合同总价额的10%承担违约金。
5．乙方在施工期间必须严格执行和遵守各项安全生产、防火管理的规定，接受甲方的督促、检查和指导。
建设过程中造成的人员伤亡、机械及事故安全责任以及本项目的债权、债务由乙方自行承担。
6．乙方严格按照国家“电力工程施工及验收规范”“质量检验及评定标准”，采购本合同项目建设期间的所有工程需要的合格材料，并附合格证书。
7．乙方应自行完成本合同项目工程，不得将项目工程进行转包。
乙方按照本约定和法律的规定，履行并承担项目的建设管理相关责任。
第六条工程质量
（一）工程质量为合格。
（二）工程质量的评定以国家或行业的现行质量检验评定标准为依据，并得到当地供电部门的认可。
（三）工程质量及保修期一年。
（四）对工程质量的争议，由双方共同选定符合资质的工程质量检测机构进行检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由相关责任方承担。
第七条违约责任
（一）若甲方未按本合同约定按期支付工程款项，甲方除必须继续支付外，并依逾期实际天数，按当次未履行合同价款的每日万分之三向乙方
支付违约金。
（二）若因乙方的原因延期完工，按工程总价款每日万分之三承担违约。
（三）若乙方因自身原因造成停工超过15天，视为乙方违约，甲方有权终止合同并另行指定施工方。
（四）施工期间，甲方有义务协助调解各方矛盾，。
（五）因工程量增减或设计变更引起的工期调整，工期顺延。
（六）在甲方未结清工程款前，乙方对本合同所有物品保留所有权。
甲方不得将本合同所有物品迁移，变卖、出借、质押或作其它处理，否则依法追究民事责任；甲方在结清全部货款后即拥有本合同所有物品的所有权。
第八条其他
（一）甲方委派为本工程甲方现场代表，协助处理应由甲方完成的各项工作。
（二）乙方委派为本工程项目负责人，全面负责工程的施工管理，并配合甲方做好项目各项事宜。
（三）本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决，协商不成的诉讼解决。
（四）本合同未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本合同均具有同等法律效力。
（五）本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
此合同经双方盖章和法定代表人或授权代理人签字生效。
甲方：
地址：
法定代表（或委托）人：
开户银行：
账号：
20 年月日乙方：公司
地址：
法定代表（或委托）人：
开户银行：
账号：
20 年月日。