加固工程协议书(1)
河堤加固合同三篇
河堤加固合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________鉴于甲方需要对河堤进行加固工程，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，就河堤加固工程达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：____________河堤加固工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：对河堤进行加固处理，包括____________等。
二、合同价格2.1 双方确认，乙方向甲方的河堤加固工程服务，合同总价为人民币____________元（大写：________________________元整），币种为人民币。
2.2 合同价格包括但不限于：工程设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等一切与工程相关的费用。
2.3 合同价格如需调整，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
三、合同履行3.1 乙方向甲方承诺，在合同约定的工程期限内，按照约定的质量标准完成河堤加固工程。
3.2 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。
3.3 甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。
3.4 乙方应严格按照国家有关法律法规和工程设计要求，进行施工，确保工程质量。
四、工程期限4.1 双方确认，河堤加固工程的合同工期为____________天。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。
4.3 甲方如因自身原因导致工程延期，应承担因此产生的额外费用，并向乙方支付延期违约金，违约金为合同总价款的____________%。
五、质量保证5.1 乙方对完成的河堤加固工程质量承担____________年的质保责任。
5.2 质保期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____________日内进行修复，直至达到约定的质量标准。
5.3 质保期内，乙方应按约定售后服务，确保工程正常运行。
水渠加固协议书
水渠加固协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对位于________________（水渠位置）的水渠进行加固工程，乙方具有相应的施工资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就水渠加固工程达成如下协议：第一条工程内容1.1 本工程为水渠加固工程，具体包括但不限于水渠的清淤、加固、防渗处理等。
1.2 工程的具体施工范围、技术要求和施工标准按照甲方提供的设计文件和施工图纸执行。
第二条工程期限2.1 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2.2 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，并接受甲方的监督和检查。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）________________元整（￥_______）。
4.2 甲方应按照以下方式支付工程款：4.2.1 合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款；4.2.2 工程进度达到____%时支付总价款的____%；4.2.3 工程竣工验收合格后支付至总价款的____%；4.2.4 余款在工程质保期满后____天内支付。
第五条工程变更5.1 工程实施过程中，如甲方提出变更要求，应书面通知乙方，并双方协商一致后执行。
5.2 因变更导致的工程量增减，双方应根据实际情况协商调整工程价款。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在收到通知后____天内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
第七条工程保修7.1 乙方对工程承担保修责任，保修期为工程竣工验收合格之日起____年。
房屋加固维修合同范本6篇
房屋加固维修合同范本6篇篇1甲方（业主）：__________________乙方（施工单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋加固维修工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：房屋加固维修工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程内容：对甲方房屋进行加固维修，包括（具体工程内容需详细说明）。
二、工程期限工程开工日期：____年____月____日。
工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程费用及支付方式1. 工程总价款为人民币____元（大写：____元整）。
该费用包括工程所需材料费、人工费、管理费等一切相关费用。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方工程总价款的____%作为预付款。
3. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
4. 支付方式：____（如：现金、银行转账等方式）。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准进行设计、施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的____日内组织验收。
4. 验收标准：按照国家和地方现行的相关规范、标准执行。
五、工程保修1. 工程保修期为____年，自工程竣工之日起计算。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期内，甲方发现工程存在质量问题，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后的____日内进行维修。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应向乙方支付工程总价款____%的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工的，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款____%的违约金。
3. 因乙方施工质量原因导致工程出现问题的，乙方应承担相应的损失赔偿责任。
工程施工加固合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程施工加固事宜，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容，如：加固柱子、梁、板等]1.4 工程规模：[工程规模，如：加固面积、加固长度等]1.5 工程工期：[工程工期，如：自合同签订之日起[工期天数]日内完成]二、双方责任与义务2.1 甲方责任与义务：2.1.1 提供施工图纸、技术资料等相关文件；2.1.2 按时支付工程款；2.1.3 配合乙方进行现场施工，确保施工顺利进行；2.1.4 按时验收工程质量。
2.2 乙方责任与义务：2.2.1 按甲方要求进行工程施工加固；2.2.2 严格遵守国家有关施工安全、质量的规定，确保施工安全、质量；2.2.3 按时完成工程任务；2.2.4 在施工过程中，对现场进行合理布局，确保现场整洁；2.2.5 工程完成后，乙方应将施工现场清理干净。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：[支付方式，如：按工程进度分期支付或一次性支付]3.2 工程款支付比例：[支付比例，如：合同签订后支付30%，工程验收合格后支付70%]3.3 付款时间：[付款时间，如：每月[日期]前支付上个月工程款]四、工程质量与验收4.1 工程质量：乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到优良标准。
4.2 验收：工程完成后，由甲方组织相关人员进行验收。
验收合格后，甲方应在[日期]内支付工程款。
五、违约责任5.1 甲方未按时支付工程款，应向乙方支付[违约金比例]%的违约金。
5.2 乙方未按时完成工程任务，应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。
5.3 双方违反合同约定的其他违约行为，应承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
加固免责协议书范本
加固免责协议书范本甲方（以下简称甲方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：_____________________________乙方（以下简称乙方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方委托乙方进行加固工程，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本加固免责协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________________________1.2 工程地点：___________________________1.3 工程范围：___________________________1.4 工程期限：___________________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
2.2 甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工图纸等。
2.3 甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸的要求，完成加固工程。
3.2 乙方应保证施工质量，符合国家和地方的相关规定。
3.3 乙方应遵守安全生产规定，采取必要措施，确保施工安全。
第四条免责条款4.1 因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方互不承担违约责任。
4.2 因甲方原因导致工程延期或变更，乙方不承担由此产生的额外费用和责任。
4.3 乙方在施工过程中，如因甲方提供的施工条件或图纸存在缺陷导致损失，甲方应负责赔偿。
第五条违约责任5.1 甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任，并支付违约金。
维修加固施工合同6篇
维修加固施工合同6篇篇1维修加固施工合同一、甲方委托乙方进行维修加固施工，双方达成如下协议：二、项目描述1. 项目名称：维修加固施工项目2. 项目地址：_________3. 项目概况：本项目为甲方房产的维修加固工程，包括但不限于建筑结构、水电设备等方面的维修加固工作。
三、服务内容1. 维修加固工程：乙方将根据甲方房产的实际情况，提供专业的维修加固方案，并进行相应的施工工作。
2. 工程进度：乙方将确保工程按时完成，保质保量。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：维修加固施工合同金额为_______元整。
2. 支付方式：甲方将在工程开工前支付30%的合同价款作为预付款，余款在工程竣工后支付。
五、合同履行期限1. 合同履行期限为______（天/月），自_________。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定质量和工期完成工程，甲方有权要求乙方限期改正，逾期仍不改正的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方限期支付，逾期仍不支付的，乙方有权暂停工程，直至收到全部合同价款。
七、保密条款1. 本合同签订后，双方应保守本合同内容及工程施工过程中涉及的机密信息，不得擅自向第三方透露。
八、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院诉讼解决。
九、其他1. 本合同未尽事宜，双方应协商解决，并作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、附则1. 本合同一式___份，双方各持___份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签约日期：______________ 签约日期：______________以上为维修加固施工合同的具体内容，双方需严格遵守合同约定，共同确保工程质量和工程进度的顺利完成。
房屋结构工程加固合同3篇
房屋结构工程加固合同3篇篇1房屋结构工程加固合同一、甲方委托乙方对甲方现有房屋进行加固工程，为保障房屋结构安全，甲乙双方达成以下协议：二、加固范围1. 乙方对甲方房屋的结构进行全面检测，确定加固范围，并制定详细的加固方案。
2. 加固范围包括但不限于房屋的基础、柱墙、梁、楼板等部位。
3. 乙方应当在加固工程前向甲方提供详细的加固方案，并征得甲方同意后方可开工。
三、工程进度1. 乙方应当按照双方约定的时间节点完成加固工程，并保证工程质量。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应当按照国家相关标准和规定进行施工，确保加固工程质量。
2. 加固工程完成后，乙方应当提供相关的质量检测报告，并对加固工程进行保修。
五、费用结算1. 加固工程费用按照双方约定的方式进行结算，甲方应当按时支付工程款。
2. 工程结算时，乙方应当向甲方提供详细的费用清单，确保费用的合理性。
六、保密条款1. 双方应当保守加固工程的相关技术和施工信息，不得向第三方泄露。
2. 乙方应当对加固工程的技术资料进行保密，不得擅自复制或传播。
七、违约责任1. 如一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致工程无法进行或影响工程质量，应当承担相应的责任。
八、合同解除1. 合同任何一方均有权提前通知对方解除合同，但应当提前三十天通知对方。
2. 合同解除后，双方应当协商处理未完成的工程事宜，并支付相应的费用。
九、其他1. 本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
2. 合同的修改或补充应当经双方书面协商确定后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为房屋结构工程加固合同范本，详细内容可根据实际情况进行修改和调整。
愿双方遵守合同约定，共同维护房屋结构安全。
篇2房屋结构工程加固合同甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为拥有某房屋产权的合法所有者，现拟对该房屋进行结构工程加固，为保障您的合法权益，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方承诺根据国家相关法规和标准，为甲方的房屋进行结构工程加固，确保工程质量和安全。
桥梁加固施工安全协议书
桥梁加固施工安全协议书甲方（建设单位）：_______________乙方（施工单位）：_______________鉴于甲方委托乙方进行桥梁加固工作，双方本着相互合作与信任的原则，依据国家有关安全生产法律法规，特订立本安全协议书，以确保工程施工期间的安全无事故。
一、安全责任1. 甲方负责提供符合国家安全标准的施工环境及必要的安全设施。
2. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格按照施工规范操作，保证工程质量和施工安全。
3. 乙方应配备专职安全员，对施工现场进行日常的安全监督和管理。
4. 甲乙双方必须定期召开安全会议，及时解决施工中出现的安全问题。
二、安全措施1. 施工现场必须设置明显的警示标志和安全防护栏杆，确保无关人员不得进入危险区域。
2. 所有施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护装备。
3. 施工设备和机械必须经过严格检查，确认安全可靠后方可使用。
4. 对于特殊工种的操作人员，必须持证上岗，并接受专业的安全培训。
5. 施工过程中，应随时监控现场的安全状况，发现隐患及时处理。
三、应急预案1. 乙方应根据施工现场的具体情况，制定详细的应急预案，包括但不限于火灾、结构坍塌等紧急情况的处理程序。
2. 应急预案应包括报警流程、人员疏散路线、应急救援队伍的组织等内容。
3. 定期进行应急演练，确保所有人员熟悉预案内容，提高应对突发事件的能力。
四、违约责任1. 如因乙方未遵守安全操作规程导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因甲方提供的施工环境不符合安全标准导致事故，甲方应承担相应责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收合格为止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同协议书总包单位：_____________________________________________分包单位：_____________________________________________第一条工程概况 (3)第二条承包范围 (3)第三条价款与计量 (3)第四条付款 (4)第五条工期要求 (4)第六条工期延误 (5)第七条不可抗力 (5)第八条变更与变更计价 ....................................................................第九条技术质量 (6)第十条材料管理 (7)第十一条总包方供应资源 ....................................................................第十二条现场及人员管理 (8)第十三条总包方一般职责 (8)第十四条分包方一般职责 (9)第十五条检查与验收 (11)第十六条竣工决算 (11)第十七条环保与职业安全 (12)第十八条合同文件组成与解释顺序 (12)第十九条合同使用的语言文字及适用法律 (12)第二十条违约 (13)第二十一条保修 (13)第二十二条履约保函或履约保证金.........................................................第二十三条保险 (14)第二十四条合同生效与终止 (14)第二十五条争议与裁决 (14)第二十六条未尽事宜 (15)第二十七条其它约定 (15)结构加固分包合同总包单位：___________________________________________分包单位：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________________________ 工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 第二条承包范围结构加固工程第三条承包方式包工包料第四条定价原则依据《北京市2005年房屋修缮定额》和市场价协商定价。
第五条合同价款合同价款；_______________________ 元金额大写：__________________________ （人民币）1. 特别说明：1）合同为固定单价合同，合同价款均包括分包方为履行本合同约定的义务和职责，完成设计图纸内容，并达到设计验收标准，承担自身经营风险，满足国家规范、规程、标准和设计要求，达到业主、监理、总包方满意所发生的一切相关费用。
2）结算时双方确认工作范围，按实际工作范围和施工内容进行结算。
3）合同价款还包括因施工不良或缺陷及瑕疵而造成剔凿、返工、改良、修补等支出以及在合同保修期内发生的保修费用。
4）任何因市场物价波动、生活费用提高、人员工资的提高、政府税收与收费的调整以及政府与行业主管部门红头文件的颁发而起的分包方的实际支出的增减，均属于分包方自身经营风险，视为已经事先充分估计并已经列入合同价款之中。
第六条付款1. 本工程无预付款2. 进度款总包方根据业主方付款情况支付乙方进度款。
3. 下列情况不予以计量与付款1）分包方强行施工的；2）不能证明施工质量合格的；3）分包方自身原因返工的；4）未经监理单位、总包方验收的【包括阶段验收】4. 资金风险共担1）鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。
在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，在总包方未按时收到业主相应款项情况下，分包方表示理解与宽容，不要求总包方按时足额付款到位；2）分包方同意总包方按业主实际支付给总包方的比例来支付其进度款；3）任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
第七条工期要求1. 开工日期：_____ 年_____月_日1）加固工程完工日期：________ 年_月_日2）新增钢楼梯完工日期：________ 年____ 月_日2. 以上总工期和阶段工期已经考虑下列因素1）法定节假日或公休日；2）不利的气候条件【不可抗力除外】；3）与其它施工工序间不可避免的交叉作业影响；4）政府职能部门的执法检查、各种奖项的评比检查；5）分阶段、分区段检查验收。
3. 分包方须按总包方之总控进度计划施工，确保每周之工作均在总包方之总控进度计划内完成;如分包方不能按总包方总控计划完成其工作，分包方须按总包方指令无偿追加现场使用的设备、机具、人员投入，以满足总包方、业主的合理进度要求为止。
如分包方在追加现场使用的设备、机具后，仍然不能达到总包方、业主之合理要求时，总包方有权另行聘请其它分包商承建上述工程，分包方承担所有相关费用并承担违约赔偿责任。
4. 根据本工程总体工期考虑，总包方有权要求分包方优先完成分包工程的某项或多项工作，在现场条件许可并可以实施的情况下，分包方应尽量满足并遵从总包方要求，且不得延误剩余部分的工作。
5. 非总包方原因【不可抗力除外】造成工期延误，每拖延一天罚款2000元，并承担总包方一切相关损失。
6. 劳动力保障为确保本工程如期完工，分包方应根据工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力。
第八条工期延误1. 因以下任何一项原因造成分包方延误实施分包工程的，经总包方项目经理书面确认，分包工程的竣工时间相应延长：1）非分包单位造成工程延误，而且总包单位根据总包合同已经从业主获得与分包合同相关的竣工时间的延长；2）总包方未按约定时间提供开工条件、施工条件等造成的延误。
如：其他分包商的非正常影响，结构严重偏差；3）总包方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成分包合同工期延误；4）不可抗力【有关定义见第九条】等其它非分包原因造成分包工程的延误；2. 因业主原因造成工期延误需经业主认可并同意给总包方进行工期补偿。
3. 分包方在上述任一事件发生后的匕天内，就延误的工期以书面的形式向总包单位提出报告。
如果索赔事件具有持续的影响，则分包单位应每隔2天发出一份报告，事件影响结束之日起5天内提交最终报告给总包方。
总包方在收到报告后5天内就报告内容予以答复或提出修改意见，否则视为已经同意。
第九条不可抗力1. 不可抗力指业主、总包方、分包方都不可预见、不可避免、不能克服的超出一般防范能力的事件。
此类事件的发生给合同一方的履约造成不可能或减弱。
不可抗力包括：1）地震、洪水、海啸、飓风、台风、剧烈雷击等天灾以及恶劣气候；（以气象资料以中央气象台记录为准）2）战争、敌对行动【无论是否宣战】；3）叛乱、暴动、军事政变、内战；4）暴乱、骚乱、游行示威或混乱【分包方自身及相关联的人员内部并且是从事本工程而发生的事件除外】；5）空中飞行物体坠落;6）音速或超音速飞行物或装置产生的压力波；7）国家重大庆典、国外政府首脑或国际政要到访、全国人大或政协会议、全国党代会等重大政治事件要求停工或进行各项管制而影响到工期；8）由于法律法规的变更或后续颁布的法律法规导致本合同在法律上不合法。
2. 不可抗力事件发生后，分包方应立即通知总包方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并根据总包合同的约定处理。
不可抗力事件结束后48小时内分包方向总包方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
不可抗事件持续发生，分包方应每隔3天向总包方报告一次受害情况。
不可抗力事件结束后7天内，分包方向总包方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3. 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别承担：1）下列费用由总包方向业主索要回来以后支付给分包方：i. 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害。
ii. 停工期间，分包方应总包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用。
iii. 分包工程所需清理、修复费用。
2）分包方人员伤亡由自身负责，并承担相应费用。
3）分包方机械设备损坏及停工损失，由分包方自行承担。
4）延误的工期相应顺延。
4. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十条技术质量1. 总则1）分包方应严格按照本合约和现行规范安排组织本分包工程的施工作业。
严格确保施工质量满足规范和设计要求。
2）分包方应选派业务水平较高、经验丰富的专业施工技术人员和操作人员在本工程施工。
3）施工作业人员需持有有效的北京市劳动局、建委颁发的上岗证，并提供加盖单位公章的复印件，报总包方备案。
结构加固工程质量验收达到：合格2. 标准与规范工程材料应满足现行设计图纸国家与地方标准、规范以及行业规范标准要求：1）施工图纸及设计师的要求2） 《建筑工程质量检验评定统一标准》3） 《混凝土结构工程施工及验收规范》4） 《混凝土用建筑锚栓技术规程》5） 《混凝土结构后锚固技术规范》6） 《建筑钢结构焊接技术规程》7） 《施工现场临时用电安全技术规范》8） 《建设工程施工现场供用电安全规范》9） 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》10） 《建筑安装工程资料管理规定》11） 其它相关规范、标准、规程12） 国家、地方、行业后续颁布的规范、标准、规程上述标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处 ，按较为严格标准执行。
3. 成品保护1） 分包方在施工中应采取恰当的措施对成品进行妥善保护。
2） 钢板等材料运输、 装卸过程中严禁抛掷和倾倒。
进场后，要按品种、规格分别堆放整齐, 作好标识，堆放高度不能超过 2m 。
3） 在吊放操作平台脚手架或安装模板、搬运材料时，防止碰撞已砌筑完成的墙体。
• 第十条材料管理1. 计划管理1）分包方进场前_天内，应依据总包方的总进度计划提交工程所需的材料设备的名称、 规格型号、单位、数量、供应时间及其送达地点。
2）进场的物资材料应满足总包方制定的月计划、周计划施工进度要求。
2. 物资进、退场要求1） 所有物资、设备须经过总包方书面同意后方能进场。
供应时间早于清单规定的日期，总 包方可拒绝进入现场，由分包方自行安排场地；2） 所有进、退场材料物资应提前 1小时向总包方申报物资进、退场计划，经总包方相关人员签字同意后，由分包方向总包方申请填制生产要素出入许可证，报至总包方项目经 理部相应部门确认后，方可组织物资进退场；否则严禁进退场。
3）生产要素出入许可证［一式四份］，需明确进出场时间、车号、物资名称、进出场理由及分GB50300-2001 GB50204-2002 报批稿 JGJ171-2004 JGJ81-2002 JGJ46-2005 GB50194-93 CECS146: 2003 DB11/695-2009包方负责人签名。