建设工程合同补充协议
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑工程合同补充协议书范本
建筑工程合同补充协议书范本建筑工程合同补充协议书范本「篇一」发包人： (甲方) 承包人： (乙方) 工程名称：甲方双方就本工程的施工，于______年______月______日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号：号，下称原合同)，为了便于工程顺利施工，双方同意对原合同补充如下：1、由于原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约万立方米，造价约万。
2、由于存在土方缺口，因此需要增加回填土方约万立方米，造价约万。
3、原合同第页第81.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。
当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。
4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签订日期：年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇二」发包人：承包人：双方于______年______月______日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》(合同编号：FZ-KQ-前期011)(以下简称原合同)。
现因工程需要，将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙，根据本工程的实际情况，经双方协商，特制订本补充协议。
本补充协议与原合同具有同等的法律效力。
当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准，本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。
一、工程概况：工程名称：丰泽苑三期临时钢结构围墙工程工程地点：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期用地范围内工程内容：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期临时钢结构围墙工程的施工及保修资金来源：自筹二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装，包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部内容。
三、合同工期：施工工期：合同签订后25个日历日。
四、质量标准工程质量标准：工程质量标准合格。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
项目建设工程施工合同补充协议书7篇
项目建设工程施工合同补充协议书7篇篇1鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过补充协议明确施工过程中的各项事宜，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。
双方确认，本补充协议中的条款与工程概况紧密相关，确保施工过程的顺利进行。
三、工程进度与工期调整1. 双方经协商同意，根据项目的实际情况，对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整细节详见附件《工期调整计划》。
2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程价款调整1. 根据项目实际情况，经双方协商，对原合同约定的工程价款进行相应的调整。
具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。
2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。
五、材料设备供应1. 双方约定，施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下原则：首先确保质量，其次考虑成本，并在保证工期的前提下进行。
2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
六、工程质量与验收标准1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协议的约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。
如工程质量不符合约定，施工单位应承担相应的违约责任。
七、安全文明施工1. 施工单位应制定安全文明施工方案，确保施工现场安全、整洁。
2. 施工过程中如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。
具体违约责任及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
建设工程补充协议5篇
建设工程补充协议5篇第1篇示例：建设工程补充协议1.0 为了加强建设工程管理，规范建设工程补充协议的签订和执行，保障建设工程的顺利进行，特制定本《建设工程补充协议》。
2.0 补充协议的签订2.1 在建设工程进行中，若发生一些与原合同内容有关而未能在原合同中详细规定的事项，需另行确定的，双方可签订补充协议。
2.2 补充协议应当明确引用原合同的编号、日期等相关内容，对补充的事项作出详细的规定。
2.3 补充协议的签订应当经各方合法代表人或授权代表签字盖章，并具有法律效力。
3.1 补充协议的内容应当与原合同的内容相一致，不得违反法律、法规的规定。
3.2 补充协议的内容包括但不限于工程变更、工程造价调整、工程工期延长等。
3.3 补充协议的签订应当是基于充分协商的结果，双方在平等、自愿的基础上达成一致意见。
4.1 补充协议一经签订，即具有法律效力，对双方具有约束力。
4.2 补充协议中明确的事项应当按照协议的规定执行，双方应积极配合，履行各自在协议中承担的义务。
4.3 如补充协议中的内容需要办理手续或备案，双方应当按照相关程序及时办理，确保协议的落实。
5.1 对于已签订的补充协议，若双方认为需要变更的，可协商一致后签订变更协议。
变更协议同样应当符合前述的签订要求。
5.2 对于已签订的补充协议，若一方提出要求解除的，需提前书面通知对方，并经协商一致后签订解除协议。
6.1 补充协议是对原合同的补充，具有同原合同一样的法律效力。
6.3 对于补充协议的执行过程中发生的争议，双方可通过友好协商解决，也可选择向有关部门寻求帮助解决。
7.1 本协议应当遵循国家法律、法规的规定，不得违反国家法律、法规。
7.2 本协议自签订之日起生效，自双方各自履行完毕各自在协议项下的全部义务之日终止。
7.3 本协议内容及效力变更、补充均须经双方书面同意并签订补充协议。
7.4 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
8.0 出现不能识别或补充协议签订过程中所涉及的其他事宜，按照相关法律法规的规定执行。
工程补充协议模板8篇
工程补充协议模板8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素，如设计变更、工程量增减等，双方有必要通过本补充协议对原合同相关条款进行明确、补充和修订。
本协议为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
二、工程概况及范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：依据原合同约定，补充具体施工内容和范围。
4. 乙方须按照甲方要求及施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
三、工程进度与工期1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方应全力配合，确保工程进度。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出合理索赔。
具体索赔金额双方另行协商。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任和损失赔偿责任。
四、合同价格及支付方式1. 根据工程实际情况，对原合同价格进行相应调整。
具体调整细节附后。
2. 支付方式：依据原合同约定的支付方式，补充具体支付细节和节点。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法有效的发票。
五、质量保证与安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家及地方相关施工质量、安全、文明施工规范，确保施工过程安全可控。
2. 甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查，发现违规行为有权要求乙方整改。
3. 如因乙方原因发生重大安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应按时、按量供应，确保工程进度。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
3. 双方应共同制定材料设备验收标准，确保工程质量。
七、违约责任及索赔1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.建设工程合同补充协议篇一：建设工程施工合同补充协议建设工程施工合同补充协议建设单位:施工单位：日期：XX年月日建设工程施工合同补充协议发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。
为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。
第一条工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、建设规模：㎡文档资料Word.4、层数：5、工程结构形式：6、工程承包范围：设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。
甲方分包的范围：人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。
7、承包方式：包工包料。
按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
8、合同工期：开工日期：；竣工验收日期：。
9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。
10、合同价款：本合同造价暂定为人民币（大写）万元，小写元。
第二条工程造价确定及结算方式一、计价依据本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。
执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以下简称《省定额》和《费用定额》。
文档资料Word.二、费用定额有关费率计取规定：以人工费为计费基础，取费基数为53元/工日。
1、通用措施费：建筑工程为% ；装饰工程为%；安装工程为%。
室内空气污染测试费由甲方统一缴纳，不再扣除乙方费用。
冬季施工费按冬季施工期实际发生工程量按各项工程规定费率计价。
(建筑工程为3%、装饰和安装工程为%)，计取冬季施工费的定额项目不再计取雨季施工费。
冬季施工期以黑龙江省建筑安装工程费用定额规定的日期为准（11月5 日至下年3月31日并执行建筑工程冬期施工规程JGJ104-97相关规定）2．企业管理费：建筑工程为16%；装饰工程为11%；安装工程为16%。
3、利润：建筑、装饰和安装工程为20%。
4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利3%，但甲方指定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利。
三、人工费、材料费和机械费找差规定：1、人工费价差：建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。
2、材料费价差：钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖文档资料Word.管件等按该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结算，不再计取采保费。
3、机械费价差：执行定额价格，不找市场差价。
四、总承包服务费：1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4% 计取总包管理费。
总包管理费单独结算，不参与总价让利。
2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用。
五、安全生产措施费：按照《黑龙江省建设工程安全生产措施费使用管理办法》、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》问题解释（第1号）的规定执行。
工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。
工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安全生产措施费。
施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等。
按实际发生乙方支付（不能超出临时设施费）。
六、规费：按照省、市建设行政主管部门核定的承包方文档资料Word.规费标准计取。
未经核定的不得计取。
七、税金按省、市相应结算文件规定执行。
以上没有提到的费率均不计取。
八、设计变更、现场签证：设计变更计价：按主体工程的取费进行计算。
对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方现场代表、监理工程师不予确认，并不予结算。
九、定额中没有的项目，而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额，无补充定额的，该项目开工前报甲方协商定价，未经甲方定价的，不予结算。
十、其它费用约定：1、乙方“水费、电费”结算办法：水费、电费由甲方向供排水、供电部门缴纳，费用由乙方承担（水、电费单价不超出定额单价）。
塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算，否则不予结算。
塔吊基础可以按本条标准计取费用，越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金。
第三条工程款的支付与程序一、本工程不支付预付工程款。
二、基础及主体工程按形象进度的50%拨付，主体封闭后付主体的70%，装饰按形象付50%，装饰完成后付85%。
工文档资料Word.程竣工，经过三方（建设单位、监理单位、施工单位）验收合格后，工程款支付至乙方承建工程实际完成总价的80%，竣工验收合格后一个月进行竣工结算，竣工结算完成后，并经过质检站验收合格，除质检站预留3%的质量保证金外，工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价的97%。
拨款阶段：地下阶段：第一次：土方施工完；第二次：桩基础施工完；第三次：施工至主体正负零。
主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段：按月进行结算。
三、质量保证金返回时间为5年，质量保证期限依据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保证金在质量保证期满1年且无质量问题时无息返回50%，在质量保证期满2年且无质量问题时无息返回40%，在质量保证期满5年且无质量问题时无息返回10%。
四、每月25日前，由乙方向甲方经济部报送甲方工程师、监理工程师签字盖章确认的月形象进度申报表（上月21 日至本月20日），经济部提供统一格式。
五、如处于冬季施工期，乙方于冬季施工开始和结束后3日内向甲方经济部报送冬季施工期形象进度申报表。
六、每月30日前，由乙方向甲方经济部报送经甲方现场代表、监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份。
甲方经济部造价工程师于10日内审核完签字盖文档资料Word.章，并于10日内向乙方支付审核后的当月工程月进度结算款。
第四条材料设备供应一、甲、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量保证文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。
二、所有与乙方施工工程有关的材料设备（包括甲供材料设备）到货后，乙方应按相关规定及《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定进行详细验收并对该产品的质量问题负责。
三、乙方采购的材料、设备未经甲方及监理同意，或者与甲方认定的样品、品牌不符或以次充好，以假充真，乙方应立即运出施工现场；已经运用到工程上去的，应当推倒或拆除，发生的费用和损失由乙方负责，并且要求乙方重新订货安装，工期不予顺延，并承担由此给甲方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任。
第五条甲方责任一、甲方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络，审批乙方的施工组织设计。
二、甲方负责审批乙方的项目施工进度计划，并检查落文档资料Word.实执行情况：随时检查工程质量，对工程质量进行全过程控制；组织生产例会，协调安排整个工程生产；组织对工程的实施验收。
三、工程施工前，甲方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进行技术、质量、安全交底。
四、甲方负责提供完整的设计图纸五套（包含竣工图两套）、工程地质和地下管线资料。
五、甲方负责协调乙方和甲方另行分包的配套各专业分包单位的协助关系。
六、甲方负责设计变更、承包范围之外的现场签证，进度拨款、竣工结算工作的审批。
七、甲方另行分包的工程，需甲方协调分包与乙方签订安全生产协议，并服从乙方管理。
第六条乙方责任一、乙方应按甲方有关规定要求组建相应的项目管理班子，配合甲方现场项目工作，做好现场的自身管理工作，并服从甲方对施工现场的统一管理和指挥，遵守甲方、监理对施工现场的管理规定。
二、乙方在开工前应认真做好施工准备工作，组织编制所承包工程的施工组织设计，编制年、季、月度施工计划报甲方审定；按甲方的要求上报月进度计划和进度结算报表。
三、乙方必须严格执行政府有关规定，办理合法手续的文档资料Word.操作人员进场施工，否则由此引起的任何不利后果由乙方承担全部责任。
四、乙方必须负责监督分包工程施工过程中的进度、质量、安全等工作。
篇二：建筑工程施工补充协议范本建设工程施工补充协议发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程（建施、结施、水施工程图纸）。
资金来源：自筹。
二、双方明确工程范围为：地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程，其中供电、供水、文档资料Word.消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格。
五、合同价款本合同包干总价（含税）为￥：元（大写：）。
合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下：1、发包人工作发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。
（2）水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。
（3）发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表；2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的文档资料Word.材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。
（4）双方约定发包人应做的其他工作：无。
发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。