消防补充协议
房屋租赁合同
补充协议
甲方：
乙方：
甲方将一楼部分房屋和二楼整层租赁给乙方用于开办幼儿园，甲方承诺在未完成大楼取得消防部门合格意见书的情况下，同意乙方进场进行施工装修，现将事宜作如下决定：
一．甲方在给乙方免租期的时间内取得消防部门合格意见书的情况下，乙方按原合同支付甲方房租；
二．甲方在给乙方免租期的时间内没有取得消防部门合格意见书的情况下，乙方不按原合同支付房租，直到甲方取得消防部门合格意见书后，乙方开始支付甲方房租；
三．甲方在给乙方免租期的时间内没有取得消防部门合格意见书的情况下，甲方在原合同的免租期基础上给乙方延长3个月时间的免租期；
四．甲方没有完成大楼取得消防部门合格意见书的情况情况下，同意乙方进场进行施工装修，造成的消防检查及罚款由甲方承担；
五．甲方未完成大楼取得消防部门合格意见书的情况下，同意乙方进场进行施工装修，造成一次消防验收没有合格跟乙方无关；
六．解决纠纷办法：合同未尽事宜协商解决，任何一方违约均可向襄城区人民法院提起诉讼
七．本合同一式两份，与原合同具有同等法律效力。本合同双方签字后生效。甲方：乙方：
日期：日期：
施工合同补充协议通用版
施工合同补充协议通 用版 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
补充协议（一） 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） ______________有限公司与___________有限公司签订了 ______________工程施工总承包合同，现新增加______________工程（不在施工总承包合同范围内），作为________________工程的增加项并入施工总承包合同中，因此扩大了原有的承包范围，为了提高本工程质量及现场管理目标，结合施工市场变化，经甲、乙双方协商一致，现就新增______________工程达成如下协议： 一、工程概况： （一）施工总承包合同工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、合同价款：金额（大写）元（人民币），（小写）元。 5、工程总工期：日历天。 6、质量标准：。 二、工程承包范围： (一)建筑工程： (二)装饰工程：
(三) 电气工程： 1、强电工程： 2、弱电工程： (四) 给排水工程： (五) 采暖工程： (六) 消防工程： 三、工程合同价款： 四、工程计价原则： 五、预付款及工程进度款支付： 六、工程结算调整原则： 七、工程其他： 八、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 九、本协议自甲、乙双方盖章之日起生效，与工程施工总承包合同具有同等法律效力。 十、本协议正本贰份，甲、乙双方各执壹份，副本陆份，甲、乙双方各执叁份。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人或法定代表人或
零星工程施工合同范本一
合同编号： 建设工程承包合同 工程名称： 发包单位：迁安市西峡口铁矿 承包单位：
工程施工合同 发包人: 迁安市西峡口铁矿（以下简称甲方）承包人: 施工队（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章, 遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就本工程的有关事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 西峡口铁矿 1.3承包范围: (《工程项目一览表》见附件) 1.4承包方式: 包工包料 1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。
1.6工程质量标准: 执行国家验收标准达到合格 1.7合同价款(人民币大写): 1.8计日工价格：人工价格元/日；设备使用费：元/日。 以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。如有相关变更及其他特殊原因，双方签订相关协议或凭证作为合同的必要补充。 2、甲方工作 2.1开工前 2 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。 2.2指派郑喜生为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必须经甲方同意。 3、乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 1 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。
3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、 做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作, 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、关于工期的约定 4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。 4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
消防工程合同(完整)
消防工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程委托乙方施工。为明确双方责任，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定。结合湖北省的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。 第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围： （1）消防系统施工图、系统图； （2）甲方单位提出的设计变更规定的范围。 （3）甲、乙双方商定的技术核定单规定的范围。
4、承包方式： （1）设计施工图，系统图范围内的消防工程施工采取包工包料，总价包干的承包方式。 （2）设计变更，施工图、系统图范围外的工程项目采取包工包料，按招投标文件有关规定同比例据实结算的承 包方式。 二、工期 经双方商定，根椐工程实际情况，安排工期如下： 1、开工日期： 2、工程工期： 3、竣工日期：在具备系统运行的条件下，乙方应于15天内 完成全系统的调试、运行。 三、工程质量等级：合格 四、工程价款及承包范围 1、本工程施工图包干总价为人民币 2、包工总价的组成依据施工图及工程预算表，因工程数量增减引起的价格变化依据本合同所附工程预算表进行结算。 第二章双方责任 一、甲方代表 1．甲方驻施工现场全权代表姓名：
2．甲方代表可委派具体管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前七天 通知对方。 3．甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面的形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到的时 间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并 在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予 执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方 代表发出口头指令后三日内提出书面确认要求，甲方代 表在乙方提出确认要求24小时内不予答复，视为乙方要 求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到 指令后24小时内做出修改或继续执行原指令的决定，并 经书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方 立即执行的指令，如乙方存有异议，但甲方代表决定仍 继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而对乙方 造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 4．甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准，并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24 小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方 代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，则视为 甲方认可，延误的工期相应顺延。
建设工程施工合同补充协议样本
发包方：****************公司 (以下简称“甲方”) 承包方：**************** (以下简称“乙方”) 第一条为了完善******项目《建设工程施工合同》(以下简称《合同》)，本着公平、公正、合法的原则，经双方友好协商，签定本<《合同》的补充协议>(以下简称《协议》)，本《协议》作为《合同》的补充，与《合同》具有同等法律效力。《协议》与《招标文件》、《合同》有相互冲突时，以《协议》为准。 第二条项目地址： ----------------------------------------------------------- 承包范围：*******项目，承揽总面积㎡及该楼外墙以 外1.5m范围内的全部工程项目(全部工程项目指施工图及甲方提供的施 工交房标准，过程中的变更等)。 第三条承包价：单平米为（大写）元/㎡，合计总价为（大写）元。本金额指“人民币”。 第四条承包方式：本《协议》是《合同》的补充，采用固定价承包方式。 变更增减费用计算方式，以*********定额为依据，取费 变更决算待工程竣工验收合格后进行。 第五条工期要求：年月日开槽动工，工期为天，/ 月/ 日全部验收完毕。其中含各种节假日时间。 第六条质量要求：工程质量优良工程。 第七条现场管理：乙方现场安全管理按当地文明施工管理办法执行。 第八条总现场门口保安由甲方统一管理，乙方向甲方每年支付10000元保安费用，由甲方在第一笔工程款支付时扣除(暂按1年计算)。乙方施工现场保安由乙
方自己负责，甲方不承担责任。 第九条临水、临电已接入总现场，由乙方自行安装计量表接至施工场地。甲方、监理检查批准临水、临电施工方案，并监督乙方按批准临水、临电施工方案实施。临水、临电费用按计量表自行负责，电损由各乙方平摊；按月缴费，由甲方办公室统一管理。 第十条乙方项目班子成员一经监理、甲方认可，不准更换。如遇特殊情况，确实需要更换，必须更换前7日以上书面通知监理、甲方，写明换出原因及换入人员的详细情况(附相关证件原件及复印件)，监理、甲方在接到书面资料3日内作出批复。批准后，在更换前5日内安排换入人员进入项目班子开始开展工作。未经监理、甲方同意，擅自更换人员的，扣除工程款元/人·次。 第十一条乙方必须有满足承包工程需要的、经监理认可的施工机具、设备、周转材料等。 第十二条乙方应对自己报送的资料、项目部成员的资质和业绩的真实性负责。如发现有资质和业绩不满足要求的，乙方必须更换有相应资质的相关人员，并报监理、甲方认可，同时相应扣减工程款5000元/ 人·次；更换后仍不满足要求时，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担相应的赔偿责任和法律责任。如发现报送资料有隐瞒、欺骗的，相应扣减工程款元/ 项，甲方有权保留单方解除《合同》的权利。 当甲方按上述情况单方解除合同时，乙方必须在甲方书面通知解除合同7日内全部撤离现场。待乙方全部撤离现场后再进行结算事宜，同时乙方承担相应的赔偿责任和法律责任。 第十三条乙方必须在开工前20日内向监理、甲方报送详细的施工组织设计，待
电力建设工程施工合同(一)
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》 （以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代 表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开 支。
消防工程施工合同模板
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
2020建设工程施工补充协议
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-038358 2020建设工程施工补充协议Supplementary agreement on 2020 construction project
2020建设工程施工补充协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称甲方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市“金鸡大厦”项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准） 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。
三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起； 2、工程开工日期：2020年8月份（如有延期开工须经双方协商顺延） 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。 4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）
工程补充协议书范本(标准版)
编号：FS-HT-05018 工程补充协议书(标准版) Model Supplementary Engineering Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
工程补充协议书(标准版) 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式
项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、
合同1-工程施工全包
市政工程施工全包合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平 等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司在工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工称概况 1、工程名称： 2、工程地点：。 3、建设单位：。 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：为包工包料。 2、工程承包范围：见工程量清单附件工作内容及相关事宜。 三、工程计价方式：按第 2 种执行。 1、按工程量清单单价为准，工程量按最终审计为准，现场签证（机械进退场不算）按标准预算下浮 %计算。该发包单价为不含税单价（各种税费由甲方承担支付，因未计算在发包单价之中。乙方至少提供结算价的70%材料票）。 2、按最终审计结算价乘以为准。该发包单价为不含税单价（各种税费由甲方承担支付，因未计算在发包单价之中。乙方至少提供结算价的70%材料票）。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进退场、文明施工、交际费用、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为：年月日一年月日。
乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、发生以下情况的，工期予以相应顺延，给乙方所造成已完成工程量的损失的增加费用由甲方与乙方据实际情况协商定价处理。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面提出，甲方在2日内给予答复，逾期答复视为同意。 （1）遇人力不可抗拒因素造成停工； （2）建设方未能提供施工条件或施工配合的； (3) 建设方要求停工； （4）工程进行设计变更或工程量变更的； （5）其他非乙方原因造成停工的。 3、如因甲方人为造成乙方损失的由甲方完全负责赔偿，工期顺延。 五、工程质量标准 本工程的质量验收按现行市政、土建工程质量验收标准验收合格，如因乙方的施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止，返工时间算入工期。 六、合同总价款： 金额（大写：约元人民币），最终合同价款，根据实际完成工作量据实结算。￥：约元 七、双方权利和义务 1、甲方责任 （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 （3）及时协助乙方做好有关签证工作。 （4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方应积极配合。
《建设工程施工合同》补充协议
《建设工程施工合同》补充协议 1
<建设工程施工合同>补充协议 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方拟在河北衡水安平县城区,开发建设网都嘉园,经甲方认真考察研究决定将此项工程委托乙方施工。根据< 中华人民共和国建筑法>、< 中华人民共和国合同法>、< 建筑工程质量管理条例>及其它法律、法规的规定,遵循平等、自愿、诚信的原则,双方就本建筑工程事项协商一致,订立本补充协议。 1、本补充协议为建筑市场报建制式施工合同< 建筑工程施工合同>的补充协议。 2、本补充协议与报建制式施工合同< 建筑工程施工合同>有不符之处,以本协议为准。 一、工程概况 l、工程名称: 2、工程地址: 3、结构类型: 4、建筑面积: 5、承包单价: 6、楼号 (层数): 楼层建筑面积㎡ 楼层建筑面积㎡ 楼层建筑面积㎡ 2
楼层建筑面积㎡ 楼层建筑面积㎡ 楼层建筑面积㎡ 7、施工场地条件:三通一平已完成,具备施工条件 8、签约时间: 9、签约地点: 二、工程承包内容 按设计施工图中所包括的内容以及双方明确的本工程土建、装饰装修、水、暖、电施工内容。 1、甲方直接分包(甩项)项目为:消防、通风工程(消防水、电工程)、电梯及安装(构件预埋除外);楼梯口电表箱、变压器、配电柜及所配电缆(供电部分安装);地基处理(基坑挖土及桩基工程)。 2、厨房卫生间器具不安装,只安装水嘴和太阳能热水器喷头。 3、防水由甲方指定厂家材料。 以上甲方直接分包项目(甩项)内容均由乙方负责预留洞口和安装专业在土建内的预埋管及预埋件。 三、工程承包方式 1、乙方工程总承包:包工包料 (除甲方提供材料外)。 2、甲方直接分包(甩项)工程及指定厂家材料见工程承包内容。 四、工期 1、合同总工期:总工期日历天数为日历天。(以甲方书面通知乙方进场实际开工日期为准) 3
消防工程施工协议
消防工程施工协议 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
消防工程施工协议 消防工程施工协议 发包方：_____________有限公司，以下简称甲方 总承包方：___________________，以下简称乙方 分包方：_____________________，以下简称丙方 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1．工程名称：___________________有限公司一期消防工程 2．设计单位：______________________________________ 3．工程地点：______________________________________路 二、各方职责 甲方：______________________________________ 乙方：______________________________________ 丙方：______________________________________ 技术文件和承包范围：________________________ 技术文件：__________________________________ 1．（一期工程）施工图 2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第______号 3．施工图审查报告 4．（二期工程）消防系统图 5．投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。 第一条工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。 1．总包管理费3% 2．市场价格风险调整的不可预见费用 3．消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外） 4．设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据） 5．其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。 6．对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
安全文明施工补充协议(1)
安全文明施工补充协议 一、班前活动期间作业人员未佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款500元，佩戴的安全帽、安全带及反光背心不是项目部验证通过的每发现一人次罚款500元。 二、管理人员未正确佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款2000元；作业人员未正确佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款1000元。随意更换安全帽、安全带及反光背心，或人为破坏，或出现异常、损坏后未能及时更换，或不能正确使用的，每发现一次罚款1000元。 三、违规使用电器、液化气等设施在宿舍内做饭、烧水、烤火的，或在工地现场、食堂及仓库内住宿的，或在宿舍内存放易燃易爆危险化学品的，每发现一次（处）罚款1000元，并责令相关责任人限期退场。因违反宿舍用电、消防等管理规定而导致发生火灾事故的根据具体情况对劳务及专业分包单位罚款50000-100000，造成恶劣影响的罚款200000-500000元。损坏宿舍公共设施的对责任人所在劳务及专业分包单位罚款2000元；并按损坏设施价格的5倍进行赔偿。 四、未按要求使用统一配备的配电箱；或箱体内接电未使用防爆插头（大型机械设备除外）；或配电箱的二道箱门未正常上锁；或随意撬动、打砸、损坏箱体的，每发现一次处罚1000元。 五、班组自带的设备、设施、工具、附件有缺陷的，或设备、机
具等在非正常状态下运行的，如起吊重物的绳索不符合安全要求、设备带“病”作业、设备超负荷运行、机电设备未采取防雨防潮措施、设备失修、保险及限位等装置失灵等，根据具体情况罚款2000-5000元，并责令对设备、设施等进行更换。 六、未办理门禁卡私自进入施工现场，或因不办理门禁卡进入施工现场和门卫发生冲突的，每发现一人次罚款1000元。损坏门禁监控系统的除原价赔偿外另罚款2000元。 七、各班组人员在项目区域内打架斗殴的，对参与人员所在班组罚款2000元，情节严重的，参与人员交由司法机关处理，并对所在班组罚款5000元。
消防工程合同通用版
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 消防工程合同通用版 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit.
消防工程合同 发包方（全称）：承包方（全称）：风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 二、承包方式本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、 材料的
供货及安装及调试：火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统。 三、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。开工日期：竣工日期：合同总期历时______天 四、合同价款合同价款的形成：以____________安装消耗量定额及相应计价表费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 五、图纸甲方在距开工日期____日之前向乙方提供本消防工程施工图纸_____份，与消防工程相关的其它专业图纸一份。乙方未经甲方同意，不得将以上图纸转给第三人。 六、甲方工作 1、解决乙方的施工场地； 2、协调处理乙方同其他施工单位之间的施工配合； 3、协助乙方解决施工所需水、电、垂直运输等条件，保证施工期间的需要；
建筑工程施工补充协议范本
建设工程施工补充协议 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建 设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同 包干总价等条款补充协议如下： 一、工程概况 工程名称： ______________________________________ 工程地点： _______________________________________ 工程内容：________ 水、排水、装饰等工程（建施、结施、水施工程图纸）。 资金来源：自筹。 二、双方明确工程范围为： 地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工 程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。 三、合同工期确定为： 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 本合同包干总价（含税）为Y: _______________ 元（大写：）。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。 六、适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明 的相关标准、规范。 七、双方对一般权利和义务补充明确如下：1发包人工作 1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工________ （2）水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。 （3）发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代 表；2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月 施工进度款。 （4）双方约定发包人应做的其他工作：无。 1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。 2、承包人工作 2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （3）______________________________________________________________ 承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包____________________________________ （4）向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。 （8）施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。 （9）双方约定承包人应做的其他工作：施工________ 时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有 承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。 （10）电梯井内的脚手架工程由承包人负责。 （11）承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。 （12）承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。 （13）承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。 八、施工组织设计和工期 1、进度计划
施工合同1
装饰装修工程委托施工合同
装饰装修工程委托施工合同 合同编号：1100606 建设方(甲方)：北京东方艾迪普科技发展有限公司 施工方(乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。 1工程概况： 1.1工程名称：办公室装修 1.2工程地点：北京市朝阳区亚运村 1.3工程内容：办公室隔断，造型吊顶，LOGO墙，地面，强弱电。 1.4承包范围：室内装饰装修。 1.5承包方式：包工包料 1.6装饰装修施工面积：1036 平方米 2工程质量： 2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。 2. 2约定标准：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ一9l)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300一88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 3工期： 3.1总工期：40日(为日历工期，并包括法定节假日)。 3.2开工日期：___2011______年________月________日。
3.3竣工日期：2011 年月日。 3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。 3.5暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。 3.6工期顺延 3.6.1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任： (1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。 (2)工程量增加、设计变更的。 (3)甲方未按时验收隐蔽工程的。 (4) 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。 (5)甲方未按时支付工程款的。 (6) 不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。 3.6.2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。 4设计 4.1设计图纸及技术文件的提供方式：由乙方于开工7日前提供施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于5日内审批完毕并交还乙方。 4.2设计变更 4.2.1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。 4.2.2由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。 4.2.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。 4.2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。 4.2.5涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。
2020年最新消防工程合同书(标准版)
合同编号： 消防工程合同书 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、协商一致，甲方决定将消防工程交由乙方承包施工，为明确双方权利和义务，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围 (1)室内、外消火栓系统;应急照明疏散系统;防火门。 (2)承包方式：包工、包料、包安全、包验收合格。 三、合同工期 合同工期：按甲方施工进度计划表要求完工，配合土建工程进度。 四、质量标准 工程质量标准：完成设计图纸的范围内的消防工程，符合消防工程相关验收规范，经五方主体共同检验，消防验收合格意见书。 五、合同价款 1、本合同价包含乙方施工消防材料，材料检验费、第三方消防检测费。 2、工程总造价：按消防工程的决算总价的79%支付乙方。 六、付款方式 单位工程经业主、监理、设计院、区建委组织验收合格备案后，按甲方和业主签订的大合同同比例付款。 七、双方负责事项 1、甲方责任和义务： (1)指派 (2)提供工程相关施工变更资料;施工中途如遇变更及增减项目，应提前向乙方发出变更通知单; (3)提供施工用水、用电及存放工具用房及材料仓库; (4)如在施工中出现需要协调的问题，甲方应及时组织施工方等相关单位协调解决。 2、乙方责任和义务： (1)指派负责施工现场的各方协调工作; (2)乙方应按相关消防规范进行施工，及时与甲方沟通配合，解决消防系统中存在的问题，保证施工进度和质量，并保证项目通过消防主管部门验收; (3)乙方施工应严格遵守现场文明施工规定，严格按照安全施工操作规程施工，发生安全事故责任自负，进场前应该给施工人员购买工伤保险; (4)乙方应严格履行合同，如存在偷工减料行为，一切损失由乙方承担; (5)在工程竣工验收合格前，成品与半成品保护均由乙方负责; (6)本工程竣工验收之日起，非业主使用不当，根据《建设工程质量管理条例》最低保修期限为贰年。 八、其他约定事宜 1、乙方在工程施工过程中服从甲方的统一管理及进度安排，工程竣工前需经甲方验收合格后方可报检测验收。乙方在工程竣工前，提供竣工验收申请报告，并附全套竣工资料。 2、若乙方在施工过程中存在质量、工期不符合本合同要求的情况，或因自身资质不过关，甲方有权终止本合同的执行，更换施工队伍，由此造成的一切损失由乙方承担。
建设工程施工合同补充协议书新版
合同编号________ 建设工程施工合同补充协议书新版 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
发包人：（以下简称“甲方”） 承包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。 一、工程概况： 1．1工程名称：。 1．2工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。 二、承包方式 2．1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（? 万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。 2．3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
消防工程补充协议书
工程编号： 合同编号： ******大厦施工总承包 -消防工程补充协议书 工程名称：******大厦-消防工程 工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处 发包人： 承包人： 日期：
合同补充协议书 发包人(全称)：（简称甲方） 承包人(全称)：（简称乙方） 甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。具体补充条款如下： 一、工程概况： 1、工程名称：******大厦-消防工程 2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处 3、工程内容：室内外建筑消防工程 4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。 二、承包范围： 1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消 防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保； 2.消防电系统： 2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制