各种保函格式
附件8：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件9 ：
预付款担保
（发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。
但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请
仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件10:
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后
日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。
发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满
次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
投标保证金保函
开具日期:____
致____(招标方名称):
为招标编号为____的____(服务的名称)投标提供投标保证金.
本保函作为____(投标人名称)对买方招标文件编号为____(服务的名称)_的投标邀请提供的投标保证金.____(开具银行名称)无条件、不可撤消地保证本行或其后继者和其受让人,一旦受到贵方提出的下述任何一种事实的书面通知,立即无追索地向贵方支付总额为(大写)_____保证金:_____元(投标总额2%).
A.从开标日起至投标文件有效期满前,投标人撤回投标;或
B.在收到中标通知书后,中标人为按规定与贵方签定合同;或
C.在收到中标通知书15天内,投标人未能开具招标人可接受的履约包函;或
D.在收到中标通知书15天内,未按规定向招标代理机构缴付中标服务费;
本包函至开标之日起到投标有效期满后30天内有效,以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的期限内有效.
开具行名称_____
签字人的印刷字体姓名和职务_____
公章___。
银行保函格式样本
银行保函格式样本
尊敬的先生/女士，
我们，[银行名称]（以下简称“银行”），在此向[受益人名称]（以下简称“受益人”）出具本保函，以证明我们对[申请人名称]（以下简称“申请人”）的承诺。
保函编号：[保函编号]
金额：[保函金额]（大写：[大写金额]）
受益人：[受益人名称]
申请人：[申请人名称]
保函有效期：[起始日期]至[终止日期]
1.本保函保证申请人将按照与受益人签订的合同（合同编号：[合同编号]）的条款和条件履行其义务。
如果申请人未能履行上述义务，我们将根据受益人的要求，无条件支付不超过本保函金额的款项。
2.本保函的任何修改、撤销或延长必须以书面形式通知，并由银行正式授权的代表签字确认。
3.本保函受[适用法律]法律管辖，并按照该法律进行解释。
4.本保函自出具之日起生效，直至保函金额全部支付或保函到期日为止。
5.本保函仅限于受益人使用，并且不得转让或让与。
我们在此承诺，一旦收到受益人根据本保函条款提出的索赔，我们将立即进行审查，并在确认索赔有效后，按照本保函的条款和条件支付相应的款项。
此致，
[银行名称]
20XX年XX月XX日
1。
各种保函格式
附件8：履约担保〔发包人名称〕：鉴于〔发包人名称，以下简称“发包人〞〕与〔承包人名称〕〔以下称“承包人〞〕于年月日就〔工程名称〕施工及有关事项协商一致共同签订?建立工程施工合同?。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币〔大写〕元〔¥〕。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承当本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人〔或其授权代理人〕签字并加盖公章之日起生效。
担保人：〔盖单位章〕法定代表人或其委托代理人：〔签字〕地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9 ：预付款担保〔发包人名称〕：根据〔承包人名称〕〔以下称“承包人〞〕与〔发包人名称〕〔以下简称“发包人〞〕年月日签订的〔工程名称〕?建立工程施工合同?，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供应承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币〔大写〕元〔¥〕。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。
但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承当本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
保函参考样本
保函参考样本
以下是一个保函的参考样本：
[保函抬头]
[date]
[发出方全称]
[地址]
[联系方式]
[收件方全称]
[地址]
[联系方式]
保函编号：[保函编号]
尊敬的先生/女士：
据我方与贵方关于[合同/交易]的谈判及协商，我方同意为贵方提供一份保函，以保证贵方履行与 [受益方] 之间的合同。
根据双方协商一致的条件，我方将按下列方式提供保函：
1. 保函金额：[保函金额]
2. 保函有效期：[保函有效期]
3. 受益方：[受益方全称及地址]
4. 相关合同：[合同编号及内容]
5. 其他约定事项：[其他约定事项]
我方向贵方提供保函的基础是贵方履行合同的可靠性和信誉，并基于以下条件：
1. 若贵方未能按照合同规定的条件和期限履行义务，我方将根据受益方的要求支付保函金额，无论该金额是否属实；
2. 我方支付保函金额后，贵方必须无条件向我方偿还该金额，我方有权在贵方未履行义务的情况下扣除该金额。
请确认贵方已阅读并理解以上条件，在接受保函之前，签署并回寄以下文件给我方：
1. 接受并确认保函的正式信函；
2. 授权书等相关文件（如有）。
请在接受并确认保函的正式信函上注明所签日期，在[保函有效期]前回寄给我们。
请注意，保函一旦发出，将不能修改或撤销。
我们期待与贵方的合作，并相信贵方将按时履行合同义务。
祝商祺！
[发出方全称]
签名：
姓名：
职位：
附件：保函正式信函、授权书等相关文件。
保函参考样本6篇
保函参考样本6篇保函参考样本 (1) 担保人名称：地址：邮编：被担保人名称地址：邮编：受益人名称：中国国际商会地址：xx市门外大街1号邮编：中国国际商会：鉴于你会根据x年在通过的《关于货物暂准进口的ATA单证册海关公约》，或x年在通过的《货物暂准进口公约》，向被担保人签发号码为的ATA单证册。
应被担保人的申请，我行保证，如你会因这一单证册而支付任何海关关税和/或其他费用，我行在收到你会的书面索付请求后，将在十个工作日内无条件全额赔付你会所支付的款项。
我行因本保函而承担的最高担保金额为元人民币。
本保函自签发之日起生效，有效期为33个日历月。
保函终止方式：1.有效期届满。
2.银行收到受益人解除担保的通知。
3.银行支付了最高金额的担保金。
签字：_________________________年_____月____日盖章：保函参考样本 (2) 尊敬的王庄村村委：您好!请您转告贵村：xx庄村号交通银行信用卡持卡人：张(身份证号：)处理信用卡欠款。
持卡人于x年2月21日在江苏苏州工作，办理交通银行信用卡一张(信用卡卡号：)，x年9月27日逾期未还，截止到x年3月27日已有累计欠款：32943.01元(每日计息) ，已还款金额：5500元其余欠款至今仍未完全处理。
持卡人在信用卡逾期欠款期间，手机、固定电话、邮寄地址等预留信息全部变更，并未向银行报备，根据刑法第一百九十六条已经涉嫌到信用卡恶意透支诈骗，最高可处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万以上二十万以下罚金。
因考虑持卡人年纪较小，银行给予宽容处理，现在希望能于持卡人或其家人进行协商，全额处理欠款。
因此，烦请村委予以转告张(身份证号：)或家人。
如一再逃避催收，银行将报公安部门经侦大队备案，采取强硬措施!如有疑问，可来电咨询：。
谢谢!祝您身体健康，步步高升!保函参考样本 (3) 致: ：鉴于 (承包方名称，法定地址，以下简称承包方)和你方于 (签约日期)签订编号为的《》 (合同名称)，承担实施 (工程名称)。
各式保函样本
各式保函样本以下是几种常见的保函样本：样本一：履约保函尊敬的_____（承保方名称）：本公司在此表示，担保为_____（收益方名称）提供的项目或交付的产品的履约义务。
根据双方达成的协议，本公司愿意并承诺，在_______（日期）前履行以下责任：1.确保按照合同规定的时间和条件提供所需的产品或服务。
2.保证所提供的产品或服务符合合同中规定的质量标准和要求。
3.履行所有与项目或交付相关的合同条款和义务。
在以上任何情况下，本公司愿意承担适当的经济责任，以满足合同中规定的赔偿金额或其他补偿形式。
此保函自______（日期）起生效，并持续有效直至合同约定的履行完成或经收益方书面确认不再需要保函为止。
请您尽快将该函件正本签署并归还给本公司，以便我们能够按照约定保证履约。
如有任何问题，请随时与本公司联系。
谢谢合作！样本二：缴款保函尊敬的_____（收款方名称）：根据我们与_____（付款方名称）签订的合同，本公司在此表示我们愿意为付款方的款项支付提供担保并保证按以下合同规定履行支付责任：1.本公司愿意在付款方要求，根据合同规定的日期和金额支付款项。
2.我们将按照合同约定的付款方式和条件进行支付，确保款项及时到账。
如果付款方未能按照合同规定的方式支付款项，或未能及时支付款项，本公司愿意承担相应的经济责任，并按照合同规定的赔偿金额进行赔偿。
此保函自______（日期）起生效，并持续有效直至付款完成或经收款方书面确认不再需要保函为止。
请您尽快将该函件正本签署并归还给本公司，以便我们能够按照约定保证付款。
如有任何问题，请随时与本公司联系。
谢谢合作！样本三：招标保函尊敬的______（招标方名称）：本公司在此表示，担保为______（投标方名称）对您的招标项目进行投标并履行相关合同义务。
根据双方达成的协议，本公司愿意并承诺，如被您选定为中标方，履行以下责任：1.确保按照招标文件中规定的时间和条件提交投标文件。
2.愿意以中标价款支付总金额的差额作为保证金，确保中标方能够履行合同义务。
银行保函范本多篇
银行保函范本多篇银行保函范本5篇银行保函范本(1)我公司办理银行的保函过程如下：开户行要求提供的资料：1．合同复印件（加盖公章）2．保函格式和要求3．申请（加盖公章）4．冻结与保函保证金额相等的资金我写的保函申请如下：申请__银行：我公司项目(合同号：)，需向有限公司，开具质量保证金保函。
保函的保证金额为：元（大写：），系合同总价的％，有效期至年月日。
特此申请。
__有限公司年月日保函格式如下：质量保证金保函致：本保函是为__有限公司（以下简称“卖方”）根据贵方要求就供货合同（合同号：，以下简称“合同”）提供的货物的质量保修保函。
我们，银行（以下简称“我行”）无条件地、不可撤销地保证我行自己及我行的继受人，一旦收到贵方书面提出的卖方未能履行上述合同中的质量保修规定并构成违约的说明，将在七（7）个工作日内无追索地向贵方支付不超过金额为RMB 元（大写：人民币）（担保金额），相当于合同总价的％（百分之）的款项。
对合同条款的任何修改以及受益人所允许的时间改变或任何让步，只有经过我行的事先书面同意方可生效。
本保函自开立日生效，有效期到年月日止。
基于本保函的任何索款要求通知必须由贵方的有权签字人签署并加盖公章在上述日期前以书面形式送达我方。
在我方验证贵方的签名和印章后，该书面通知即可生效。
本保函于到期日自动失效，并请将其正本归还我行注销。
但是不论本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下的义务和责任将于到期时间和日期之后自动解除。
本保函项下的转让权利及其请求需经过我行事先书面认可。
银行保函的相关知识：银行保函银行保函业务是指银行应客户的申请而开立的有担保性质的书面承诺文件，一旦申请人未按其与受益人签订的合同的约定偿还债务或履行约定义务时，由银行履行担保责任。
银行保函业务的特点1、银行信用作为保证，易于为客户接受；2、保函是依据商务合同开出的，但又不依附于商务合同，是具有独立法律效力的法律文件。
当受益人在保函项下合理索赔时，担保行就必须承担付款责任，而不论申请人是否同意付款，也不管合同履行的实际事实。
保函(履约、投标、付款、质量等保函参考格式)
履约保函（参考格式）编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），本行接受保函申请人的申请，就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下本行承担的保证责任最高限额为：币种、金额（大写）（小写：）。
（下称“保证金额”）二、本行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第_壹_种：（壹）本保函有效期至年月日止。
（贰） / 。
四、在本保函的有效期内，如保函申请人（违约情形），本行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后叁拾个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，索赔通知应由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖你单位公章；(二)索赔通知必须在本保函有效期内送达本行以下地址：；(三)索赔通知必须同时附有：1．声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；2．证明保函申请人有上述违约情形的证据或相关的证明材料。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及本行按你方索赔通知要求支付后而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，本行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第壹种方式解决：（壹）向本行所在地的人民法院起诉。
（贰）提交/ 仲裁委员会（仲裁地点为/ ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，本行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还本行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
保函格式模板
保函格式模板尊敬的收信人：根据我方与贵方的合作协议，我方愿意为贵方提供一份保函，以确保贵方在合作期间的资金安全。
为了满足合作的需要，我方特提供以下保函格式模板，供贵方参考和使用。
保函担保函编号：[编号]尊敬的收款人：根据双方合作协议，我方愿意做为承兑人，为贵方提供保函，以确保贵方在合作期间的资金安全。
具体保函事项如下：1. 资金承诺：本保函代表我方保证，贵方根据合作协议的要求，按照合同约定的金额和期限，向我方提出支付申请时，我方将按照合约规定，及时、足额地为贵方提供资金支持。
同时，我方承诺在保函有效期内，不会无故撤销或更改保函内容。
2. 保函金额与期限：保函金额为人民币[金额]元整（大写：[金额大写]），保函有效期为合作协议签订之日起至协议终止之日止。
保函期限届满后，需贵方提供书面延长保函期限申请，我方审核通过方可继续生效。
3. 保函条款：3.1 保函开立后，贵方应按照合作协议约定，提供相应的证明文件，包括但不限于相关合同、发票、付款申请书等文件，以便我方能够及时核实并按时支付资金。
3.2 贵方不得以任何理由未按时申请支付资金，否则对我方保函的效力不产生影响，仍然按照保函金额支付资金。
3.3 贵方如有违约行为，未按合约约定支付相应的费用或未按时退还我方提供的资金，我方有权以保函金额进行扣款或调入我方账户。
3.4 贵方如有资金使用不符合合作协议约定、虚假申请或其他涉及诈骗等行为，我方有权终止保函，并追究相关法律责任。
3.5 本保函不可转让，仅适用于贵方与我方之间的合作事项。
4. 保函支付：贵方需向我方提交支付申请书，并提供合作协议约定的相关证明文件，以供我方审核。
我方在审核通过后，将按照约定的支付方式和时间及时支付保函金额。
贵方收到保函金额后，应按照约定及时办理相关手续。
5. 争议解决：双方因本保函产生的争议，应本着友好协商的原则解决。
若协商不成，双方同意提交至我方所在地人民法院诉讼解决。
保函的内容将按照贵方与我方的具体合作协议进行调整，特此通知。
银行保函(六种格式)
格式一：投标保函保函编号：开立日期：致：（受益人名称地址）本保函作为（保函申请人）（以下简称投标人）在号（合同号）项下向（以下简称受益人）提供（货物名称）招标所需的担保文件。
我们，银行分（支）行，注册地，兹承诺，在收到受益人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证给付受益人金额为不超过人民币（大写）（￥元）的款项。
1.投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；2.投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；3.合同生效后天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。
本保函自年月日起生效，有效期至年月日。
本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。
任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。
银行（章）年月日格式二：预付款保函保函编号：开立日期：致：（受益人名称地址）根据公司（以下简称“卖方）与公司（以下简称买方）于年月日签定的号合同，卖方向买方出售（货物名称），合同金额为人民币（大写）（￥元）。
我们，银行分（支）行，注册地，应供货方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过人民币（大写）（￥元）的履约保函。
我行保证，如果卖方未能向买方提供合同项下的设备/货物，我行将在收到买方的书面索赔通知书的10个银行工作日内，立即无条件偿还买方预付的上述款项，但最高不超过人民币（大写）（￥元）。
本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。
本保函自买方将预付款人民币（大写）（￥元）付至卖方在我行开立的号帐户之日起生效。
或者在预付款为分期付至的情况下，本保函将于申请人收到第一批预付款之日起生效，其项下的有效余额将与申请人实际所收到的预付款总额相等。
担保金额在任何情况下均不能超过卖方实际收到的预付款项。
本保函有效期至年月日为止。
本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。
保函格式范文
保函格式范文以下是一份保函的格式范文：保函编号：[保函编号]日期：[日期]收件人名称：[受益人名称]收件地址：[受益人地址]保证人名称：[保证人名称]保证人地址：[保证人地址]尊敬的[受益人名称]：根据与您的合作协议，我们愿意为您提供保函，保证按照以下条款执行：1. 保函金额：本保函金额为人民币[保函金额]元（大写：人民币[保函金额大写]元整）。
2. 保证期限：本保函有效期限为从保函签发之日起至[保函有效期限]年月日止。
3. 执行条款：3.1 [具体执行条款1]3.2 [具体执行条款2]3.3 [具体执行条款3]（根据实际合作协议，增加具体条款内容）4. 保证人责任：本保函由保证人承担保证责任，保证人应按时按约付款，并按照执行条款的规定履行义务。
5. 保函声明：5.1 本保函是一份不可撤销的、无条件的保证，保证人无条件按照执行条款承担责任。
5.2 本保函仅适用于受益人与保证人之间的特定交易，任何第三方无权引用此保函。
5.3 本保函应遵守适用法律和政府机关的法规要求。
6. 保函的终止：6.1 在保函有效期限内，当受益人提供书面解除要求时，保函立即终止。
6.2 在保函有效期限内，一旦保证人未能履行执行条款或提前终止保函，保证人应承担违约责任，并支付相应违约金。
请在保函签发之日起[保函生效期限]天内，确认并回复本保函的有效性。
如需要对本保函的任何细节进行修改，请在[保函生效期限]天内提出修改意见，双方应共同协商解决。
在您确认并回复本保函前，保函无效。
希望我们的合作能够顺利进行，如有任何疑问，请随时与我联系。
保证人：[保证人名称][保证人法定代表人/授权签字人签名][保证人联系方式：电话或邮箱]附件：合作协议复印件注：本范文仅为参考，具体保函内容应根据实际需求进行修改，保证函的阐述应符合双方协议的内容。