风电项目前期总包合同
风电发电投资合同三篇
风电发电投资合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（投资方）：____________乙方（受资方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资乙方风电发电项目的事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条投资项目概述1.1 项目名称：____________风电发电项目1.2 项目地点：____________1.3 项目规模：____________1.4 项目投资总额：____________第二条投资金额及投资方式2.1 甲方同意向乙方投资人民币____________元（大写：____________元整），作为甲方对乙方风电发电项目的投资。
2.2 甲方以资金投入的方式进行投资，投资款项将在本合同签订后__个工作日内，由甲方一次性汇入乙方指定的银行账户。
2.3 乙方应按照甲方的投资金额，向甲方开具合法有效的收款凭证。
第三条投资收益及回报3.1 乙方应保证甲方的投资本金安全，并承诺自投资之日起，按照年化收益率__%计付甲方投资收益。
3.2 投资收益的计算方式如下：甲方投资收益 = 投资本金× 年化收益率× 投资期限（年）3.3 投资期限自甲方实际投资之日起计算，至风电发电项目并网发电之日起__年届满。
3.4 乙方应在每年__月__日前，向甲方支付上一年度的投资收益。
3.5 投资收益的支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：____________账号：____________开户行：____________第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）按照本合同约定，向乙方投资相应的资金。
（2）按照本合同约定，收取乙方的投资收益。
（3）对乙方风电发电项目的经营、管理、财务等情况进行监督，并提出合理化建议。
（4）不得干预乙方的正常经营活动，不得要求乙方支付与投资无关的费用。
风电epc工程总承包合同范本
风电ec工程总承包合同范本---风电EC工程总承包合同范本甲方（业主）：_______________乙方（总承包商）：_______________鉴于甲方拟投资建设风电项目，经双方友好协商，就风电项目的工程设计、采购、建设等全过程工程总承包事宜达成如下合同：一、项目范围和内容1.1 乙方负责本项目的设计、设备材料采购、施工安装、调试直至项目竣工验收合格，并协助甲方完成项目的运营准备工作。
1.2 项目的具体技术要求及规模详见附件《技术规格书》。
二、合同价款2.1 双方确认本项目的总承包价款为人民币____元整（大写：________________元整），包括所有设计、采购、施工等费用。
2.2 价款支付方式及时间详见附件《支付条款》。
三、工期要求3.1 乙方应于合同签订之日起____个月内完成全部工程，并交付甲方使用。
3.2 若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每日千分之五的标准向甲方支付违约金。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的设备、材料及工程质量符合国家及行业标准，满足甲方的使用要求。
4.2 项目竣工后，乙方应提供相应的质量保修，保修期为____年。
五、风险管理5.1 双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。
5.2 对于不可抗力导致的项目延误或损失，双方应根据实际情况协商解决。
六、争议解决6.1 双方在合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会进行仲裁。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
---。
风电劳务总包合同协议书
风电劳务总包合同协议书一、合同双方信息甲方（发包方）：XXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXXX公司二、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXXXX风电项目2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXX3. 工程规模：安装XX台XXX千瓦风力发电机组4. 工程内容：包括风机基础施工、风机吊装、电气设备安装、调试及验收等相关工作5. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX个月。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：双方经协商一致，确定本工程的劳务总包费用为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付劳务总包费用：a) 预付款：甲方在合同签订后7个工作日内支付乙方预付款，即合同价款的30%；) 进度款：甲方根据工程进度，按照合同约定的时间节点向乙方支付进度款；c) 竣工款：甲方在工程竣工验收合格后15个工作日内支付乙方剩余的合同价款。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家有关法律法规、行业标准和技术规范的要求，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2. 乙方应对工程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合要求。
如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
五、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染事件。
2. 乙方应对施工现场的安全设施进行检查和维护，确保安全设施正常运行。
如因乙方原因导致安全事故或环境污染事件的发生，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 甲乙双方在履行本合同过程中，对于涉及的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
分布式风电项目EPC总承包合同范本
分布式风电项目EPC总承包合同范本合同背景该合同是为了规定风力发电项目的各方之间的权利和义务，确保项目的顺利进行和安全完工。
本合同范本适用于分布式风电项目的总承包合同。
合同主要内容1. 定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
2. 项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
3. 总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
4. 付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
5. 工期和里程碑: 定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
工期和里程碑:定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
6. 质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
7. 风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
8. 合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
9. 合同解除：设定了合同解除的条件和程序，保护了双方的权益，防止恶意解约。
风电场EPC总承包合同模板
风电场EPC总承包合同模板1. 合同背景该合同由甲方（以下简称为“业主”）与乙方（以下简称为“承包商”）签署，旨在明确双方之间的责任和义务，以顺利实施风电场的EPC项目。
2. 合同条款2.1 项目范围本合同的项目范围包括但不限于：- 风电场的设计、采购、施工和安装- 相关设备和材料的供应和安装- 风电场的调试和运行- 项目管理和监督2.2 合同价格根据双方协商，合同总价格为XXX金额（人民币），乙方需按合同要求支付相关款项。
2.3 工期和交付时间双方约定的工期为XX个月，业主将根据进度支付相应的款项。
乙方应确保项目按计划交付。
2.4 变更和索赔双方应当及时沟通并书面确认任何变更事项。
如因变更造成乙方损失，乙方有权向业主提交索赔请求。
2.5 质量保证和质量验收乙方需确保项目的设计、施工和设备达到相关法律法规和行业标准的要求。
业主有权进行质量验收，并在验收合格后支付相应款项。
2.6 保险责任乙方应购买适当的保险，以覆盖项目期间和项目交付后的意外损失。
业主有权要求乙方提供保险证明。
2.7 不可抗力如因不可抗力事件导致项目延迟或中止，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
3. 合同签署本合同经双方盖章并由合法代表签字后生效。
合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。
4. 附则本合同的有效期为项目交付后XXX个月，双方应本着诚信原则履行合同的各项条款。
若双方出现争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
以上仅为模板示例，具体的合同内容需根据实际情况进行调整和补充。
*注：该模板仅供参考，请咨询专业律师或法务人员进行进一步评估和修改。
**。
风电工程施工总承包合同
风电工程施工总承包合同1. 合同背景本合同由甲方（承包人）和乙方（发包人）共同签订，旨在确定风电工程的施工总承包责任和义务，并明确双方权益。
2. 合同条款2.1. 项目描述乙方委托甲方进行风电工程的施工总承包，具体工程范围和内容如下：- _____________________- _____________________- _____________________2.2. 施工责任甲方应按照合同约定的时间和质量要求，完成风电工程的施工任务，并承担相应的责任和义务。
2.3. 工期和支付方式- 风电工程的施工工期为____________。
- 支付方式为_______________，具体支付时间和比例按照合同另行约定。
2.4. 资金和保证金- 乙方应按照合同约定向甲方支付工程款项和保证金。
- 工程款项的支付方式和时间按照合同另行约定。
- 保证金总额为______________，甲方应在合同生效后_____________日内缴纳。
2.5. 变更和索赔- 双方可根据合同变更机制对工程范围、工期、价格等进行变更。
- 任何一方在履行合同过程中因不可抗力或合同约定的情况导致损失或索赔，应及时通知对方。
2.6. 违约责任- 如有一方违反了合同的规定，对方有权要求违约方承担相应的违约责任。
- 违约责任包括但不限于赔偿损失、解除合同、采取其他合法措施等。
2.7. 争议解决- 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
- 如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商无果的情况下，可提交相关争议至________________。
3. 合同生效和终止3.1. 生效条件- 本合同需经甲、乙双方签字盖章后方可生效。
- 合同生效之日，双方各自履行合同的义务。
3.2. 终止条件- 合同履行期满，或合同约定的其他条件满足时，合同自动终止。
4. 其他事项4.1. 合同附件本合同的附件包括但不限于：- ______________________- ______________________4.2. 合同语言本合同使用中文撰写，如有涉及翻译版本，以中文版本为准。
风电总承包合同范本
风电总承包合同合同编号: ____________甲方：________________乙方：________________鉴于甲方有意委托乙方进行风电场建设工程总承包，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确风电场建设工程的施工总承包责任、双方权利和义务，确保项目的高质量完成。
1.2 合同的范围包括但不限于风电场建设工程的总体设计、技术咨询、施工方案编制、材料采购、施工、监理、质量控制等。
二、工期2.1 开工日期：自本合同签订之日起____日内开工。
2.2 竣工日期：自开工之日起计算，总工期为____日历天。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币____元（大写：________________圆整）。
3.2 支付方式：甲方应按工程进度向乙方支付款项，具体支付方式详见附件。
四、双方权利和义务4.1 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，并提供必要的支持和协助。
4.2 乙方应按照甲方的要求，按时、按质完成风电场建设工程总承包工作。
五、合同变更和解除5.1 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。
5.2 若一方违反合同约定，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
六、争议解决6.1 如因执行本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（投资方）：____________________乙方（承建方）：____________________鉴于甲方有意投资建设风电项目，乙方具备风电项目的设计、建设和运营能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方投资、乙方承建的风电项目事宜，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目总投资：____________________第二条项目投资2.1 甲方负责项目的全部投资，投资总额为第一条第1.4款约定的数额。
2.2 甲方应按照项目进度，及时、足额地向乙方支付投资款项。
第三条项目建设和运营3.1 乙方负责风电项目的设计、建设和运营。
3.2 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和行业标准进行项目设计、建设和运营。
3.3 乙方应确保项目质量和安全，甲方有权对项目的建设和运营进行监督和检查。
第四条项目收益分配4.1 项目运营期间，风电项目的发电收入归甲方所有。
4.2 乙方有权根据本合同的约定，向甲方收取建设和运营管理费用。
第五条合同期限5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2 双方应积极协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：XXX项目前期总包合同
甲：
乙：
二○一年月
XXX项目前期总包合同
为明确甲乙双的权利与义务，保护双的合法权益，根据《中华人民国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
1．定义
1.1.甲：指XXXX，或其合法受让人。
1.2.乙：指中国能源建设集团省电力设计院有限公司，或经甲同意的其合法受让人。
1.3.双：甲和乙合称双。
1.4.项目：指位于XXX项目。
1.5.合同：指甲乙双签署的本文件，包括合同的附件。
1.6.技术服务：指乙接受甲的委托，根据甲的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲提供合同约定的技术服务成果。
1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。
1.8.技术文件：指甲根据合同约定向乙提供的所有报告、图纸、标准、规等技术文件。
1.9.合同总价：指根据合同规定乙在正确地、完全地履行合同义务后甲应支付给乙的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。
1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“”是指7天。
1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。
2．技术服务的容、质量标准
2.1.技术服务的容：
2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置案和项目建设案；进行工程投资估算和财务评价。
2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、安全批文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。
2.2.本合同技术服务执行以下质量标准：
2.2.1.中华人民国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规程》及其他的标准和行业标准。
2.2.2.技术服务成果应通过专家会议评审，并获得相应主管部门批复同意/登记备案。
2.2.
3.技术服务应同时符合本合同约定的质量标准、及行业标准；以上标准不一致的以最格、最保守、最高规格的标准的规定为准。
3．技术服务成果交付时间及费用（含审查费）
4．合同总价及支付式
4.1合同总价：人民币元整（¥）。
(本合同履行过程当中,
如经甲乙双协商,某项批文或证明文件由甲自行获取,则该项费用在合同总额中剔除)
4.2. 支付式
4.2.1. 合同生效且乙提交相应金额的发票后10天，甲向乙支付合同总价的20%（即
元整）作为预付款。
4.2.2. 甲根据合同规定的履行时间划分三个时间段，第一个时间段为合同签订日至XXXX 年XX月XX日，第二个时间段为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，第三个时间段为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
乙完成1~16项（不含第7项）中单项工作，并提供相应金额的发票后，甲分三次向乙支付各时间段已完成单项工作剩余80%的费用，支付时间为各时间段结束之日起10天。
4.2.3. 乙在XXXX年XX月XX日前完成核准所需所有工作(不含第7项)并提供相应金额发票后，甲根据本合同第4.2.2款规定向乙支付合同剩余费用(不含第7项)；乙在XXXX年XX月XX日之后45天完成1-16项(不含第7项)所有工作并提供相应金额发票后10天，甲按照本合同第8.2款在未付款扣除相应的违约金后向乙支付剩余款项。
乙在XXXX年XX月XX日之后45天仍未完成1-16项(不含第7项)所有工作，甲按照本合同第8.2款规定处理。
4.2.4. 乙在XXXX年XX月XX日前完成第7项评审工作，并提供相应金额的发票后10天，甲向乙支付该单项工作60%的费用，乙获取该项工作最终批文并提供相应金额的发票后10天，甲向乙支付该单项工作20%的费用。
5．知识产权
5.1.乙保证对向甲提交的技术服务成果享有完全的知识产权，乙向甲交付合同约定的技术服务成果时，则技术服务成果的所有权（含技术服务成果所附的著作权等知识产权）转移至甲。
5.2.乙利用甲提供的技术文件和工作条件所完成除按合同要求外的其他技术成果，归甲乙双共同所有。
5.3.甲利用乙提交的技术服务成果所完成的新的技术成果，归甲所有。
5.4.乙的知识产权保证义务：乙保证甲不会因使用乙提交的技术服务成果而遭到来自任第三的关于知识产权面的侵权指控、权利主或提出异议；乙应保护甲免受由此产生的任诉讼、索赔、要求、费用(含律师费)等损害。
6．保密
6.1.保密容及要求：乙保证对在本合同谈判、签订及履行过程中获悉的属于甲或其关联公司的且无法从公开渠道获得的文件及资料（包括本合同、技术文件、设计图纸、商业秘密、经营信息、技术服务成果等）予以保密，未经甲同意，不得向任第三泄露。
6.2.保密期间：至该等保密容可以通过公开渠道获取为止。
7．转包、分包、转让
7.1.合同约定的可行性研究报告技术服务容，应当由乙完成，未经甲的书面同意，乙不得将合同约定的行性研究报告技术服务容转包或分包给任第三。
7.2.乙有权将除风电场可行性研究报告外其他专题报告委托给第三。
7.3.甲有权将合同或其在合同中的任一或所有权利转让给甲的关联公司。
8．违约责任
8.1甲或乙违反合同规定造成损失的应承担违约责任;
8.2若因乙原因,乙未按合同规定要求提交专题报告批文,每拖延一天,应向甲支付合同总价的千分之一的违约金;累计迟延期限超过45天，甲可以单面终止合同，停止支付剩余合同款项，并要求乙返还相关的预付款及赔偿因设计延误给甲所造成的损失；
8.3 若甲不能按合同规定的金额和日期向乙支付设计费,每逾期支付一天,应向乙支付合同总价的千分之一的逾期违约金,且乙提交设计文件的时间顺延; 逾期超过45天（非工作日）以上时，乙有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲。
8.4 在合同履行期间,甲要求终止或解除合同（除本合同第8.2款规定的情形）,甲将根据乙已进行的实际工作量支付费用。
8.5 在合同履行期间,乙要求终止或解除合同,乙应双倍退还甲已付的全部设计费。
9．联系人
9.1.双确定，在合同有效期，甲指定（：：）为甲联系人，乙指定（：：）为乙联系人。
9.2.联系人承担以下责任：
9.2.1.沟通技术服务进度；
9.2.2.提交及接收技术文件和技术服务成果。
9.3.一变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一。
一未及时通知另一上述变更，给另一造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
10．不可抗力
10.1.不可抗力指火灾、地震、洪水、暴乱、战争等不能预见、不能克服、无法避免的客观情况。
10.2.因不可抗力原因造成合同一无法履行合同的，根据不可抗力的影响，遭受不可抗力的一全部或部分免责。
设计无正当理由单迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。
10.3.遭受不可抗力的一应在不可抗力事件发生后尽快通知对，并于事件发生后10天，以书面形式向对提交有关政府就该不可抗力的发生出具的证明文件。
11．合同的变更
11.1.合同的变更必须由双协商一致，并以书面形式确定。
但有下列情形之一的，甲可以向乙提出变更合同的请求，乙应当在7天书面答复；逾期未予答复的，视为同意：
11.1.1.政策发生变化；
11.1.2.项目发生原则性变化。
12．争议解决
12.1.双因履行合同而发生的争议，应协商解决。
协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁，仲裁地点为市。
12.2.由仲裁委员会根据该委员会届时有效的仲裁程序/规则进行仲裁。
12.3.仲裁裁决为终局裁定，对双都有约束力。
12.4.由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉承担。
12.5.在进行仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同仍应继续履行。
13．其他
13.1.合同在执行过程中出现的未尽事宜，协商解决，并签订补充协议。
13.2.合同签订、履行过程中所涉及的所有文件均应采用书面形式，若书面文件容涉及变更、调整、补充、确认本合同容，则该书面文件在盖章并经法定代表人或其授权人签字后生效。
13.3.合同自双盖章并由法定代表人或其授权人签字之日起生效。
13.4.合同一式八份，正本二份，副本六份，若正本与副本不一致的，以正本为准；双各持有正本壹份、副本三份。
（以下无正文）
合同签署页
甲名称：（盖章）乙名称：
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
税号：税号：
日期：年月日日期：年月日。