风电道路合同
风电清包工程合同范本
风电清包工程合同范本地址：_________________________电话：_________________________法定代表人：______________________职务：__________________________营业执照号码：___________________组织机构代码：___________________税务登记证号码：___________________乙方（承包商）：____________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人：______________________职务：__________________________营业执照号码：___________________组织机构代码：___________________税务登记证号码：___________________鉴于甲方为风电项目的业主，乙方为具有相应资质的承包商，双方经友好协商，就风电项目清包工程达成如下协议：一、工程范围和内容1.1 乙方负责甲方风电项目的所有土建施工任务，包括但不限于基础施工、道路施工、电缆敷设、风机安装等。
1.2 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
二. 工期和进度安排2.1 本工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2.2 乙方应根据甲方的进度要求，合理安排施工计划，确保按期完成各项施工任务。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程造价和支付方式3.1 本工程的造价为人民币____元整（大写：人民币____元整），其中包含材料费、人工费、机械使用费等所有费用。
3.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：在本合同签订后7个工作日内，甲方支付给乙方预付款金额为人民币____元整（大写：人民币____元整）。
风电运输合同3篇
风电运输合同3篇篇1甲方（托运方）：___________地址：_______________________联系方式：___________________乙方（承运方）：___________地址：_______________________联系方式：___________________鉴于甲方需要运输风电设备及相关物资，乙方具备相关运输能力和资质，双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》的规定，就甲方委托乙方进行风电设备的运输事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息及目的甲方为风电设备的生产企业或其代表，因建设和维护风电项目的需要，委托乙方承担风电设备的运输任务。
乙方为拥有合法资质的物流企业或运输服务提供商，具备提供本次运输服务的能力和资源。
双方通过本合同的签订，明确双方的权利和义务，确保风电设备安全、准时、高效地完成运输任务。
二、运输服务内容1. 运输对象：风电设备及相关物资。
2. 运输方式：根据具体情况选择陆运、海运或空运等合适的运输方式。
3. 运输路线：根据甲方的具体需求，由乙方合理规划并确定合适的运输线路。
4. 运输时间：双方约定具体的运输时间或期限，并确保按时完成。
5. 保险事项：由乙方为运输的货物购买保险，保险费用由甲方承担。
三、合同价格及支付方式1. 运输费用：根据本次运输服务的实际情况，由双方协商确定具体的运输费用。
2. 支付方式：双方约定采用银行转账或其他合法支付方式支付运输费用。
3. 支付时间：甲方在收到乙方提供的合法发票后，按照约定时间支付运输费用。
四、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供安全、准时、高效的运输服务；（2）甲方有义务按照合同约定支付运输费用；（3）甲方有义务提供准确的货物信息和必要的运输文件。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方有权按照合同约定收取运输费用；（2）乙方有义务按照合同约定提供安全、准时、高效的运输服务；（3）乙方有义务在运输过程中合理保管货物，确保货物的安全。
风电场建设合同三篇
风电场建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场建设合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲方有意建设风电场，并委托乙方进行风电场的建设，双方经充分协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1 本合同所指风电场建设项目位于____省/市/自治区____县/市/区____风电场，项目总装机容量为____兆瓦____，包括但不限于风力发电机组、基础工程、输电系统、升压站等相关工程。
1.2 乙方应根据相关法律法规及行业标准，按照甲方的要求，完成风电场的建设。
第二条合同价格2.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，相应的建设服务。
合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同款项。
第三条工程质量3.1 乙方应确保风电场建设项目的质量符合国家及行业相关标准和规定，并保证风电场的安全稳定运行。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度。
第四条技术支持和培训4.1 乙方应完整的技术支持和售后服务，确保风电场的正常运行。
4.2 乙方应对甲方人员进行必要的操作和维护培训，确保甲方人员能够独立操作和维护风电场。
第五条合同的履行和验收5.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成风电场的建设。
5.2 工程完成后，乙方应向甲方完整的工程资料，并按照甲方的要求进行验收。
第六条付款方式和付款时间6.1 本合同价款支付方式为____期支付。
6.2 甲方应按照本合同约定的付款时间，向乙方支付相应的合同款项。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
风电总承包合同范本
风电总承包合同合同编号: ____________甲方：________________乙方：________________鉴于甲方有意委托乙方进行风电场建设工程总承包，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确风电场建设工程的施工总承包责任、双方权利和义务，确保项目的高质量完成。
1.2 合同的范围包括但不限于风电场建设工程的总体设计、技术咨询、施工方案编制、材料采购、施工、监理、质量控制等。
二、工期2.1 开工日期：自本合同签订之日起____日内开工。
2.2 竣工日期：自开工之日起计算，总工期为____日历天。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币____元（大写：________________圆整）。
3.2 支付方式：甲方应按工程进度向乙方支付款项，具体支付方式详见附件。
四、双方权利和义务4.1 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，并提供必要的支持和协助。
4.2 乙方应按照甲方的要求，按时、按质完成风电场建设工程总承包工作。
五、合同变更和解除5.1 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。
5.2 若一方违反合同约定，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
六、争议解决6.1 如因执行本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（项目发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（项目承包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方拟开展风电项目，乙方具备相关的技术和能力，双方经友好协商，就风电项目的合作事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________风电项目2. 项目地点：______________________3. 项目规模：预计装机容量为______兆瓦二、项目范围及工作内容1. 乙方负责项目的整体规划、设计、设备采购、安装调试、工程施工、项目管理等工作，确保项目按照相关标准和规范顺利完成。
2. 具体工作内容包括但不限于：风电场的选址和评估；风机设备的选型和采购；风电场的基础建设和道路施工；电气系统的安装和调试；项目的验收和交付。
三、项目工期1. 项目预计开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
2. 如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决。
四、项目价款及支付方式1. 项目总价款为人民币______元（大写：______________________）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款；项目进度达到______%时，甲方向乙方支付合同总价的______%；项目竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%；剩余合同总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（投资方）：____________________乙方（承建方）：____________________鉴于甲方有意投资建设风电项目，乙方具备风电项目的设计、建设和运营能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方投资、乙方承建的风电项目事宜，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目总投资：____________________第二条项目投资2.1 甲方负责项目的全部投资，投资总额为第一条第1.4款约定的数额。
2.2 甲方应按照项目进度，及时、足额地向乙方支付投资款项。
第三条项目建设和运营3.1 乙方负责风电项目的设计、建设和运营。
3.2 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和行业标准进行项目设计、建设和运营。
3.3 乙方应确保项目质量和安全，甲方有权对项目的建设和运营进行监督和检查。
第四条项目收益分配4.1 项目运营期间，风电项目的发电收入归甲方所有。
4.2 乙方有权根据本合同的约定，向甲方收取建设和运营管理费用。
第五条合同期限5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2 双方应积极协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
风电运输道路协调费合同7篇
风电运输道路协调费合同7篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要在乙方的风电项目所在地进行设备运输，需要使用当地道路。
为了协调相关事宜，明确双方权益，达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在风电运输过程中，关于道路使用、费用支付、协调配合等方面的权利和义务。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同。
二、合同金额及支付方式1. 甲方应支付乙方风电运输道路协调费，总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[支付期限]内，将全部费用支付至乙方指定账户。
三、运输安排及道路使用1. 甲方应在运输前向乙方提供详细的运输计划，包括运输时间、路线、载重等。
2. 乙方应根据甲方提供的运输计划，为甲方提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备顺利进出。
3. 甲方在运输过程中应遵守当地交通法规，确保运输安全。
四、双方责任与义务1. 甲方应按时支付道路协调费，确保运输顺利进行。
2. 乙方应提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备安全顺利通行。
3. 双方应共同协作，解决运输过程中出现的问题，确保运输顺利进行。
4. 乙方有权监督甲方在道路上的运输活动，确保符合当地交通法规。
5. 如因甲方原因造成道路损坏，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付道路协调费，乙方有权暂停甲方的运输活动，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未履行本合同约定的义务，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[有效期限]。
风电场集电线路施工合同
风电场集电线路施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：_______乙方（以下简称“施工方”）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方风电场集电线路施工工程（以下简称“本项目”）的相关事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 本项目位于_______，风电场规模为_______MW，集电线路全长约为_______公里。
1.2 工程内容包括但不限于：集电线路的设计、采购、施工、调试、验收等。
1.3 工程质量要求：符合国家及行业相关标准、规范要求。
二、合同价格2.1 本合同总价款为人民币_______元（大写：_______________________元整），其中包括：（1）集电线路施工费：_______元；（2）设备采购费：_______元；（3）调试及验收费：_______元；（4）其他费用：_______元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和金额向乙方支付合同价款。
三、合同履行3.1 施工方应按照本合同约定的工程内容、质量要求、工期等履行合同义务。
3.2 施工方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.3 施工方应按照甲方约定的时间节点完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
3.4 施工方应按照甲方约定的方式进行工程验收，确保工程合格。
四、付款方式及时间4.1 甲方应在本合同签订后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%。
4.2 甲方应在本合同约定的工程进度节点前向乙方支付相应的工程进度款。
4.3 甲方应在工程验收合格后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%。
五、违约责任5.1 施工方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求施工方承担违约责任。
5.2 施工方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求施工方重新施工，并承担相应费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进场检修道路承包合同书
甲方：
乙方：乙方身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路
第三条工程承包范围
盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局
部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。
修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。
建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。
第四条工程工期
1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。
第五条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行
业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。
第六条甲方责任和义务
1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验
的控制、监督、检查和验收。
2•负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3•根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
第七条乙方责任和义务
1 •遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，
做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同道路承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主、监理、甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.技术工人必须按国家规定持上岗证，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。
特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工
作服、手套及其它相关的防护用品）；
7 •进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8.甲方在资金暂时（一个月）不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
9、如按照相关规定，乙方劳务承包必须以有资质的劳务企业和甲方签定承包合同，则乙方必须按照相关规定联系有资质的劳务企业与甲方签定劳务合同并承担相应费用，不得影响工程进度的正常进行。
如因此停工给甲方造成损失由乙方承担。
10.凡是本工程的涉及到的土地征用协调，施工人员，工程所需一切材料均由乙方自己提供。
11.道路完成后，直至大型设备进场施工完成，如有牧民因乙方所修道路发生阻碍事件，如道路超宽或由乙方因施工碾压草原，扬尘毁坏草原及围挡等，如有类似事件出现，乙方负责解决费用及修复，甲方为此事不在向乙方增加任何费用。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
1 .甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保
护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3 •乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
由于自身原因及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
第九条材料、设备供应与管理
风场检修道路路经施工所需材料，设备，机械，均由乙方自己提供，乙方应合理用料、注重节约。
如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。
第十条承包方式、价格及包含的内容
1 •承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用；各种主材料费；辅助材料费用；各种周转材料费用；各类材料的二次倒运费；自然气候影响等不可预见工日费用；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、机械设备维修和安装拆卸用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工及材料费用；承包工程范围内的不可预见费用。
2 •本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
按道路每公里95000 元（大写）玖万伍仟元，（最后决算以实际
测量为准）。
第十一条结算办法及付款方式
1 •甲方不预付乙方生活费用，承包费用按工程进度支付当月工程的70%，付款时间为业主付款后，承包工程完工验收合格后付至工程总量的90%，余款待大型设备安装完后支付。
（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）第十二条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完
毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；乙方应当及时对自己施工成果组织有关部门进行初步验收、中间验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿
维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或
施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
（配合第三方工作的费用另外协商）
第十三条工程保修
1.①保修范围：乙方所承包范围内的所有道路施工。
②期限：自竣工验收合格后一年内。
2.保修责任：道路完成后在在保修期间内，乙方负责对道路进行定时的检查、养护和维修，如发现道路有凹陷，应及时处理和维修，时刻保证道路畅通。
3•保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十四条保险
1•乙方负责人必须为从事特殊工种作业的人员办理意外伤害保险并为自有设备办理保险，支付保险费用，乙方为施工场地内人员生命财产和乙方方提供的施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2•保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条争议
1•甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2•发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；
2. 1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2. 2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2. 3仲裁机构要求停止合同工作；。