全国监理工程师考试深度密押试卷建设工程合同管理A卷-中大网校

全国监理工程师考试深度密押试卷建设工程合同管理A卷

总分：110分及格：66分考试时间：120分

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1)工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。

A. 物

B. 财

C. 行为

D. 智力成果

(2)关于无权代理，下列说法正确的是（）。

A. 无权代理行为不能转化为合法的代理行为

B. 无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动

C. 代理权终止后继续行使代理行为

D. 被代理人不可以对无权代理行使“追认权”

(3)依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。

A. 保证

B. 抵押

C. 质押

D. 定金

(4)某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）。

A. 保险公司承担全部损失

B. 保险公司承担除外责任以外的全部损失

C. 业主自行承担全部损失

D. 业主和保险公司协商分担损失

(5)合同公证与鉴证的相同点是（）。

A. 目的、法律效力、原则

B. 范围、性质、目的

C. 目的、原则、内容

D. 法律效力、目的、性质

(6)要约人撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。

A. 要约到达对方之前

B. 对方发出承诺之前

C. 对方承诺到达要约人之前

D. 对方承诺生效之后

(7)A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（）。

A. 继续有效

B. 因A公司已不存在而无效

C. 合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效

D. 需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效

(8)执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。

A. 原价格

B. 新价格

C. 市场价格

D. 原价和新价的平均价格

(9)执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。

A. 原价格

B. 新价格

C. 市场价格

D. 原价和新价的平均价格

(10)如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。

A. 诉讼

B. 和解

C. 调解

D. 仲裁

(11)合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（）确定费用负担的责任。

A. 按交易习惯

B. 依据合同的相关条款

C. 签订补充协议

D. 按履行义务一方承担的原则

(12)合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。

A. 结算和清理

B. 仲裁和诉讼

C. 结算、清理、违约

D. 结算、仲裁、违约

(13)《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）。

A. 订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B. 委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C. 由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D. 因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

(14)依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。

A. 约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B. 约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

C. 处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D. 第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

(15)下列不属于对招标文件核查范围的是（）。

A. 招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件

B. 招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理

C. 招标文件的形式是否合乎要求

D. 是否有限制竞争的条件

(16)合同当事人之问出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。

A. 合同公证书

B. 仲裁协议书

C. 履约保函

D. 合同担保书

(17)按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。

A. 投标人更改投标书的内容和报价

B. 投标人再增加优惠条件

C. 评标委员会对投标书中的错误加以修正

D. 招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法

(18)某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A. 可以采用直接委托方式发包

B. 可以自行招标，但应当备案

C. 可以自行招标，无需备案

D. 必须委托中介机构代理招标

(19)某建设项目发售招标文件时收取工[本费500元，则在招投标结束后（）。

A. 招标文件及收费都不退回

B. 退回招标文件，收费不退回

C. 不退回招标文件，收费退回

D. 招标文件及收费分别退回

(20)在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A. 施工

B. 设备采购

C. 设计

D. 材料采购

(21)《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。

A. 选定工程总承包人，

B. 要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告

C. 选择工程分包人的认可权

D. 调换总监理工程师的最终认可权

(22)对监理工作的要求应当符合（）的规定。

A. 《建设工程监理规范》

B. 《建设工程委托监理合同》

C. 《安全生产条例》

D. 《委托监理合同（示范文本）》

(23)委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。

A. 委托人增加监理工作内容较多

B. 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C. 委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D. 委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

(24)某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监

理工作完成后，该汽车（）。

A. 不用归还委托人

B. 归还委托人即可

C. 归还委托人，并应支付折旧费

D. 归还委托人，并应支付租赁费

(25)建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。

A. 按工程实际损失计算赔偿

B. 扣除合同约定的全部监理酬金

C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D. 应当双倍返还定金

(26)某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。

A. 正常监理工作

B. 额外监理工作

C. 变更监理工作

D. 附加监理工作

(27)合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（）。

A. 返还定金并赔偿误工费

B. 双倍返还定金

C. 返还定金和违约金

D. 返还定金并交纳罚款

(28)按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A. 不再负责处理有关设计问题

B. 仍应无偿负责处理有关设计问题

C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

(29)在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）之日。

A. 设计人收到定金

B. 合同签订

C. 设计人员勘察现场

D. 场址选择

(30)按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A. 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B. 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C. 工程师未确认，承包人应修改进度计划

D. 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

(31)发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。

A. 发包人

B. 原设计人

C. 修改单位

D. 承包人

(32)某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。

A. 承包人承担返工费用，工期不予顺延

B. 承包人承担返工费用，工期给予顺延

C. 发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D. 发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

(33)施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验，（）。

A. 工作由发包人负责，费用由承包人负责

B. 工作由发包人负责，费用由发包人负责

C. 工作由承包人负责，费用由发包人负责

D. 工作由承包人负责，费用由承包人负责

(34)下列有关暂停施工说法不正确的是（）。

A. 承包人应按工程师要求停止施工

B. 承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

C. 工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

D. 工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

(35)施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（）。

A. 发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B. 发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C. 承包人办理申报手续，承包人承担有关费用

D. 承担人办理申报手续，发包人承担有关费用

(36)某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。

A. 发包人

B. 设计单位

C. 承包人

D. 监理单位

(37)按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。

A. 工程验收通过

B. 承包人送交了竣工验收报告

C. 办理完移交工程手续

D. 发包人支付了竣工结算款

(38)依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（）。

A. 材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B. 到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C. 供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D. 到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

(39)施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。

A. 协议书

B. 专用条款

C. 标准条款

D. 质量保修书

(40)施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是3万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是3．2万元，施工企业应要求供应商支付（）万元。

A. 6.2

B. 3.2

C. 3

D. 2

(41)按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（）。

A. 按订购数量及时支付货款

B. 按实际交货数量及时支付货款

C. 待供货方补齐缺少的数量后再支付

D. 按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量

(42)FDIC施工合同条件规定的保留金属于（）。

A. 合同价内的暂列金

B. 业主应交付的预付款

C. 承包商应交付的定金

D. 承包商应得的工程款

(43)FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令，属于（）的暂停施工，承包商可能得到补偿。

A. 合同中有规定

B. 由于不利的现场气候条件影响

C. 工程施工安全

D. 现场气候条件以外的外界条件或障碍导致

(44)FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）。

A. 争端裁决委员会由仲裁委员会指定。

B. 争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C. 争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D. 争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

(45)关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（）。

A. 承包商每天应向工程师提交进度报告

B. 工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度。

C. 工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任

D. 工程师有权批准合同工期顺延

(46)FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（）的一项款额。

A. 不计入合同价格之内

B. 用于不可预见项目使用

C. 由工程师或承包商代表控制使用

D. 专门用于承包商施工范围内工程使用

(47)工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括（）。

A. 承包商各阶段投人的资金是否能保证计划的实现

B. 承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现寿

C. 承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰

D. 计划实施工程的总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致

(48)依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（）情况，属于承包商应承担的风险。

A. 现场地质条件与文件资料说明不一致

B. 不利于施工的外界非自然条件

C. 不利于施工的气候条件

D. 其他承包商对施工的干扰

(49)施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。

A. 工程师已拒绝索赔要求

B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料

C. 承包人的索赔要求已成立

D. 需等待发包人批准

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)

(1)在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A. 被代理人的法人终止

B. 被代理人取得民事行为能力

C. 被代理人取消委托

D. 代理事项完成

E. 代理期限届满

(2)履行合同的担保方式包括（）。

A. 投标保证

B. 留置

C. 动产抵押

D. 定金

E. 违约金

(3)按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。

A. 领有公共运输执照施工车辆的损失

B. 不可预料事件造成施工人员的人身伤亡

C. 施工建筑物的损害

D. 业主在工地的原有建筑物受到的损害

E. 临时工程受到的损害

(4)《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（）。

A. 要约人确定了承诺期限

B. 要约已经到达受要约人

C. 要约人明示要约不可撤销

D. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作

E. 要约人明示要约可以撤销

(5)依据《合同法》规定，（）的合同属于无效合同。

A. 恶意串通损害第三人利益

B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C. 订立合同时显失公平

D. 以合法形式掩盖非法目的

E. 损害公共利益订立

(6)合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）。

A. 给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B. 交付不动产的，在不动产所在地履行

C. 交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D. 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

E. 除货币和不动产外的其他标的在接受义务一方所在地履行

(7)招标人具备自行招标的能力表现为（）。

A. 必须是法人组织

B. 有编制招标文件的能力

C. 有审查投标人资质的能力

D. 招标人的资格经主管部门批准

E. 有组织评标定标的能力

(8)公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。

A. 工程概况

B. 项目资金来源

C. 投标须知

D. 评标方法

E. 招标范围

(9)委托监理的工作范围的确定通常考虑的因素是（）。

A. 工程规模

B. 工程项目的专业特点

C. 被监理合同的难易程度

D. 监理人员的配置数量

E. 主要监理人员的能力

(10)设计投标书的评审内容包括（）。

A. 设计方案的优劣

B. 投入产出、经济效益分析

C. 设计进度快慢

D. 设计资历和社会信誉

E. 设计投标书的形式是否正确

(11)在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（）。

A. 同类工程施工经历

B. 财务状况

C. 企业信誉

D. 项目经理资质要求

E. 环境管理体系

(12)监理人的附加工作包括（）。

A. 非监理人原因而终止的监理业务的善后工作

B. 恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

C. 非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

D. 非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时问

E. 委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

(13)下列情况中，属于额外监理工作的有（）。

A. 由于变更而需延长的监理工作

B. 由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C. 业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D. 不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

E. 设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

(14)关于监理人的责任限度说法错误的是（）。

A. 监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任

B. 监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

C. 不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任

D. 监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任

E. 因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任

(15)委托监理合同中，属于监理人的义务包括（）。

A. 按合同约定派驻人员

B. 使用委托人提供的设施完成工作后应归还

C. 将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

D. 负责工程施工中有关各方的协调管理

E. 负责办理施工有关的行政批准手续

(16)对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。

A. 工程所需清理费

B. 由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C. 工程本身的损害

D. 工程损害导致第三方人员伤亡

E. 承包人施工机械的停工损失

(17)施工合同示范文本规定，因（）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A. 不可抗力

B. 工程量增加

C. 承包商基础施工超挖

D. 设计变更

E. 工程师延误提供所需指令

(18)下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是（）。

A. 发包人应提供的资料

B. 费用的支付

C. 双方责任

D. 工程概况

E. 违约责任

(19)在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更（）。

A. 须经工程师同意

B. 不须经工程师同意

C. 发生的费用由发包人承担

D. 发生的费用由承包人承担

E. 发生的费用由双方约定承担

(20)下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。

A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B. 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复

C. 确定的价款报送造价管理部门备案

D. 工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准

E. 承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

(21)某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由发包方承担。

A. 承包方人员伤亡损失

B. 承包方施工设备损坏的损失

C. 工程修复费用

D. 发包方人员伤亡损失

E. 运至施工场地待安装工程设备的损害

(22)下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有（）。

A. 工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

B. 工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

C. 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

D. 发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

E. 由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

(23)材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可（）确定交货地点。

A. 由双方协商

B. 由采购方自行

C. 按交易习惯

D. 由供货方自行

E. 按供货方所在地

(24)下列关于竣工验收的提法正确的是（）。

A. 对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B. 竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C. 工程严禁任何部分甩项竣工

D. 工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日

E. 竣工验收合格的工程移交发包人使用

(25)依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括（）。

A. 不可预见的外界条件

B. 流行传染病导致工程停工

C. 延误移交施工现场

D. 业主提前占用部分工程

E. 不可抗力造成的损害

(26)发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括（）。

A. 向承包人发出必须提前竣工的指令

B. 与承包人协商并签订提前竣工协议

C. 负责修改施工进度计划

D. 为承包人提供赶工的便利条件

E. 减少对工程质量的检测试验项目

(27)FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括（）发布的指令。

A. 业主

B. 工程师

C. 承包商代表

D. 工程师代表

E. 经承包商代表确认工程师

(28)按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是（）。

A. 当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

B. 当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求

C. 当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担

D. 由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理

E. 分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

(29)以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A. 索赔要求的提出不需经对方同意

B. 索赔依据应在合同中有明确根据

C. 应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

D. 工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E. 承包人必须执行工程师的索赔处理决定

(30)在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（）

A. 不可预见的外界条件

B. 施工中遇到文物和古迹

C. 异常不利的气候条件

D. 业主或其他承包人的干扰

E. 后续法规的调整建设工程合同管理

答案和解析

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) :D

(2) :C

(3) :D

(4) :C

(5) :C

(6) :B

撤消要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。因此正确答案应为B(7) :A

(8) :B

(9) :B

(10) :A

(11) :C

(12) :A

(13) :D

(14) :B

(15) :C

(16) :B

(17) :C

(18) :B

(19) :A

(20) :C

(21) :C

(22) :A

(23) :C

(24) :B

(25) :C

(26) :D

(27) :B

(28) :C

(29) :A

(30) :B

(31) :C

(32) :D

(33) :D

(35) :C

(36) :B

(37) :C

(38) :C

(39) :B

(40) :B

(41) :A

(42) :D

(43) :D

(44) :D

(45) :A

(46) :B

(47) :A

(48) :C

(49) :C

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)

(1) :A, C, D, E

(2) :B, D

(3) :A, D

(4) :A, C, D

(5) :A, D, E

(6) :B, D

(7) :B, C, E

(8) :A, B, E

(9) :A, B, C

(10) :A, B, C, D

(11) :A, D, E

(12) :C, D, E

(13) :C, D

(14) :D, E

(15) :A, B, D

(16) :A, B, C, D

(17) :A, B, D, E

(18) :A, B, C, E

(19) :A, E

(20) :A, B, D

(21) :C, D, E

(22) :A, B

(23) :A, C, E

(24) :A, E

(25) :A, C, E

(26) :A, C, E

(28) :A, C

(29) :A, D

(30) :A, B, E