质量保证金保函模版
质保金保函(优质模板)
质保金保函格式
受益人：
保函号：
开具日期：
木保函作为贵方（即：甲方）与（即：乙方）于年月日签订
的合同（以下简称合同，合同号为：）,价格为人民币（大写：人民
币）的质保金保函。
银行（以下简称我行）不可撤销地、无追索地具结保证我行、其继承人和受让人无条件地向贵方以人民币支付总额不超过（金额），（大写：）即相当于合同价格的
并约定如下：
1）我行放弃上述合同项下的所有异议和抗辩，在此不可撤销地和无条件地担保，我行将在收到贵方关于乙方违约的书面通知后立即（三天内）按贵方提出的不超过上述累计总额的金额，直至人民币（大写：人民币）支付给贵方。
2）本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、费用或赔款，均不能从本保函中扣除。
3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。
今后任何对合同条款的修改、在时间上的通融、其他宽容、让步均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4）本保函自出具之日起生效，直至合同质保期截止28天后失效。
5）本行与甲乙双方同意，由本保函引起的争议应提交中华人民共和国法院管辖。
6）本保函应受国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（第四百五十八号出版物）的管辖。
担保行名称：___________________
签字：___________________
（印刷姓名和职务）
公章：___________________。
工程质量保证金保函
工程质量保证金保函
致：XX局
鉴于XX公司（下称“承包人”）与XX局（下称“发包人”）签订XX公路改扩建工程施工合同，为保证承包人按照合同约定完成合同约定内容，根据有关规定承担工程质量的责任和义务；我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币50000元（大写：伍拾万元）向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同保修过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内无条件偿还或清偿因该项违约或违背给发包人所造成的经济损失，并在接到发包人要求索赔书面通知之日起XX天内予以支付，无须发包人解释或出具其他任何证明。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的赔偿。
我行承诺：不论是否经我方知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函自签署之日起生效，有效期从签署之日至质量缺陷责任期终止日，发包人应在担保有效期满后的20个工作日内将此质量保证金保函退还给承包人。
以下无正文
法定代表人或其授权的代理人：（签字盖章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日。
建筑工程施工质量保证金保函
建筑工程施工质量保证金保函尊敬的合作伙伴：感谢您选择我们公司作为您的建筑工程施工质量保证金保函的发行机构。
本保函旨在确保您在承接建筑工程施工项目期间能够按照合同要求履行义务，保证施工质量符合相关标准及法规，并提供一定程度的经济保障。
1. 保函信息保函编号：[编号]保函金额：[金额]保函生效日期：[日期]保函到期日期：[日期]2. 保函内容本保函有效期为合同签订之日起至工程竣工并经相关部门验收合格之日止。
根据合同约定，您需要在工程施工期间履行以下义务：（1）按照承包合同约定开始并合理推进工程施工；（2）严格按照国家、地方相关法规要求进行工程施工，并保证施工质量符合标准；（3）按照工程进度及施工计划完成各项工作，并确保如期竣工；（4）负责工程的安全管理和环保工作，确保项目不发生质量事故和环境污染；（5）协助相关部门进行工程竣工验收，并及时整改存在的问题。
3. 保函责任若您未能履行上述义务之一或多项，导致工程施工质量不符合标准，我们将根据以下规定承担责任：（1）对于质量不符合标准的工程项目，承担必要的维修、整改费用；（2）对于由于质量问题导致的工程停工或延误，承担由此产生的相应经济损失；（3）对于严重影响工程施工质量的违约行为，我们将按照相关法律法规和合同约定进行处罚，并保留追求法律责任的权利。
4. 预警机制为了更好地监督和评估工程施工质量，我们将建立一套预警机制，以便及时发现和解决潜在问题。
预警机制的具体内容和流程将在双方达成共识后以书面形式确认。
5. 保函的变更和解除如需对本保函的内容进行变更或解除，双方应协商一致并以书面形式进行确认。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本保函。
6. 法律适用及争议解决本保函受中华人民共和国法律法规的管辖，并按照中华人民共和国相关法律解释执行。
双方在履行本保函过程中发生的争议，应协商解决；如果协商不能达成一致，争议应提交至保函签发地所在地人民法院裁决。
请您务必遵守以上约定，并保持与我们的密切沟通，确保工程施工质量的顺利进行。
质量保证金保函的合同7篇
质量保证金保函的合同7篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（担保人）：__________鉴于甲方需要向项目方提供质量保证金，为保证项目合同的履行和保证质量的承诺，应项目方的要求，甲方委托乙方出具质量保证金保函。
甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，达成如下协议条款，以兹信守。
一、定义与解释1. 质量保证金保函：指乙方应甲方的申请，向项目方出具的保证甲方按照项目合同约定履行质量义务的一种担保方式。
2. 质量保证金：甲方根据合同约定的比例或金额向项目方支付的资金，作为履行合同质量的保证。
二、担保事项与条件甲方按照项目合同的规定缴纳一定金额的质量保证金给乙方管理，乙方根据甲方的委托和项目方的要求，出具质量保证金保函给项目方，作为甲方履行质量承诺的保证。
乙方承担担保责任的条件为甲方按照项目合同的规定履行质量义务。
否则，乙方有权在项目方提出索赔时从甲方的质量保证金中扣除相应金额。
三、保证金金额与缴纳方式甲方应缴纳的质量保证金金额为人民币__________元整（大写：__________元整）。
甲方应按照项目合同的约定将此款项汇入乙方指定的账户，并提供汇款凭证给乙方确认。
乙方在收到足额的质量保证金后出具相应的保函给项目方。
四、保函期限与效力本保函的有效期为项目合同约定的质量保证期限，自质量保证金到达乙方账户之日起计算。
保函期满且甲方完全履行质量义务后，乙方将不再承担担保责任。
若甲方未完全履行合同义务，则乙方有权继续承担担保责任直至甲方完全履行完毕为止。
在此期间，甲方与项目方的纠纷不影响乙方的担保责任。
若因此产生的赔偿责任超出甲方的质量保证金金额，乙方有权向甲方追偿超出部分。
五、保密条款甲、乙双方对本次交易中涉及对方的商业机密、技术秘密等信息均应严格保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
保密条款不因本合同的终止而失效。
六、违约责任与争议解决方式1. 若甲方未按约定缴纳质量保证金给乙方管理，导致乙方无法出具保函给项目方造成的损失由甲方承担。
质量保证金保函的合同7篇
质量保证金保函的合同7篇篇1甲方（担保方）：_________地址：_________法定代表人：_________乙方（委托方）：_________地址：_________法定代表人：_________鉴于乙方与建设单位（下称“业主”）签订的施工合同，乙方为保证工程质量，向业主提交质量保证金。
甲方接受乙方委托，为此质量保证金向业主提供保函。
为明确双方的权利与义务，特订立本保函合同。
一、保函内容概述甲方根据本合同的约定，向业主出具质量保证金保函，承诺在乙方未能按照施工合同约定履行工程质量相关义务时，承担质量保证金所对应的经济责任。
本保函的具体金额、期限及其他条款，将依照本合同约定及业主的要求进行确定。
二、保证金的金额与期限1. 乙方按照施工合同的约定向业主提交的质量保证金金额为人民币_________元。
2. 质量保证金的期限自工程竣工验收合格之日起至工程缺陷责任期结束。
缺陷责任期结束后，如无质量问题，业主应返还质量保证金。
三、甲方的保函责任1. 甲方在本保函有效期内承担连带保证责任，若乙方未能按施工合同约定履行工程质量相关的义务和责任时，业主有权直接要求甲方承担相应的经济责任。
2. 甲方的保函责任并不免除乙方因违约应承担的法律责任。
四、乙方的义务1. 乙方应全面履行施工合同中约定的工程质量相关义务，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应及时向甲方提供必要的信息和文件，以便甲方了解工程进展及质量情况。
3. 乙方在缺陷责任期内应负责修复工程出现的缺陷和损坏问题。
缺陷责任期结束后，若无未尽事宜或新出现的问题，业主应将质量保证金及时返还乙方。
五、甲方的权利1. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定。
2. 若因乙方原因造成工程质量问题或违约情况，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应经济责任。
同时甲方有权要求业主暂停支付部分或全部质量保证金，直至问题得到解决。
六、合同的变更与解除本合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
质量保函模版
质量保函编号：（受益人）：鉴于你方与（下称“保函申请人”）于年月日签订的（填写合同名称及编号，下称“主合同”），应保函申请人的申请，我行就保函申请人交付的主合同项下（下称“标的”）的质量向你方出具以下保证：一、我行在本保函项下承担的保证责任最高限额（下称“本保函金额”）为（币种、金额大/小写）。
本保函金额随保函申请人履行主合同、保函申请人或我行向你方支付金额的增加而相应递减。
二、本保函有效期为以下第种：1、本保函有效期自本保函由有权人签字并盖章之日起至年月日止；2、。
三、如保函申请人提供的标的质量不符合主合同约定的，我行在收到你方于本保函有效期内送达的本保函原件及符合以下全部条件的书面索赔文件，并于个工作日内完成核定后，以本保函金额为限向你方承担保证责任：1、索赔文件应由你方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖公章，如是委托代理人签字的，应附上授权文件；2、所有索赔文件必须在保函有效期内送达至我行；3、索赔文件的内容须包含明确的索赔金额、索赔款项应到达的账户、标的质量不符合主合同约定的事实及证据、保函申请人应承担相应违约责任的依据、声明未收到由保函申请人直接或间接支付的赔付金额等。
4、。
四、有以下任一情形，本保函将自动失效，并请你方立即将本保函原件退还我行（无论你方是否履行退还义务，本保函都将自动失效并注销）：1、主合同不生效或被撤销、被终止的；2、你方与保函申请人协商变更主合同且该变更加重我行的担保责任，未事先征得我行书面同意的；3、我行在本保函项下的义务履行完毕或保函申请人履行了本保函所担保的主合同义务；4、本保函有效期届满或被提前终止的。
五、本保函适用中华人民共和国法律。
如因本保函发生争议且协商不成的，通过以下第种方式解决：1、向我行所在地人民法院提起诉讼；2、提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为。
六、其他约定：。
**银行股份有限公司（印章）：法定代表人（负责人）或委托代理人：出具日期：年月日。
供应商质量保函范文模板
供应商质量保函范文模板致：[需方公司名称]尊敬的[需方负责人称呼]：您好！我们是[供应商公司名称]，为了让您放心地与我们合作，我们很乐意提供这份质量保函。
咱就像好朋友之间互相承诺一样，我们对供应给您的[具体产品名称]的质量那可是拍着胸脯保证的。
一、保函金额。
本质量保函的金额为人民币[X]元整（大写：[大写金额]）。
这就好比是我们为产品质量押上的“保证金”，让您知道我们对自己的产品多有信心。
二、保函有效期。
自[产品交付日期]起，至[具体到期日期]止。
在这个时间段内，您可以放心地对产品进行检验、使用。
就像我们约定好了一个时间范围，在这个期间内我们会对产品的质量负责到底。
三、质量保证内容。
# （一）符合标准。
我们供应的产品是严格按照[相关标准名称，如国家标准XX、行业标准XX或者双方约定的特殊标准]生产制造的。
就像厨师做菜得按照菜谱来一样，我们生产产品也是有严格的标准规范的，绝不会瞎糊弄。
# （二）材料优质。
产品所使用的原材料那都是经过精挑细选的，就像您去市场买菜，专挑新鲜又好的食材一样。
我们在选择原材料的时候，也是层层把关，确保质量上乘，这样才能生产出高质量的产品。
# （三）无缺陷承诺。
我们保证交付给您的产品不存在任何影响正常使用的缺陷。
要是您收到产品发现有什么问题，就像新衣服上有个大口子似的，那肯定是不正常的，这种情况我们肯定负责。
四、索赔条款。
# （一）索赔条件。
如果在保函有效期内，您发现我们的产品存在质量问题，您只要按照下面的流程来，我们就会按照约定处理。
您要以书面形式通知我们，这个书面通知就像是您给我们的一个正式“警告”，要详细说明产品存在的质量问题、发现问题的时间和地点等信息，就像给我们讲故事一样把事情讲清楚。
# （二）索赔处理。
收到您的通知后，我们会在[具体工作日，如5个工作日]内进行调查核实。
如果确认是我们产品的质量问题，我们会毫不犹豫地承担责任。
我们可以根据您的要求，采取更换有问题的产品、免费维修产品或者按照产品价值给予相应赔偿等方式。
担保-质量保证金保函样本
担保-质量保证金保函样本
致：[受益人名称]
地址：[受益人地址]
本保函由[担保人名称]（以下简称“担保人”）出具，担保人地址为[担保人地址]。
鉴于[承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订了编号为[合同
编号]的合同（以下简称“主合同”），根据主合同的规定，承包商应
向贵方提供质量保证金，以确保承包商履行合同项下的质量保证义务。
担保人在此无条件地、不可撤销地保证，承包商将严格履行主合同中
规定的质量保证义务。
如承包商未能履行或不完全履行上述义务，担
保人将在收到贵方书面通知后的[具体天数]天内，无条件地向贵方支
付不超过[保证金金额]的金额，作为质量保证金。
本保函自[生效日期]起生效，有效期至[失效日期]。
除非贵方与担保
人另有书面约定，否则本保函在有效期届满后自动失效。
担保人承诺，本保函的出具不免除承包商履行主合同项下义务的责任。
本保函一式两份，担保人与贵方各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：
[担保人名称]
授权代表签字：
[授权代表姓名]
日期：[出具保函的日期]
受益人（盖章）：
[受益人名称]
授权代表签字：
[授权代表姓名]
日期：[出具保函的日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量保函
致受益人（受益人名称）：鉴于（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为 / 的xxx 工程（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就上述合同或协议项下工程质量向你方提供如下保证：
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）人民币元整（￥）（下称“保证金额”）
二、我行在本保函项下提供的保证为不可撤销连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第壹种：
（壹）本保函有效期至年月日止。
（贰） / 。
四、在本保函的有效期内，如保函申请人提供的工程质量不符合合同或协议的约定，我行将在收到你方提交的本保函原件及你方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，柒个工作日内，无条件支付上述保证金额，无须你方出具证明或陈述理由。
索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
六、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第壹种方式解决：
（壹）向本行所在地的人民法院起诉。
（贰）提交 / 仲裁委员会（仲裁地点为 / ），按照申请仲裁。