工程施工合同纠纷和解协议书11篇
工程施工合同纠纷和解协议书5篇

工程施工合同纠纷和解协议书5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(施工单位名称)乙方:(业主单位名称)双方在友好协商的基础上,为了解决因工程施工合同引发的纠纷,特订立本协议,共同遵守并执行,以维护双方合法权益,减少争议,维护双方利益。
第一条甲方在本工程施工中存在以下问题:1. 工程延期2. 施工质量不达标3. 材料使用问题4. 施工方案变更不合理5. 工程款支付问题第三条双方经友好协商达成如下解决方案:1. 工程延期问题:甲方将尽快调整施工进度,努力争取按时完工;乙方将协助提供必要支持和配合。
2. 施工质量问题:乙方有权对工程进行验收,如发现问题,甲方将承担后续修复责任。
3. 材料使用问题:双方将共同制定材料采购方案,确保材料质量合格。
4. 施工方案变更问题:变更需双方协商一致,明确变更内容和费用。
5. 工程款支付问题:乙方将按合同约定及时支付工程款,甲方应按时提供相关发票及结算材料。
第四条乙方欠款拖欠问题:乙方将尽快结清所有欠款,并支付逾期利息;甲方应保证款项使用真实有效。
5.工程验收不合格问题:双方将重新验收工程,达成一致意见后方可完工交付;乙方应支付尾款。
6.材料提供迟缓问题:乙方将尽快提供所需材料,以保障施工进度。
7.工程监理问题:甲方应全程配合监理工作,确保工程质量。
8.违约行为:当一方发现对方有违约行为时,应立即通知对方,并协商解决方案。
第五条双方同意在解决纠纷过程中保持沟通畅通,积极配合,并尽量减少误解和矛盾的发生。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效,持续有效,直至工程竣工验收结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
经双方友好协商,共同达成以上协议并签字盖章。
愿双方合作愉快,共同推动工程施工顺利完成。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(施工单位):___________乙方(业主单位):___________为解决因工程施工合同引发的纠纷,经双方协商一致,达成以下协议:一、背景和纠纷说明1.1 甲方与乙方签订了___________工程施工合同,合同金额为___________元。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇

工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:____________(单位名称)法定代表人(或委托代表):____________乙方:____________(单位名称)法定代表人(或委托代表):____________鉴于甲、乙双方就______工程施工合同存在一定纠纷,为保障双方的合法权益,根据友好协商的原则,特签订本协议,共同解决有关问题,根据国家有关法律法规,双方达成如下协议:一、提议和签订本协议1.1在____年____月____日双方的友好协商下,甲、乙双方均同意按下文规定签订本协议,双方同意双方均按此协议执行。
二、履行和解2.1 甲方提出的合法权利主张甲方提出的主张:___________(列明甲方的主张)2.2 乙方的答辩乙方提出的答辩:___________(列明乙方的答辩)2.3 甲、乙双方就争议事项的展开协商并达成解决方案:(1)_______________(2)_______________(3)_______________...2.4 乙方同意:(1)__________(2)__________(3)__________2.5 甲方同意:(1)__________(2)__________(3)__________三、其他约定3.1 本协议签署后即生效,并替代原工程施工合同的有关约定。
3.2 本协议解决的问题仅为双方友好协商的结果,不涉及其他纠纷。
3.3 开展工程施工前,双方应重新签订完整的工程施工合同,并明确各自的权利和义务。
3.4 本协议自双方签字盖章后生效,有效期自签署日起____个月。
3.5 本协议正本一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________签字日期:____年____月____日签字日期:____年____月____日签订地点:_____________________以上为工程施工合同纠纷和解协议书范文,甲、乙双方应严格按照上述协议执行,如有违反,应承担相应法律责任。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇

工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书协议书签订日期:____年___月___日甲方(委托人):__________乙方(承包人):__________经过双方友好协商,就因施工合同产生的纠纷达成如下协议:第一条纠纷背景甲方与乙方签订的工程施工合同是指______工程,合同编号为______,合同签订日期为______。
在履行合同过程中,发生了以下纠纷:1. _______;2. _______;3. _______。
经双方协商,决定通过友好方式解决纠纷,维护双方合法权益。
第二条解决方式双方约定采取以下方式解决合同纠纷:1. 协商调解:双方委托第三方中立机构进行协商调解,努力达成共识;2. 法律调解:如协商调解不成功,双方有权向有关司法机构提起法律诉讼,接受法律调解。
双方确认,不得通过其他方式解决合同纠纷,否则一方有权向法院提起诉讼,追究责任。
第三条协议效力本协议自双方共同签字之日起生效,具有法律效力,双方应履行本协议约定的义务。
第四条其他事项1. 本协议未尽事宜,双方可协商补充;2. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________日期:____年___月___日在协议书签订之前,双方需详细阐述所发生的纠纷事实,通过坦诚相待的态度,达成共识,最终签订解协议书,共同维护双方的合法权益。
愿双方在今后的合作中,避免类似纠纷的发生,共同促进工程的顺利进行。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书模板甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)发生纠纷,为保障双方合法权益,经协商一致,特签订本协议,达成以下解决办法:一、纠纷背景(简述合同签订情况、履行过程中发生的纠纷)二、协商解决经双方多次协商,就合同纠纷的解决方案达成以下共识:1. 甲方同意支付乙方尾款人民币(大写)整,乙方承诺对工程进行最终完工并交付。
工程纠纷调解协议书(34篇)

工程纠纷调解协议书(34篇)工程纠纷调解协议书(精选34篇)工程纠纷调解协议书篇1甲方:_________________公司乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。
本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司法定代表人:____________乙方:____________公司法定代表人:__________________年_____月_____日工程纠纷调解协议书篇2甲方:_________________公司乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
纠纷和解协议书范本10篇

纠纷和解协议书范本10篇纠纷和解协议书范本【篇1】________建筑工程公司(下称甲方)________百货公司(下称乙方)________建筑工程公司诉________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在__区人民法院主持下,双方当事人调解结案,调解书已于________年_____月_____日送达。
调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元,于________年_____月_____日前一次付清。
逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。
现因乙方目前经济方面有困难,提出分期付款。
经甲、乙方反复协商,达成协议如下:(一)甲方同意变更__区人民法院x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元,于________年_____月_____日前一次付清”的决定。
(二)乙方于________年_____月_____日前,付款43209. 26 元;于________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙双方均应信守协议。
乙方如不履行协议,每期拖欠的款额,每拖欠一日按30%计算滞纳金。
(四)本协议书一式三份。
甲、乙方各执一份,交人民法院一份。
甲方:____________乙方:____________________年_____月_____日________年_____月_____日纠纷和解协议书范本【篇2】甲方(受害人):____________身份证号:____________甲方委托代理人:____________身份证号:____________乙方(驾驶人):____________身份证号:____________乙方委托代理人:____________身份证号:____________________年________月________日________时________分,乙方驾驶号车在县街上倒车时,撞伤行人。
事故发生后,乙方将甲方送往医院就诊治疗。
工程施工合同纠纷和解协议书4篇

工程施工合同纠纷和解协议书4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方与乙方因工程施工合同纠纷事项达成如下协议:一、项目基本情况1. 甲方和乙方于____年____月____日签订了《工程施工合同》,工程项目为______,合同金额为______万元,工程竣工时间为______。
2. 在履行合同过程中,由于______发生了纠纷。
二、纠纷解决方式双方同意采取友好协商解决纠纷的方式,建立和谐的合作关系,确保工程项目顺利完成。
三、纠纷解决措施1. 甲方要求乙方______,乙方应当在______内完成,并保证工程质量。
2. 乙方对于______问题给予道歉,并承诺不再出现同类问题。
3. 双方约定信守合同,积极配合,共同推进工程进度。
四、协议履行方式1. 双方应当严格按照协议约定履行相关义务,确保工程按时、保质保量完成。
2. 如有特殊情况,需经过双方协商一致达成书面补充协议。
五、解除纠纷效果1. 双方一旦签订本协议,即解除因合同纠纷产生的一切法律责任。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、协议签署本协议由甲、乙双方当事人于____年____月____日在______签署。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________见证人(签字):______________见证人(签字):______________(本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力)篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包人)地址:电话:法定代表人:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)因不可抗力等原因,导致合同执行过程中发生一定纠纷,为保持双方的合作关系,避免因此引发更大的争议,经甲、乙双方友好协商,特达成如下协议:一、纠纷的解释1.1 本协议所称纠纷系指合同执行过程中因合同条款不明确、执行不到位等引发的任何争议。
工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇

工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]鉴于甲乙双方因某工程施工合同产生的纠纷,双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,决定就该纠纷达成和解协议。
为明确双方的权利与义务,特订立此协议。
一、纠纷概况双方确认,本协议所涉及纠纷系关于[具体工程项目名称]工程施工合同的履行问题。
双方就工程进度、质量、造价等方面存在分歧,经友好协商,决定通过本协议解决纠纷。
二、协议内容1. 工程款支付与结算(1)甲方确认欠付乙方工程款总额为人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[金额汉字大写])。
(2)甲方同意于本协议签署之日起XX日内支付人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[部分支付金额汉字大写]),剩余款项按照附件的还款计划表进行支付。
(3)双方同意对工程项目进行最终结算审计,确定最终结算金额,并签署结算协议。
2. 工程交付与验收(1)乙方确认工程已按要求完成,并同意按照本协议约定的条件进行交付。
(2)双方共同组织验收小组,对工程项目进行验收,并签署验收报告。
如存在质量问题,由乙方负责整改至合格。
3. 违约责任与赔偿(1)如甲方未按本协议约定的时间和条件支付工程款,应按逾期支付的金额计算违约金。
(2)如因乙方原因导致工程交付延期或工程质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
(3)违约金的计算方式和赔偿标准按照附件的条款执行。
4. 争议解决方式双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 其他约定(1)本协议自双方签字盖章之日起生效。
(2)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
(3)本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经过双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程施工合同纠纷和解协议书8篇

工程施工合同纠纷和解协议书8篇篇1甲方(施工单位):______________________乙方(发包单位):______________________鉴于甲乙双方就某工程施工过程中存在的纠纷,为妥善解决纠纷并保障双方的合法权益,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本协议所涉及之纠纷为乙方与甲方在某工程施工过程中的合同争议。
双方均认识到友好协商解决争议的重要性,并同意共同遵守本协议内容。
二、争议事项及事实依据双方经过充分沟通和核实,确认纠纷涉及的主要事项如下:1. 工程进度延误问题;2. 工程款项支付问题;3. 工程质量和安全问题;4. 其他与工程施工相关的争议事项。
双方对以上事项的事实依据进行了详细核实,并在本协议中予以明确。
三、解决方案与约定1. 工程进度延误问题:(1)甲方承认工程进度延误的事实,愿意承担相应责任;(2)双方协商确定新的工程进度表,并共同遵守执行。
2. 工程款项支付问题:(1)乙方确认欠付甲方工程款项的事实,并承诺按照约定时间支付欠款;(2)双方就欠款的支付方式、期限等达成如下协议:乙方自本协议签订之日起XX个月内支付欠款及利息共计XX元人民币。
3. 工程质量和安全问题:(1)甲方同意对存在质量和安全问题的部分进行整改,确保符合合同约定及相关法律法规;(2)乙方对整改过程提供必要的支持和协助。
4. 其他与工程施工相关的争议事项,双方友好协商解决。
四、违约责任及赔偿1. 若任一方违反本协议的约定,应承担违约责任;2. 违约方需向守约方支付因违约造成的实际损失。
五、法律适用及争议解决方式本协议适用中华人民共和国法律。
如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方同意,本协议内容及在执行过程中的相关信息均属于商业秘密,未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露。
七、其他本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工合同纠纷和解协议书11篇工程施工合同纠纷和解协议书1一、监理服务的形式1.服务要求例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。
2.组织机构例:对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。
二、监理服务的范围1.服务范围例:监理服务所包括的工程范围和工作范围。
2.服务目标例:监理服务的性质、目的及主要工作目标。
三、监理服务的内容例:本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作,应主要参照《公路工程施工监理规范》(jtj 077-95)的内容予以归纳,并根据本工程的具体情况予以补充。
1.编制监理规划或计划;2.熟悉合同文件,了解施工现场;3.参与支柱和设计交底工作,审查承包人提交的复测成果和施工图设计;4.督促和检查承包人建立质量保证体系;5.主持召开第一次工地会议和常规工地会议;6.已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;7.审核承包人授权的常驻现场代表的资质,以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质;8.验收承包人的工地试验室,审核其人员资质;9.建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;10.审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;11.审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;12.审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;13.审查分包合同和分包人的资质,控制重要外购成品件或半成品件的质量;14.审批承包人提交的总体进度计划,检查和督促承包人实施进度计划,核批承包人的修正计划;15.要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;16.签发中间交工证书;17.调查、处理工程质量缺陷和事故,出现重大质量事故时,督促承包人按规定上报有关部门;18.发布停工令;19.对已完工程进行准确的计量;20.签发中期支付凭证;21.发布变更令;22.受理合同事宜,根据合同规定进行评估和处理;23.根据合同规定处理违约事件,协调争端,在仲裁过程中作证;24.编制监理工作月报、季报和年报;25.对承包人的交工申请进行评估,组织对拟交工工程的检查和验收;26.签发交工证书;27.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件;28.编制监理方面的竣工文件;29.监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划,检查和验收剩余工程,对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任;30.签发工程缺陷责枉终止证书;31.签发最终支付证书;32.配合业主的竣工验收和工程移交工作;33.其它。
四、业主对监理单位的授权例:业主在此明确:监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限,以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。
五、监理服务的依据例:1.监理合同;2.业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;3.合同图纸及说明;4.合同工程量清单及说明;5.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;6.国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;7.其它。
六、其它双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。
业主:(盖章)监理单位:(盖章)授权代表:(签字)授权代表:(签字)年月日年月日附件b 业主提供的监理工作条件一、文件和资料例:业主在监理合同生效之日起__日内,向监理单位免费提供下述文件、资料:1.业主与承包人签订的合同协议与条件__份;2.业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;3.合同图纸和相关的标准图纸及说明__套;4.合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__套;5.其它。
二、决策与决定例:业主同意:根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示,及是时予以决策或决定。
双方在此约定:业主对上述问题给予书面答复的期限。
三、协助例:业主在项目所在地对监理单位提供如下协助:1.建立监理工作人员及个人财产的出入通道;2.建立监理服务费用财务通道;3.建立监理服务所需的公关和信息通道;4.避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金);5.解决非监理单位原因而发生意外事件时,监理工作人员的遣返和相关事宜;6.其它。
四、设施与物品例:业主向监理单位免费提供下列设施、设备及物品,并承担相应的使用费和维修费。
双方在此约定:业主向监理单位提供下列设施、设备及物品的品种、数量、使用时间和期限:1.办公设施(办公用房、配套水电及附属物品);2.生活设施(生活用房、配套水电及附属物品);3.办公设备;4.生活设备;5.通汛设备;6.交通设备;7.试验、检测设备;8.办公物品;9.其它。
双方在此约定:下列设施、设备和物品由监理单位自备,业主给予适当的经济补偿。
监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿办法五、辅助工作人员例:双方约定:业主向监理单位免费派遣工作人员___名,服务人员___名,辅助监理单位的监理服务工作。
双方约定:下列辅助工作人员由监理单位自行聘用,业主给予适当的经济补偿。
监理单位聘用辅助工作人员清单及经济补偿办法六、其它双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。
业主:(盖章) 监理单位:(盖章)授权代表:(签字) 授权代表:(签字)年月日年月日工程施工合同纠纷和解协议书2委托方(甲方):承接方(乙方):甲方委托乙方承建东莞市高低压配电安装工程,双方本着平等协商,互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况,订立本合同,以资双方共同遵守:一、工程名称:高低压配电工程二、工程地址:东莞市三、工程承包范围及内容高低压配电工程,含相关工程的图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切费用(包括与东莞市及镇供电公司的配合工作,与集中抄表施工单位的配合工作,与总包单位的配合工作以及负责完成总包单位的低压报建工作)。
具体内容如下:3.1 施工图:变配电工程施工图所包含的全部内容。
3.2 具体承包范围:A. 高压柜的供货及安装。
B. 高压柜到变压器桥架、电缆的供货及安装。
C. 变压器的供货及安装,变压器到低压柜的母线、电缆的供货及安装。
D. 低压柜的供货及安装,低压柜之间的母线、电缆的供货及安装。
E. 发电机至低压联络柜的电缆(不包含发电机设备及安装)的供货及F. 高、低压柜前后的绝缘橡胶垫、绝缘工具、电房内消防、防鼠闸板、G. 变配电室内的接地系统。
H. 高、低压柜的基础槽钢。
I. 配合发电机、消防联动调试。
J. 高低压配电工程图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验3.3 在设计图纸范围内但不属于本次承包范围的项目:A. 电缆沟。
3.4 总包配合费:施工过程中需要土建单位配合预留孔洞、预埋线管、开3.5 施工措施项目费(包括环境保护、安全文明施工、临时设施、夜间施3.6 材料的采购保管费、材料送检费、材料运输、卸车费,调试费、施工四、工程的造价及承包方式4.1 合同价款:按本合同约定内容,本工程含税包干总造价为:人民币元整(¥元),其中设备价为:整(¥元),设备价具体为变压器(¥元)、高压配电柜(¥元)、母线槽(¥元)、低压配电柜(¥元)。
4.2 结算方式:4.2.1 本工程实行大包干,工程造价一次包死:即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包设计、包审图、包报建、包通过相关部4.2.2 因甲方要求引起工程变更而引起的增/减的费用,结算时按投标时确定的合同单价作为计价依据。
若合同单价中没有相同或类似项目可作为结算依据的,则按年《广东省安装工程综合定额》二类地区及有关计价文件计价取费,计价程序表按年月份《东莞工程造价信息》发布的《年安装工程定额计价程序表》,人工按年月份《东莞工程造价信息》发布的《东建函号》文件计算。
若定额及合同单价中都无此项目的,双方协商解决。
五、工期与保修期5.1本工程工期为接到项目部发的开工令起个日历天,此工期包括竣工验收及停电接驳、送电时间在内。
工程如不能按期完工,每延期一天,处以5000元的罚金,上不封顶。
如遇下列情况者,经甲方代表和监理工程师共同签证后,工期按实际相应顺延,并用书面形式确定顺延期限:5.1.1因甲方要求而增加或变更工程内容达10%以上,并对工期可能造成影响时,双方应协商顺延工期。
5.1.2 因集中抄表或非乙方施工的低压工程影响,双方应协商顺延工期。
5.1.2甲方在计划的分段施工工期内,不能按合同交付乙方施工场地,施工用水源未能按规定提供接点,影响乙方进场施工。
5.1.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
5.2 本工程保修期为二年,质量保证金为合同价的5%。
六、材料价格6.1主要材料和设备按“甲定乙供”的方式采购。
“甲定乙供”材料设备种类有:变压器、高低压柜、母线(具体见附件);电缆品牌为:广州南洋电缆有限公司生产的“南牌”电缆、深圳市金龙羽集团有限公司生产的“金龙羽”电缆、深圳市大为集团有限公司生产的“新威讯”电缆。
甲定乙供:是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量,由甲方确定材料、设备的厂家、七、设计变更7.1 设计变更指合同签署后,工程在设计(包括品质和数量)上的改变。
设计变更必须以经甲方确认的设计院书面通知为准。
八、工程的质量标准及技术要求8.1 本工程按国家现行有关安装工程质量检验评定标准一次性通过验收,工程质量达合格标准。
如工程质量达不到标准,承建商将被处以工程造价的2%金额作罚金.相关系统必须通过相关公司的验收。
8.2 本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家/省/市颁发的有关建筑安装工程施工验收规范进行施工,并按设计图纸完成施工任务。
工程承包商未按设计及规范要求施工,甲方有权制止,直至通知其停工整顿。
由此造成延误工期及其经济损失,由乙方负责。
九、双方权利义务9.1甲方权利义务9.1.1选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题,对工程质量及进度进行监督。
9.1.2接到乙方通知,甲方必须在24小时内派人对隐蔽工程进行验收,否则视为合格。
9.1.3 按合同规定支付工程款。
9.1.4 协助乙方提供用水、用电的接驳点,水电费用乙方自理。
9.1.5 提供报建所需文件,如因甲方原因不能及时报装而影响工期的,甲方给予工期顺延签证。
9.2乙方权利义务9.2.1按设计图纸及国家、东莞市有关规范或规定组织施工,确保工程质量和施工进度。
9.2.2负责如期保质交工,并负责施工图报建及供电方案的审批通过。
供电公司提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行,保证工程验收合格,若9.2.3负责完成总包单位的低压报建工作,做好与东莞市及镇供电公司的配合工作,与集中抄表施工单位的配合工作,与总包单位的配合工作。