建设工程合同管理124模拟题
建筑工程合同管理模拟题
建筑工程合同管理模拟题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于合同法律关系的要素？A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同权利D. 合同义务2. 下列哪种情况不属于违约责任？A. 合同当事人不履行合同义务B. 合同当事人迟延履行合同义务C. 合同当事人履行合同义务不符合约定D. 合同当事人意外不能履行合同义务3. 下列关于建筑工程合同的说法，正确的是：A. 建筑工程合同的标的只能是建筑工程本身B. 建筑工程合同的当事人只能是发包人和承包人C. 建筑工程合同可以约定工程款的支付方式D. 建筑工程合同必须经过政府审批才能生效4. 下列关于合同担保的说法，正确的是：A. 担保只能是财产担保B. 担保只能是人的担保C. 担保只能是物的担保D. 担保可以是财产担保和人担保的组合5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更是指合同内容的变更B. 合同变更是指合同主体的变更C. 合同变更必须经过双方当事人协商一致D. 合同变更只需要一方当事人的通知即可生效二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 下列哪些属于合同履行中的抗辩权？A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 任意履行抗辩权7. 下列哪些属于合同的附属义务？A. 通知义务B. 协助义务C. 保密义务D. 履行合同的义务8. 下列哪些属于合同的解除条件？A. 合同当事人协商一致解除B. 合同当事人一方违约解除C. 政府命令解除D. 法院判决解除9. 下列哪些属于建筑工程合同的主要条款？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程价款10. 下列哪些属于合同违约的补救措施？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 请求赔偿损失三、案例分析题（每题10分，共20分）11. 甲公司与乙公司签订了一份建筑工程合同，合同约定甲公司负责施工，乙公司负责支付工程款。
施工过程中，甲公司因故不能履行合同，乙公司要求解除合同。
建设工程合同管理模拟卷
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同的法律性质属于：A. 销售合同 . 服务合同 C. 加工承揽合同 D. 租赁合同2. 以下哪项不是建设工程合同的主要内容？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程投资 D. 工程进度3. 在建设工程合同中，通常由甲方负责的是：A. 提供施工图纸 . 提供施工场地 C. 提供施工资金 D. 所有选项4. 如果乙方未能按合同约定完成工程，应当承担的责任是：A. 违约金 . 损失赔偿 C. 解除合同 D. A和5. 建设工程合同争议解决的首选方式是：A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同管理的主要任务包括：A. 合同谈判 . 合同签订 C. 合同履行监控 D. 合同变更管理7. 以下哪些情况可能导致建设工程合同的变更？A. 设计变更 . 材料价格波动 C. 施工方法改变 D. 法律法规更新8. 在建设工程合同中，对于违约责任的描述应当包括：A. 违约方 . 违约行为 C. 违约后果 D. 违约责任的免除条件三、判断题（每题1分，共10分）9. 建设工程合同一经签订，任何一方都不得擅自变更或解除。
（错）10. 在合同履行过程中，如果遇到不可抗力事件，双方应当按照合同约定和相关法律规定处理。
（对）四、案例分析题（共20分）11. 某建筑公司与开发商签订了一份建设工程合同，但在施工过程中由于地质条件不符合预期，导致工程延期。
请分析建筑公司应当如何依法处理此事，并说明理由。
五、论述题（共20分）12. 论述建设工程合同管理的重要性，并结合实际案例说明如何有效进行合同管理以提高项目管理效率。
六、实务操作题（共20分）13. 假设你是一名建设工程项目经理，你需要为一项即将开工的项目起草一份合同管理计划。
请列出该计划的主要组成部分，并对每个部分进行简要说明。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试一、选择题（每题1分，共20分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中，索赔通常发生在以下哪种情况？A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括：A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题（每题1分，共10分）6. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
（对）8. 索赔必须以书面形式提出。
（对）9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
（错）10. 合同的履行过程中，双方应保持沟通和协调。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷？13. 描述在建设工程合同中，如何有效进行风险管理。
四、案例分析题（每题20分，共40分）14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔，并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间，由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任，请为C公司提供合理的建议和措施。
建设工程法规与合同管理试题1234
一、单项选择题〔共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.在以下经济关系主体中。
〔〕是法人。
A.公司经理 C.公司董事长2.〔〕是指当事人依据或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的制度。
应当遵循平等、自愿、公平老实信用的原那么。
A.抵押B.担保C.质押D.定金。
3.代理是代理人在代理权限内，以〔〕的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的行为。
A.代理人4.施工企业的工程经理是施工企业的代理人，这种代理是〔〕代理。
B.法定5.以下关于保证的讲法不正确的选项是〔〕。
A.保证关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证关系包括保证人和被保证人〔债务人〕两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，那么按照连带责任保证担当保证责任6.依据有关“建筑工程一切险〞的，以下描述中正确的选项是〔〕。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C.发包人未通过竣工验收即提早使用局部工程，保险公司不再对该局部工程担当保险义务7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在〔〕到达对方。
B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前8.关于非受要约人的缘故使得受要约人延误的承诺，该承诺〔〕。
A.有效B.无效C.要约人未表示不同意有效9.在以下各种合同中，一般情况下〔〕的合同有效。
A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不明白其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于〔〕合同。
A.有效B.无效C.既未成立也未生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同〔〕。
A.无效B.变更C.有效12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同 2005年3月1日交货，然而在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，假设卖方延迟至2005年4月1日才交付物资，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，那么买方应按照每千克〔〕元向卖方付款。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析(一)【适用24版新教材】
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析（一）【适用24版新教材】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据标准文本编制招标文件和合同条件的作用在于（）。
A．确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B．有助于增加交易成本，保证交易安全C．有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷D．增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性2．法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。
A．法人B．法定代表人C．法人或者法定代表人D．法人和法定代表人3．被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A．应当先物保后人保B．应当先人保后物保C．可以任意选择物保或者人保优先受偿D．与债务人协商确定4．关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。
A．设计招标文件无法提出技术经济指标B．设计投标文件应按工程量清单填报报价C．设计评标应按投标报价高低排定次序D．设计评标时主要关注设计方案优劣5．工程设计招标中，审查投标人资格时，属于经验审查的内容有（）。
A．企业资质B．同类工程设计经历C．项目设计负责人的资格和能力D．各类设计人员的专业覆盖面6．根据《标准设计招标文件》，投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。
A．应当在投标截止时间15日前提出B．可以以口头形式提出C．招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D．招标人作出答复前，应当暂停招标投标活动7．设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。
A．推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人C．按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D．综合评分相等时，以设计方案得分高的优先推荐中标候选人8．招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。
A．有从事招标代理业务的营业场所B．有从事招标代理业务的相应资金C．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D．有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库9．招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。
工程建设合同管理模拟试题
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
建设工程合同管理模拟试卷
建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么？– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中，建设工程合同主要包括哪些方面？– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中，施工单位的主要责任是什么？– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中，如何保证质量符合合同要求？– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中，如何有效控制工程进度？– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。
2.建设工程合同管理中，项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。
3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求，安全、经济地完成建设工程。
4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查，确保施工符合合同要求。
5.在建设工程合同管理中，合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致，并办理相关手续。
三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。
建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。
首先，在合同签订阶段，甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商，并达成合同意向，最终签订建设工程合同。
其次，在合同履行阶段，施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工，监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。
最后，在合同验收阶段，甲方对建设工程进行验收，确保工程达到合同约定的要求，并支付相应的款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[模拟] 建设工程合同管理124单项选择题第1题：FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。
A.15B.30C.42D.60参考答案：C第2题：依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。
A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地中场价格参考答案：A第3题：《中华人民共和国合同法》是在( )实施的。
A.1997年7月1日B.1999年10月1日C.2003年11月12日D.2008年1月1日参考答案：B第4题：承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
A.发包人承担B.承包人承担C.工程师承担D.发包人和承包人共同分担参考答案：A第5题：建筑工程一切险往往还加保( )。
A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险参考答案：D第6题：合同签订后( )天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。
A.3B.5C.10D.15参考答案：A勘察费用的支付第7题：代理人按照被代理人的委托授权可( )签订合同。
A.以被代理人的名义同自己所代理的其他人B.与指定的第三人C.以被代理人的名义和自己D.超越代理权参考答案：B第8题：设计文件批准后，不得任意修改和变更。
如果发包人根据工程的实际需要确需修改时，必须经( )批准。
A.初步设计的批准单位B.原审批机关C.建设单位D.原设计单位参考答案：B设计工作内容的变更第9题：《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延参考答案：C第10题：在FDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。
A.协议书B.专用条件C.通用条件D.合同附件参考答案：B在FIDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在专用条件中具体约定奖金的计算办法。
第11题：甲与乙签定了采购10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8吨，这种情况表现为 ( )。
A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务参考答案：B第12题：招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为5家的方式。
当排名第5的投标人放弃投标时，直当( )。
A.重新进行资格预审B.仅允许排名前在4名的投标人参加投标C.由排名第6的递补，维持5家投标人D.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量参考答案：C第13题：监理合同履行中．“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即( )自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
A.非监理人B.非委托人C.因监理人D.非总工程师参考答案：A第14题：工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的( )。
A.范围和内容应按国家规定确定B.范围和内容应由当事人约定C.范围按国家规定，内容由当事人约定D.范围由当事人约定，内容按国家规定参考答案：C建设工程实行质量保修制度，具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定，保修内容由当事人约定。
第15题：担保合同将作为施工合同的( )。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件参考答案：D第16题：如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。
A.只需经过发包人的同意即可B.只需经过工程师的同意即可C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意D.任选发包人和工程师同意都行参考答案：CP112五、工程的分包。
施工合同范本的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包；经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。
第17题：在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。
A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购参考答案：C设计招标对投标书的编制要求不同，投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
第18题：依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。
A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地参考答案：C掌握 [习题解析] 本题考查重点是对“发包人采购材料”的掌握。
材料设备接收后移交承包人保管，发包人支付相应的保管费用；发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。
到货时间迟于合同约定的供应时间，由发包人承担相应的追加合同价款。
发生延误，相应顺延工期，发包人赔偿由此给承包人造成的损失。
因此，本题的正确答案是C。
第19题：当投标人对现场考察后提出问题，而招标人书面回答的问题与招标文件规定不一致时，应以( )为准。
A.招标文件规定B.现场考察时招标人口头解释C.书面回函解答D.仲裁机构裁定参考答案：C第20题：合同公证与鉴证的相同点是( )。
A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质参考答案：C第21题：依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。
A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据参考答案：B第22题：分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。
A.业主负责B.总包商负责C.监理工程师负责D.分包商自行负责参考答案：B第23题：以下文件均是施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。
A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单参考答案：B第24题：FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。
A.“结清单”生效B.工程接收证书注明的竣工日C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日参考答案：B第25题：在FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( )。
A.部分损失B.一半损失C.实际损失D.额外损失参考答案：C第26题：如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。
A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理参考答案：A施工单位项目经理是施工单位的委托代理人，由于工作失误导致采购的材料未能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求被代理人(施工单位)即承担责任。
第27题：参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调参考答案：B第28题：合同可变更、撤销的前提是( )。
A.损害国家利益B.违反法规C.当事人提出请求D.当事人一方违约参考答案：C可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。
第29题：在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。
A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出参考答案：B第30题：施工合同文本规定，( )是属于承包人的工作。
A.开通施工道路B.办理施工许可证C.平整施工场地D.竣工后清理施工现场参考答案：D第31题：施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同参考答案：B该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应向人民法院起诉，要求撤销该合同。
第32题：合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。
A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件参考答案：D第33题：设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
A.15日B.30日C.60日D.120日参考答案：B设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费30天以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
第34题：根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有参考答案：D第35题：FIDIC合同条件中约定，在计算承包商提前竣工所得奖励时的完工日期应( )。
A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整参考答案：C第36题：施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。
A.原设计单位同意B.发包人和承包人协商解决C.报规划管理部门审批D.总监理工程审核批准参考答案：B第37题：委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。
A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件参考答案：A第38题：通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数参考答案：B第39题：FIDIC《施工合同条件》规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期称为( )。