磁粉探伤检测合同
探伤检测劳务合同协议书
探伤检测劳务合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！探伤检测劳务合同协议书甲方（以下简称“雇主”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“承包商”）：地址：联系方式：鉴于甲方需要对某些设备进行探伤检测，乙方具备相关资质和经验，双方经协商，就探伤检测劳务事宜达成以下协议：一、检测范围和内容1. 乙方应根据甲方的要求，对甲方的设备进行全面探伤检测，包括但不限于外观检查、超声波检测、磁粉检测等。
2. 乙方应按照国家标准和行业规范进行检测，确保检测结果的准确性和可靠性。
3. 乙方应在检测过程中发现的问题及时通知甲方，并给出合理的维修建议。
二、检测时间和地点1. 检测时间：自合同签订之日起至__年__月__日止，具体检测时间双方协商确定。
2. 检测地点：甲方的设备所在地。
三、劳务费用1. 乙方应按照甲方的要求，提供检测服务。
检测费用为人民币__元整（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在本合同签订后__个工作日内支付乙方检测费用。
四、保密条款1. 乙方应对在检测过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的技术和商业秘密的保密期限自本合同签订之日起算，至检测报告交付之日止。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成检测任务的，应向甲方支付违约金，违约金为检测费用的__%。
2. 甲方未按照约定时间支付检测费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
探伤检测合同范本
探伤检测合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（检测方）：_____________________鉴于甲方需要对特定设备或结构进行探伤检测，乙方具备相应的探伤检测资质和能力，双方本着平等自愿的原则，就探伤检测服务达成如下合同条款：一、检测服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，对甲方指定的设备或结构进行探伤检测。
1.2 检测范围包括但不限于：X射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等。
1.3 乙方应提供详细的检测报告，并保证检测结果的准确性和可靠性。
二、检测标准2.1 乙方应按照国家或行业相关标准进行检测。
2.2 如甲方有特殊检测标准要求，应在合同签订前书面通知乙方。
三、检测时间3.1 乙方应在合同签订后____天内完成检测工作。
3.2 如遇不可抗力因素，双方应协商确定新的检测时间。
四、检测费用4.1 检测费用根据检测内容和难度，由双方协商确定。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付检测费用的____%作为预付款。
4.3 检测完成后，乙方应向甲方提供检测报告，甲方应在收到报告后____天内支付剩余费用。
五、违约责任5.1 如乙方未能在约定时间内完成检测，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
5.2 如甲方未按约定支付检测费用，乙方有权暂停检测工作，直至甲方支付相应费用。
六、保密条款6.1 双方应对合同内容及相关检测信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
七、争议解决7.1 合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________日期：_____________________注：本范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和法律法规进行调整。
探伤检测合同3篇
探伤检测合同3篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（检测方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证探伤检测工作的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下探伤检测合同：一、合同目的乙方接受甲方的委托，对甲方指定的设备进行探伤检测，提供准确、可靠的检测结果，确保设备的安全运行。
二、检测范围本合同涉及的探伤检测范围包括但不限于：__________（具体设备或部位）。
三、检测要求1. 乙方应按照相关国家或行业标准进行探伤检测，确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 乙方应在约定时间内完成检测工作，并出具检测报告。
3. 乙方应对检测过程中发现的问题进行记录，并及时向甲方反馈。
4. 甲方应为乙方提供必要的检测条件和支持。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元（大写：_____________________）。
2. 甲方应在合同签订后____日内支付合同金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成检测工作并交付检测报告后，甲方应在____日内支付剩余款项。
4. 支付方式：_________________________（如：银行转账、支付宝、微信支付等）。
五、检测周期及进度安排1. 乙方应在收到甲方预付款后____日内开始检测工作。
2. 检测周期为____日（具体日期根据实际情况填写）。
3. 乙方应按照以下进度安排完成检测工作：__________（具体进度安排）。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露相关秘密信息。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止检测工作，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成检测工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
探伤检测合同范本
探伤检测合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________合同编号：____________________一、合同标的名词解释：探伤检测：指利用各种物理方法，如超声波、射线、磁粉等，对材料或构件进行非破坏性检测，以发现其内部或表面的缺陷、裂纹等。
二、合同内容2.1 检测项目及标准2.1.1 乙方应根据甲方提供的设备图纸、技术文件和检测标准，对设备进行全面的探伤检测。
2.1.2 检测项目包括但不限于：超声波探伤、射线探伤、磁粉探伤、渗透探伤等。
2.1.3 检测标准应参照国家相关法规、标准及行业惯例。
2.2 检测时间及地点2.2.1 检测时间：乙方应按照甲方的要求，在合同生效后______个工作日内完成检测工作。
2.2.2 检测地点：甲方指定的____________现场。
2.3 检测报告2.3.1 乙方应在检测工作完成后______个工作日内，向甲方提交检测报告，报告中应详细记录检测过程、检测数据、检测结果及结论。
（1）检测项目及方法；（2）检测设备、仪器及参数；（3）检测数据及分析；（4）检测结果及结论；（5）检测人员签名及日期。
三、合同金额及支付3.1 合同金额：本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 付款方式：甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付合同总价款的______%，共计人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元；乙方提交检测报告并经甲方确认后，甲方应在______个工作日内支付剩余的合同总价款。
四、保密及知识产权4.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
4.2 乙方提交的检测报告及相关技术文件，其知识产权归甲方所有。
五、违约责任5.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违反合同，应承担相应的违约责任。
无损探伤合同模板
无损探伤合同模板甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（无损探伤公司）：地址：联系人：电话：鉴于甲方要求乙方对其所指定的设备、构件等进行无损探伤检测，为保障双方权益，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目名称及范围：1.1 甲方委托乙方对以下设备、构件等进行无损探伤检测：（具体项目名称、规格、数量和位置等）1.2 检测方法：乙方将根据甲方的要求和具体情况选择合适的无损检测方法，包括但不限于超声波检测、射线检测、磁粉检测等。
1.3 检测标准：乙方将按照国家相关标准和甲方要求进行检测，并出具相应的检测报告。
二、检测费用：2.1 检测费用：甲方应按照双方约定的费用标准支付检测费用，具体费用约定如下：（具体费用标准）2.2 付款方式：甲方应在检测完成后按照双方约定的付款方式支付检测费用。
2.3 增项费用：如因甲方变更检测范围或其他原因导致费用增加的，增加部分费用由甲方承担。
三、检测时间及地点：3.1 检测时间：乙方将根据甲方的需求和具体情况确定检测时间，并提前通知甲方。
3.2 检测地点：检测地点由甲方指定，乙方将按照甲方要求进行无损检测。
四、保密条款：4.1 双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方泄露。
4.2 双方应妥善保管检测过程中的相关资料和检测报告，确保其安全性和完整性。
五、责任条款：5.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行检测，如因乙方操作不当或技术问题导致检测结果错误的，乙方承担相应责任，并重新进行检测。
5.2 如因甲方原因导致检测无法进行或出现延误的，甲方应承担相应责任并补偿乙方的损失。
5.3 双方应在合作中遵守诚实守信的原则，如一方出现违约行为，应承担相应的法律责任。
六、其他事项：6.1 本合同自双方签署之日起生效，至检测完成并交付检测报告之日终止。
6.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容经双方认真阅读，核实无误后签署。
探伤检测合作协议书范本
探伤检测合作协议书范本甲方：乙方：鉴于甲方是一家专业从事探伤检测的公司，拥有先进的检测设备和技术，以及丰富的行业经验；乙方是一家需要进行探伤检测的企业，为了确保产品质量，提高生产效率，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成如下合作协议：一、合作内容1. 甲方为乙方提供专业的探伤检测服务，包括但不限于超声波检测、磁粉检测、渗透检测等。
2. 乙方应按照甲方的要求提供检测所需的样品、图纸、技术要求等相关资料。
3. 甲方在检测过程中应严格遵守相关标准和技术规范，确保检测结果的准确性和可靠性。
二、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。
合作期满后，如双方同意续签，应签订新的合作协议。
三、检测费用1. 乙方向甲方支付的检测费用，按照甲方制定的收费标准执行。
2. 乙方应在检测开始前向甲方支付约定的检测费用。
3. 如有特殊情况需要调整检测费用，双方可协商解决。
四、检测结果和报告1. 甲方应在检测完成后向乙方提供检测报告，报告应包含检测结果、检测数据、结论等详细信息。
2. 甲方应保证检测报告的真实性、准确性和及时性。
3. 乙方对检测报告有异议的，应在收到报告之日起____日内向甲方提出，甲方应在收到异议之日起____日内进行核实并答复。
五、保密条款1. 双方在合作过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密和其他保密信息，应予以严格保密。
2. 保密期限自合作协议生效之日起计算，至合作期满后____年。
六、违约责任1. 任何一方违反本合作协议的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力导致一方无法履行本合作协议的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。
七、争议解决1. 双方在履行本合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合作协议一式两份，甲乙双方各执一份。
探伤检测合同模板
探伤检测合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（检测单位）地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，达成如下合同：一、合同目的甲方委托乙方进行探伤检测，确保被检测物品的安全性和质量。
二、被检测物品1. 被检测物品名称：2. 规格型号：3. 数量：4. 检测要求：三、检测标准本次探伤检测应符合相关国家标准和行业标准的要求，如有特殊检测要求，应当另行商定。
四、检测范围本次探伤检测范围包括但不限于表面缺陷、内部缺陷等。
五、检测费用及支付方式1. 检测费用总额为人民币（大写）。
2. 支付方式：甲方应在签订本合同时支付检测费用的30%，剩余70%的款项应在检测完成后立即支付。
六、检测报告1. 乙方应在完成检测后按照约定时间向甲方提交检测报告。
2. 检测报告内容应真实、完整、准确，并包含被检测物品的检测结果和建议。
七、保密条款1. 双方在本次合作过程中应当保守商业秘密，未经对方同意，不得向第三方透露相关信息。
2. 如有泄密情况，泄露方应承担相应法律责任。
八、违约责任1. 如乙方未按时提交检测报告或检测报告内容不符合要求，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按时支付检测费用，应当支付滞纳金。
九、争议解决1. 因合同履行发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同适用中华人民共和国法律。
十、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期为至检测报告出具之日止。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为探伤检测合同范本，供参考使用。
具体合同内容可根据实际情况进行修改和补充。
祝双方合作愉快！。
探伤检测合同4篇
探伤检测合同4篇篇1探伤检测合同一、合同双方甲方：____________________（委托方名称）法定代表人/授权代表：____________________通讯地址：____________________联系电话：____________________传真：____________________乙方：____________________（检测方名称）法定代表人/授权代表：____________________通讯地址：____________________联系电话：____________________传真：____________________二、合同内容1. 甲方委托乙方对甲方指定的物品进行探伤检测，包括但不限于金属结构、管道、焊接部位等。
2. 检测标准和要求：乙方将按照国家相关标准及甲方的要求进行探伤检测，在检测过程中将严格按照操作规程进行操作，确保检测结果准确可靠。
3. 检测费用：甲方应按照约定支付检测费用，具体费用以双方协商确定的价格为准。
4. 检测报告：乙方将在检测完成后出具检测报告，报告内容包括检测结果、检测方法、检测仪器信息等，确保报告真实可靠。
5. 合同变更：如果因不可抗力等原因导致合同无法继续执行，双方应协商解决方案，必要时可变更合同内容。
6. 合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至检测结果出具之日止。
7. 违约责任：如一方违反合同规定，需承担相应的违约责任。
8. 合同解除：双方在经协商后可解除合同，解除合同需书面通知对方，并经双方确认。
9. 其他事项：如双方对本合同有任何疑议或异议，应及时协商解决。
三、签订地点和日期甲方签署：____________________年______月______日乙方签署：____________________年______月______日（以下无正文）丙方见证：____________________通讯地址：____________________联系电话：____________________备注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
磁粉探伤检测合同无损检测施工合同无损检测施工合同发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：合同编号：；签订地点：；签订时间：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合甲方签订的工程承包合同（以下简称总包合同）的具体内容，按照平等互利的原则，经友好协商一致，甲、乙双方就无损检测工程施工事宜签订本合同并共同遵守，条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程发包范围及内容：根据工程施工需要，甲方将安装工程中各种金属检测工作，包括但不限于：无损探伤（射线、超声波、磁粉）、光谱分析、硬度测定等交由乙方按包工、包料、包机具设备、包管理，保进度、质量、安全的方式承担施工。
四、工程工期：4.1乙方应根据甲方工程施工需要及时调配人员、材料、施工机械，满足甲方各阶段工程进度需要，必要时按甲方要求安排24小时不间断加班。
4.2乙方所承担的检测工作，必须做到当晚拍片，次日早晨上班时向甲方提供检测结果，不影响甲方其他安装工程施工。
五、合同价款、结算与支付：5.1本工程采用综合单价包死，按工程实物量乘单价的方式进行结算。
具体施工项目综合单价如下:χ射线探伤：张；γ射线探伤：/张；光谱分析：/点；硬度试验：/点；超声波探伤：元/M；磁粉探伤：元/M。
说明：上述价格包括但不限于施工前的准备、施工全过程及各种临建费用、措施费、检验费、竣工验收、清理场地、风险及政府各部门的收费等；施工期间国家或地方的任何定额、取费标准等变化而引起费用的增减皆由乙方自行消化，不作调整；省煤器、过热器、水冷壁、旋风分离器，每张片应包含三个焊口以上；管道壁厚30mm以上采用γ射线探伤；如涉及其他施工项目，综合单价双方协商。
5.2乙方所完成的工程实物量应以进度报表形式经甲方施工代表的签字认可。
工程实物量乘综合单价后汇总即工程结算价款。
5.3甲方收到业主支付的工程进度款后，原则上按工程进度中分包工程所占份额向乙方付款；与业主办完总包工程结算一个月内，甲方及时与乙方办理结算，待甲方收到业主全部工程尾款后15日内支付分包工程尾款。
5.4因业主拖欠工程款，乙方按分包工程工作量的比例分担。
因非甲方原因导致工程拖欠款无法收回时，乙方承担相应经济损失。
5.5以上所述工程价款均为人民币含税金价格，在甲方向乙方支付工程价款前，乙方应向甲方财务提供符合要求的税票。
六、双方的责任与权力：6.1甲方6.1.1委派为甲方驻施工现场代表，履行甲方职责和权力，组织工程的竣工验收，办理竣工结算和付款。
6.1.2负责与业主、监理公司及当地政府建设管理部门联系有关事宜。
6.1.3当乙方拒绝执行甲方、业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，因此而造成的经济损失由乙方承担。
6.1.4因乙方质量问题或工期拖延等原因给甲方造成经济信誉等损失时，甲方有权向乙方追偿。
6.2乙方6.2.1委派为工地负责人，负责本合同的实施。
6.2.2必须接受甲方和业主、监理及当地政府建设管理部门的管理、监督，做好责任范围内的工作；全部接受总包合同对甲方的约束条款，并以甲方的名义履行其职责。
6.2.3甲方分包给乙方施工的工程内容，乙方不得以任何形式进行转包或再分包，一经发现，本合同自行解除。
严格按施工图纸、说明书和施工安全规范进行施工，确保工程质量和安全，按时完工和交付验收。
乙方进场施工人员、材料、各类检测设备应充分满足本工程各类检测工作的需要。
无损检测人员必须持证上岗，上岗前经当地质量技术监督部门核准。
6.2.4质量、健康安全、环保必须对甲方负责，做到文明施工，防止质量、安全事故的发生。
因乙方原因造成的质量、安全事故，由乙方自己承担。
6.2.5乙方所有人员的劳保、工伤、福利及食宿等均由乙方自理。
乙方有责任为其现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生产财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
七、工程技术资料：7.1当地质量技术监督部门来工地检查时，乙方应能够随时提供有关无损检测的完整的符合要求的检测报告和相关资料。
7.2每次支付工程款之前，乙方应当将此前所完成的检测工作的试验报告和相关资料提供甲方代表核查,否则不与付款。
八、材料、施工机具设备的供应：8.1凡涉及金属检测所需的各类施工用材料、机具、检测设备均由乙方按相关规程自行组织供应，调配齐全。
8.2由乙方组织供应的材料、施工机械设备，乙方应根据甲方的要求及时、完好（合格）调配到位，由此影响甲方的总体的施工进度时乙方应承担相应的责任。
九、工程质量与竣工验收：9.1以国家或行业颁发的《火力发电厂金属技术监督规程》DL438-2000、《电力建设工程施工及验收规范》DL5007-92、《钢制承压管道对接焊接接头射线技术规程》DL/T 821-2002、《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002、《压力容器元损检测》JB4730/94和国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为验收依据。
9.2 工程竣工后，乙方必须整理并提供给甲方叁套完整的技术档案资料，包括施工原始记录、竣工图和竣工报告。
十、履约及违约责任、合同纠纷解决：10.1乙方不能在规定的时间完成相应的工作，造成影响甲方的施工进度的，乙方应承担相应的责任，必要时甲方将委托其他单位施工。
10.2本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第(2)项方式处理：(1)申请仲裁委员会仲裁。
(2)向人民法院起诉。
提起诉讼或者仲裁的期限按合同法的有关规定。
十一、其它11.1 本合同自签订之日起生效，工程完工办理竣工验收，财务结清工程款后终止。
合同一式四份，甲、乙双方各执两分，具有同等法律效力。
11.2在本合同履约期间，如遇到不可抗力因素，按国家有关法律、法规的规定执行。
11.3本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
篇二：无损检测合同样本项目工程检合同编号: 测合同书第一部分合同协议书合同编号：签定地点：甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：依据《中华人民共和国合同法》、经双方协商一致同意按照下面的条款和条件签署本合同。
一、合同文件下列文件构成本合同的组成部分：1、合同协议书2、合同特殊条款3、合同通用条款4、双方往来传真5、其他与本合同有关的文件资料本合同协议优先于其他合同文件。
如果合同文件之间存在着不一致或互相抵触之处，应按照上述的文件优先顺序进行处理。
二、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：在施工工期内完成4、工程范围及内容：该工程所包含的所有无损探伤检测、光谱分析、硬度、测厚、金相分析和铁素体检测。
三、承包方式：包工包料。
四、合同范围和条件本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
五、合同类别及价款1.合同类别：固定单价合同。
单价如下a、X射线：元/片b：γ射线：元/片(T30㎜,元/片)c：超声波：元/米d：磁粉:元/米e：渗透：元/米f：光谱分析：元/件g：硬度：元/点h：测厚：元/点i:金相分析：元/点j:铁素体: 5元/点六、付款方式本合同的付款方式在合同特殊条款中约定。
七、合同的生效1、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。
2、本合同一式捌份。
甲方执肆份；乙方执肆份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：全权代表(签字)：全权代表(签字)：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订日期：签订日期：第二部分通用条款说明：本合同一般条款为通用条款，可能有部分内容不适用。
如签订合同采用相关适用条款时，所采用条款即为合同的有效条款。
1. 定义本合同中的下列术语应解释为：(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
(2)“合同价”系指根据合同规定，承包人在完全履行合同义务后发包人应付给承包人的价格。
(3) “工程”是指发包人实施无损探伤检测的工程。
(4)“服务”系指根据合同规定投标人承担与工程有关的辅助服务。
(5) “发包人”是指承担直接投资责任和委托发包业务的一方以及其合法继承人。
(6)“承包人”是指承担检测业务的一方，以及其合法继承人。
(7) “项目经理”是指经发包人同意，承包人派到项目中全面履行本合同的全权负责人。
(8) “现场”系指合同项下工程施工地点。
(9) “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。
2. 付款方式付款方式见合同特殊条款。
3. 质量保证3.1. 如果承包人在收到通知后7天内没有弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由承包人承担。
4. 验收4.1. 施工现场验收4.2. 发包人有权提出在承包人作业过程中派人进行监理，承包人有义务为发包人监理人员提供方便。
4.3. 承包人应提供由当地质检部门出据的监检证书等质量证明文件。
5. 索赔5.1. 发包人有权根据发包人按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向承包人提出索赔。
5.2. 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内。
如果承包人对发包人提出的索赔和差异负有责任，承包人应按照发包人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：(1)根据低劣程度、损坏程度以及发包人所遭受损失的数额，经双方商定降低费用。
(2)修补缺陷部分，承包人应承担一切费用和风险，并负担发包人所发生的一切直接费用。
同时，承包人应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
5.3. 如果在发包人发出索赔通知后30天内，承包人未作答复，上述索赔应视为已被承包人接受。
如承包人未能在发包人提出索赔通知后30天内或发包人同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜。
6. 延误工期6.1. 见合同特殊条款。
7. 违约赔偿7.1. 见合同特殊条款8. 不可抗力8.1. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
8.2. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。
如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
9. 仲裁9.1. 双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交调解和仲裁。