照明合同范本(必备9篇)
照明合同（精选3篇）
照明合同（精选3篇）照明篇1甲方： (以下简称“甲方” )乙方： (以下简称乙方)经甲方确定，由乙方承担杭州湾海景大酒店外立面泛光照明工程(以下简称“本工程” )的照明设备提供以及安装、调试、交验及质保期维修等技术服务。
为了明确双方权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国合同法》以及国家有关规定，订立本合同。
一、总则1.1 项目名称：泛光照明工程1.2 项目地址：二、合同内容2.1 甲方确认由乙方承担本工程照明系统的照明设备、安装、调试、交验和质保期维修等技术服务。
三、合同金额与支付3.1甲乙双方商定，本工程合同总金额为元整(即人民币整)。
3.2 上述合同金额已包含在现场现有条件下的照明设备供应、设备安装、调试、保质期维修及税金等费用，但不包括现场仓储和总包管理费、总包配合费。
3.3 具体支付方式按如下的付款方式：1) 合同签定之日起5个工作日内，甲方支付给乙方合同总金额的50%的预付款;2) 施工队伍进场，管线安装完毕后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总金额至60%的工程款;3) 灯具全部到达现场验收合格后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总金额至80%的工程款;4) 设备全部安装完毕，调试完成后，由甲方组织验收;甲方在验收合格后5个工作日内支付给乙方合同总金额至100%工程款。
四、双方责任4.1 甲方责任1) 指派一名现场代表，代表甲方向乙方发出有关指令，协调工程事宜，检查工程质量，办理工程签证，解决施工过程中必须由甲方解决的问题。
2) 负责向乙方提供本工程所需的施工场所及配套设施(施工用水、用电)。
3) 负责提供本工程所需良好的保安接地装置。
4) 向乙方提供办公场所及器材存放场所。
5) 已安装完毕设备的安全保护。
6) 竣工验收：在乙方安装完毕后，向甲方提出验收要求5天内，甲方应组织相关人员进行验收，提出整改意见或验收合格签字确认;否则应视为验收合格。
验收合格之日即为移交之日。
7) 负责与本工程有关的消防许可。
照明灯具购销合同范本精选7篇
照明灯具购销合同范本精选7篇篇1甲方（买方）：____________________地址：_____________________________联系方式：_________________________乙方（卖方）：____________________地址：_____________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方就照明灯具购销事宜达成如下协议，以兹共同遵守：一、产品描述及规格1. 甲方购买乙方销售的照明灯具，具体产品名称、型号、数量、单价等详见附件《产品清单》。
2. 乙方保证所销售的照明灯具均为合格产品，符合国家相关标准及规范。
二、交货时间与地点1. 乙方应在合同签署后______天内，按照甲方指定的地点完成交货。
2. 交货地点：_____________________________________________。
三、付款方式与期限1. 甲方应在乙方交货并验收合格后______天内完成付款。
2. 付款方式为：_____________________（如：现金、银行转账等）。
3. 乙方需提供相应的发票及收款账户信息。
四、质量保证与售后服务1. 乙方保证所销售的照明灯具在正常使用情况下，质保期为______年。
2. 在质保期内，如产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方需提供有效的售后服务电话及联系人，对甲方的咨询或报修及时响应。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定时间付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定时间交货，应支付逾期交货违约金。
3. 若因乙方产品质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿。
4. 若因甲方原因导致的合同无法履行，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、保密协议1. 双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同项下的业务合作需要，不得用于其他用途。
楼宇亮化照明合同5篇
楼宇亮化照明合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要对所拥有之楼宇进行亮化照明工程，现甲方委托乙方承担此项工程任务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：____________________楼宇亮化照明工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：乙方负责提供设计、安装、调试及维护保养等全方位服务。
包括但不限于LED灯具安装、电缆铺设、配电箱设置及软件控制等。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并通过验收后终止。
三、工程要求1. 乙方应按照甲方的要求进行设计，确保设计方案的合理性、安全性和美观性。
2. 乙方应选用高质量的材料和设备，确保工程质量。
所有材料应经过国家相关部门的认证，并符合行业标准。
3. 乙方应按照设计方案进行施工，确保工程进度，并保证施工现场的安全。
4. 工程完工后，乙方应进行调试和验收，确保工程正常运行。
四、工程费用及支付方式1. 工程费用：人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付30%作为预付款；工程完工并通过验收后支付剩余款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方保证所提供的材料和设备质量符合国家标准和合同约定。
2. 工程完工后，乙方应提供一年的质保期，期间因质量原因造成的损坏，乙方应负责免费维修。
3. 质保期届满后，乙方提供有偿维护服务。
具体费用另行商议。
4. 乙方应提供技术支持和售后服务，确保工程的正常运行。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程损坏或安全事故，乙方应承担全部责任。
灯具购货合同范本样本8篇
灯具购货合同范本样本8篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利义务关系，甲乙双方经过友好协商，达成以下灯具购货合同：一、商品名称、规格、数量及价格甲方向乙方购买以下灯具：1. 商品名称：____________________2. 规格型号：____________________3. 数量：____________________（数量以实际交货为准）4. 价格：____________________（单价以双方约定为准）二、交货期限及方式1. 乙方需在合同签署后的____天内，将甲方购买的灯具送达指定地点。
2. 交货方式：乙方负责将灯具送达甲方指定地点，运输费用由____方承担。
三、质量标准与验收1. 乙方所提供的灯具应符合国家相关质量标准，并附带相应的质量证明文件。
2. 甲方在收到灯具后，应在____天内进行验收。
如有质量问题，甲方有权要求退货或换货。
四、付款方式及期限1. 甲方在合同签订后____天内支付乙方总货款的____%作为预付款。
2. 乙方将灯具送达甲方指定地点并经甲方验收合格后，甲方支付剩余货款。
3. 付款方式为：____________________（如：现金、银行转账等）。
五、违约责任1. 若乙方未能在约定的时间内交付灯具，应支付甲方违约金，违约金为总货款的____%。
2. 若甲方未能在约定的时间内支付货款，应支付乙方违约金，违约金为未付货款的____%。
3. 如双方因执行本合同发生纠纷，应友好协商解决。
协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、售后服务1. 乙方承诺对所销售的灯具提供____个月的质保期。
2. 在质保期内，如灯具出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
3. 质保期后，乙方提供有偿维修服务。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
楼宇亮化照明合同6篇
楼宇亮化照明合同6篇篇1楼宇亮化照明合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方：甲方为楼宇的业主/物业管理公司，法定代表人为XXX，地址为XXX。
乙方：乙方为专业的亮化照明设计及施工公司，法定代表人为XXX，地址为XXX。
鉴于：1. 甲方为楼宇的业主/物业管理公司，希望对楼宇进行亮化照明改造，以提升楼宇形象和市场竞争力；2. 乙方是一家专业的亮化照明设计及施工公司，具有丰富的经验和技术；3. 双方就楼宇亮化照明合同的具体事宜进行协商，达成一致意见后签订本合同。
综上，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成以下协议：第一条合同项目1.1 乙方承诺为甲方的楼宇进行亮化照明设计改造，包括但不限于：灯光布局设计、灯光效果设计、照明设备采购及安装等。
1.2 乙方应保证设计方案符合甲方对楼宇形象的要求，确保照明效果良好、节能环保、安全可靠。
1.3 乙方与甲方共同确定的设计方案将作为本合同的附件，附件具有与本合同同等的法律效力。
第二条合同价格2.1 甲方应支付给乙方的设计、施工及设备费用为XXXX元整。
2.2 甲方应在合同签订后的三个工作日内向乙方支付50%的订金，余款在工程竣工验收合格后，立即支付给乙方。
第三条合同履行期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成楼宇亮化照明设计改造并通过甲方验收合格之日止。
3.2 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。
第四条违约责任4.1 若一方违约导致本合同无法履行的，应向对方承担违约责任，并依法赔偿损失。
4.2 若双方均未能按时履行合同义务，应由双方协商解决，若协商不成，则可向法院提起诉讼解决。
第五条保密义务5.1 双方在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等均应保密，不得向第三方透露或泄露。
5.2 若一方违反保密义务导致损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及执行均受中华人民共和国法律的约束。
灯具购销合同范文6篇
灯具购销合同范文6篇篇1甲方（购方）：____________________乙方（销方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买灯具事宜，达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及价格1. 甲方购买乙方的灯具型号为_____________________。
具体数量及价格见附件一。
2. 产品价格包括乙方所提供的货物制造、运输、装卸等费用，不含税费及安装调试费用（如有特殊需求，需另签订协议）。
二、质量标准和保证1. 乙方应按照国家标准和合同约定向甲方提供质量合格的产品。
产品的质量保证期为____年。
在保证期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
2. 如因产品质量问题导致的安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
三、交货方式和时间1. 乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内将产品送达指定地点。
如因乙方原因造成交货延迟，乙方应承担违约责任。
2. 交货时间：自本合同签订之日起____天内交货。
3. 交货地点：_____________________________。
四、支付方式和时间1. 甲方应在收到货物验收合格后，按照合同约定支付货款。
2. 支付方式：_____________________________。
3. 乙方需提供相应的收款凭证。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露和使用应遵守国家法律法规和相关规定。
六、违约责任1. 若乙方未按照合同约定时间交货，应按照延迟交货部分货款的____%向甲方支付违约金。
若延迟交货导致甲方损失，乙方应负责赔偿。
2. 若甲方未按照合同约定时间支付货款，应按照未支付货款的____%向乙方支付违约金。
若延迟付款导致乙方损失，甲方应负责赔偿。
照明工程合同范本
照明工程合同范本照明工程合同范本（篇1）发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为天。
（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。
第二条、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。
2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。
第四条、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条、工程质量与验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。
甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。
若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
照明设计合同范本最新版6篇
照明设计合同范本最新版6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（受托方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行照明设计事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方委托乙方进行照明设计，包括[具体的设计类型，如室内设计、建筑设计、产品设计等] 的照明设计。
2. 乙方应根据甲方的需求和设计要求，提供合理的照明设计方案。
二、设计要求和标准1. 乙方应根据甲方的具体需求和设计要求，进行个性化的照明设计。
2. 照明设计应符合相关的行业标准和规范，确保设计的合理性和可行性。
3. 乙方应在设计过程中遵循节能环保的原则，尽可能采用高效、节能的照明方案。
三、设计周期和进度1. 乙方应在合同签订后尽快启动设计工作，确保设计按时完成。
2. 乙方应制定详细的设计进度计划，并按时向甲方报告设计进展。
3. 甲方应根据设计进度计划，合理安排相关的工作和配合。
四、费用及支付方式1. 乙方应根据甲方的具体需求和设计工作量，提供合理的报价。
报价应包括设计费、服务费等全部费用。
2. 甲方应在合同签订后支付一定比例的设计费用作为预付款，具体比例为[预付款比例]%。
剩余款项应在设计完成后支付。
3. 乙方应在收到款项后，提供相应的发票和收据。
五、保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有信息和资料保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方应对设计过程中涉及的商业秘密和技术秘密保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付设计费用，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为应付款项的[违约金比例]%。
2. 乙方如未按合同约定完成设计工作，每逾期一天，应向甲方支付逾期交付违约金，违约金金额为合同总金额的[违约金比例]%。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
照明合同范本（必备9篇）照明合同范本第1篇发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。
（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。
第二条、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。
2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。
第四条、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的`提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条、工程质量与验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。
甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。
若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。
验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条、保修期工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。
在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。
因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。
第八条、工程价款与结算1、本工程无预付款。
2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。
剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。
3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。
第九条、安全条款1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（GB50173—92）及电力部门的有关规定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。
第十条、争议解决1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。
第十一条、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。
2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：______年______月______日乙方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：______年______月______日照明合同范本第2篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围及方式包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。
配合土建、设备安装工程的施工。
三、合同工期开工日期：20xx年 04 月 28 日竣工日期：20xx年 09 月 28 日以实际开、竣工日期为准。
四、质量标准工程质量标准：一次验收合格率101%。
五、合同价款1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。
（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。
3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整：（1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时；（3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更；（4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。
六、工程变更（1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。
（2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。
（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件）（3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。
（4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。
（5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。
七、付款方式1、主体施工阶段，每月按已完工程量的。
2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的95%。
3、剩余质保金的50%，在质保期满后的10天内全部付清。
4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。
八、甲方职责1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。
2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；及时将设计变更等技术资料交乙方。
九、乙方职责1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。
接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。
及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。
（材料检测费用由甲方支付。
）2、负责在建和己完工程的成品保护。
与土建和设备安装工程的配合施工。
3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。
职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。
4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。
5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方承担。
上述各项工作的费用，均已包含在合同总价款内。
十、质量与验收1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。
本工程要求的质量标准为一次验收合格率101%。
因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。
2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐蔽工程已经具备检验条件时，乙方应及时通知工程师。
工程师应参加对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。
若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。
3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的费用由乙方承担，工期不予顺延。
4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及有关行业主管部门和甲方的具体要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。
5、工程质量保修内容及要求，按国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，及双方签定的《工程质量保修书》条款执行。
质量保修期内，乙方定期进行质量回访，主动征询用户意见，对甲方反馈的工程质量问题，及时提出整改维修方案，征得甲方同意，选派专业维修队伍进行整改维修。
十一、安全施工1、乙方必须按照《建设工程安全生产管理条例》，和国家安全生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
开工前与甲方签订安全、文明施工的责任协议书，落实安全、文明施工的措施。
2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的安全。
除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不承担乙方或其它人员的伤亡赔偿、补偿。
3、在履行合同中，乙方应采取一切合理措施，保护现场附近的`环境，避免因施工引起污染和对公众财产、公共环境等造成伤害或妨碍。
4、承包方应针对不同的分部分项工程，必须在开工前进行安全技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。
5、特殊工种作业人员必须持证上岗，严格执行各种安全操作规程。
6、事故处理：在工程施工期间，如果在工程的任何部分发生安全事故、机械故障或其它事件，对安全造成威胁，工程师认为必须进行紧急处置时，乙方必须立即采取措施加以处置。
若乙方无力或不愿立即进行处置，为消除危险，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。
7、有关安全防护的措施费用，已包括在合同总价款中。
十二、违约和争议1、违约（1）甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。
（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，承担总价的3%的违约金作赔偿。
2、争议本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。
当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。
十三、其它1、工程停、缓建执行国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。