机电安装施工合同模板版本
机电安装合同简单5篇
机电安装合同简单5篇机电安装合同简单篇1甲方：_________________乙方：_________________为适应施工生产需要，甲方委托乙方施工河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程，本工程乙方施工为包工包料。
为明确甲乙双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意，订立本合同。
一、工程项目：河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程二、工作内容：按照业主提供的图纸和相关要求施工作业，包括各收费站收费车道设备、各收费站监控室设备、外场监控设备的安装调试以及与上述有关的所有辅助工作，达到成品验收为准。
三、工程地点：四、工程日期：自____年____月____日开始至____年____月____日结束。
五、工程数量及工程费用：本项目合同总价：实际合同总价，以实际工程量结算。
乙方提供发票。
具体清单见附件一六、工期进度要求根据合同工期要求实施，在规定的工期内未完成要求的工程量，根据合同比例，每拖延一日从合同总价中扣除千分之五的款项。
七、双方责任（一）甲方责任：1、甲方为乙方提供必要的施工条件。
2、负责对乙方进行施工组织安排，技术工作指导。
3、对不符合录用条件的人员，甲方有权辞退，并可根据工程进展情况对用工的人数进行增减。
4、在施工中甲方有权对乙方进行质量检查和监督，对不符合操作规程以及质量不符合规范要求的施工项目甲方有权要求乙方返工并根据情况予以罚款。
5、因甲方原因造成的返工，由甲方负责。
6、工程经甲方验收合格后，甲方依据本合同规定向乙方支付工程费。
（二）乙方的责任1、根据甲方要求提供劳务人员，所提供的劳务人员必须符合甲方规定条件。
2、服从甲方管理人员工作管理、施工安排和技术指导，对所施工项目不得擅自改变操作规程。
3、乙方对其提供的劳务人员进行全面管理，劳务人员一经出现违法违纪行为，甲方有权要求乙方辞退相应人员。
2023年机电安装工程施工合同范本.doc
2023年机电安装工程施工合同范本一、合同背景二、合同内容1.工程名称：机电安装工程2.工程地点：（填写实际工程地点）3.工期：合同签订之日起至乙方确认竣工验收为止，预计工期为180天。
4.总价款：（填写具体总价款，以人民币形式列明，包括所有相关费用）•第一阶段：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；•第二阶段：工程完成50%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；•第三阶段：工程完成100%且通过竣工验收时，甲方向乙方支付合同总价款的30%。
三、合同履行1.乙方在接到甲方通知后，立即开始组织施工，并确保按照施工进度要求完成工程。
2.乙方负责调派熟悉技术的工程师和工人参与施工，确保施工质量。
3.乙方应负责采购所需的材料和设备，并保证其质量符合国家相关标准。
4.乙方应按照相关法律法规和甲方要求，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
5.如因乙方责任导致施工进度延误或工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并承担甲方因此所产生的损失。
四、合同变更1.如需对本合同进行任何修改或补充，应经双方书面协商一致，并签署相关补充协议。
2.双方在签署补充协议后，该补充协议具有与本合同同等法律效力。
五、违约责任1.若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可解除合同。
2.若甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，同时有权暂停工程施工，并要求甲方补偿相应的损失。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各持一份。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：__________________________ 日期：____________乙方（盖章）：__________________________ 日期：____________。
机电安装工程合同范本6篇
机电安装工程合同范本6篇篇1机电安装工程合同范本甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）鉴于甲方拟就其位于_________（地点）的__________________（项目名称）工程的机电设备安装工程委托乙方进行，双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条合同工程范围乙方接受委托，在工程地点按照设计图纸和技术规范要求，承担机电设备的安装工程，具体包括但不限于：1. 电气设备的安装；2. 通风与空调设备的安装；3. 给排水设备的安装；4. 其他与机电设备有关的安装工作。
第二条工程进度乙方自合同签订之日起，按照双方约定的工期安排，履行本合同的相关义务，确保工程按时按质完成。
第三条工程费用1. 甲方应按照工程的安装量及材料消耗支付工程款，具体支付方式双方另行商定。
2. 如发生因设计变更或现场情况变化导致工程费用增加的情况，须经双方协商一致后支付。
3. 若乙方因故不能按时完成工程，应承担由此产生的工程滞期费用。
第四条质量保证乙方应保证工程质量符合国家相关标准要求，若发现工程质量有问题，应当及时修正或改进，直至合格。
第五条合同变更如需对本合同的内容进行修改变更，应经双方协商一致并签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等效力。
第六条违约责任1. 若一方在履行合同过程中出现违约行为，应向对方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
2. 如因不可抗力因素致使工程不能按时完成，双方应协商解决，并保持通讯畅通。
第七条解决争议在合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决，若协商未果，应提交有关仲裁机构进行处理。
第八条其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________以上为机电安装工程合同范本的内容，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。
机电安装施工合同范本
机电安装施工合同范本一、合同双方甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________二、工程概况1. 工程名称： _________2. 工程地点： _________3. 工程内容：机电安装工程，包括但不限于电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的安装与调试。
三、合同工期1. 开工日期： _________2. 竣工日期： _________3. 总工期： _________ 天四、合同价款1. 合同总价： _________ 元人民币（大写：______________________）2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付。
五、工程质量1. 质量标准：符合国家相关标准和行业标准。
2. 质保期限：工程验收合格之日起_______年。
六、甲方责任1. 提供施工所需的场地、图纸及技术资料。
2. 协调解决施工过程中的外部问题。
3. 按约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 按照施工图纸和规范要求进行施工。
2. 确保工程质量，并按期完成工程。
3. 负责施工过程中的安全管理。
八、违约责任1. 任何一方违约，应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：_______。
2. 因甲方原因导致工程延期，应支付乙方延期费用，计算方式为：_______。
3. 因乙方原因导致工程延期或质量不达标，应承担相应的赔偿责任。
九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：1. 提交_______仲裁委员会仲裁。
2. 依法向人民法院起诉。
十、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________。
机电工程施工设备安装合同(2篇)
机电工程施工设备安装合同甲方：_____厂法定代表人：_____厂长乙方：_____甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的项目名称和地点：_____二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：名称：_____ 规格：_____型号：_____数量：_____安装：_____合计：_____三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安装的质量要求：_____五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;六、安装报酬的结算支付时间：_____七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金_____元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_____县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。
甲方：_____ 厂乙方：_____ _____年_____月_____日机电工程施工设备安装合同（二）合同编号：工程名称：第一节合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)6.工程承包范围：详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。
二、合同工期计划开工日期：____年 ____月 ____日。
计划竣工日期：____年 ____月 ____日。
工期总日历天数天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合：标准。
机电安装施工总承包合同(范本)
机电安装施工总承包合同(范本)一、合同双方二、工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程内容：本工程为机电安装施工总承包工程，包括但不限于电气、给排水、通风与空调、消防、智能化等系统的安装、调试、验收及保修。
2.4工程范围：本工程范围包括设计文件、施工图纸、工程量清单、技术规范、施工方案等所涵盖的所有内容。
三、合同工期3.1工期：本工程总工期为天，自甲方发出开工通知之日起计算。
3.2工期延误：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任，具体赔偿标准按照合同约定执行。
四、合同价款4.1合同价款：本工程合同价款为人民币元（大写：元整）。
4.2付款方式：甲方按照合同约定的进度支付乙方工程款，具体支付方式和时间按照合同约定执行。
五、质量标准及验收5.1质量标准：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准、设计文件、施工图纸、技术规范等要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
5.2验收：工程完成后，乙方应按照国家相关规定和合同约定进行自检、初验、竣工验收，并提交相关资料。
5.3保修：乙方应按照国家相关法律法规和合同约定承担保修责任，具体保修期限和范围按照合同约定执行。
六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。
6.2乙方应按照合同约定购买安全生产责任保险，并承担因施工安全事故导致的损失和责任。
七、合同解除与终止7.1合同解除：在合同履行过程中，如双方协商一致，可解除本合同。
（1）工程竣工验收合格，甲方支付完毕合同价款；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方严重违约，导致合同无法继续履行。
八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：年月日请注意，本合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。
机电安装合同范本5篇
机电安装合同范本5篇机电安装合同范本篇1发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
（一）、安装塔机的概况1.1塔机型号：QZT-631.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书1.4塔机安装高度说明：（二）、安装塔机时间地点2.1地点：2.2时间：______年___月___日（三）、费用及付款3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
（四）、甲方责任4.1提供安装塔机的全部技术资料4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
（五）乙方责任5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
（六）其它6.1合同未尽事宜，双方协商解决。
如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
6.2合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：承包方：______年___月___日机电安装合同范本篇2发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
机电施工合同6篇
机电施工合同6篇机电施工合同篇1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。
工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度：1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式：1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
GF—1999—0201
项目名称：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程发包人：吴江滨湖投资有限公司
承包人：
日期： 2013年月
苏州市建设委员会
监制苏州市工商行政治理局
建设工程施工合同（示范文本）
第一部分协议书
发包人（全称）：吴江滨湖投资有限公司
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程
工程地点：吴江区太湖新城
工程立项批准文号：吴发改行审发【2012】412号
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包范围：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程（给排水、电气、暖通、消防工程等）招标以及设计图纸范围内的工程，包括且不限于上述范围内的一切工作内容的供货、施工、调试、清理、成品爱护等。
另发包人有权调整本合同工作范围的权利以及为完成上述工作所必需进行的不可或缺的工作，包括且不限于：
（1）做好总体协调工作；
（2）各项施工措施、技术措施、安全文明施工措施；
（3）设计变更所增加的项目；
三、合同工期：
开工日期：2013年5月19日
竣工日期：2013年9月30日
合同工期总日历天数 135天 (开工日期以开工报告上注明日期为准)
本项目的开工及完工时刻，应满足发包人的整体工期进度
要求，同时须同意发包人的工期合理调整(调整范围按苏州市有关文件规定指定)，该调整可能引起的赶工费用已由承包人在投标报价中予以充分考虑并包含在合同价款中，除双方另有书面约定之外，不做任何调整。
由于承包人的责任导致关键线路工期滞后造成赶工不予经济补偿。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：（人民币）
￥：元
六、组成合同的文件及先后解释顺序
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、本合同专用条款
4、招标文件及其答疑或补遗书
5、投标书及其附件
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
8、设计文件、图纸
9、工程量清单
10、本合同附件
11、合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分不给予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付
合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同协议书经双方法人代表或其托付代理人签署并加盖公章后生效。
全部工程完工后经竣工验收合格，以及保修期满由发包人颁发保修终止证书后失效。
本合同协议书的附件是本合同协议书不可分割的重要组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。
本合同一式十份，正本贰份双方各执壹份；副本捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。
当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
本合同订立时刻： 2013年月日
合同订立地点：吴江滨湖投资有限公司
发包人：（公章）承包人：（公章）
住宅：住宅：
法定代表人：法定代表人：托付代表人：托付代表人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所给予的定义：1.1通用条款：是依照法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，
通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人依照法律、行政法规规定，结合具体工
程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工治理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价治理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价治理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。
1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，关于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能幸免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始。