建设工程委托监理合同模板

合集下载

监理直接委托书模板

监理直接委托书模板

【模板名称】:监理直接委托书【模板说明】:本模板适用于监理单位直接委托监理项目的场合,包括监理单位的基本信息、委托项目的基本情况、委托内容、双方权利义务、委托期限等。

以下为具体模板内容:【监理直接委托书】委托单位(以下简称“委托方”):名称:________________________地址:________________________法定代表人:____________________联系电话:____________________受托单位(以下简称“受托方”):名称:________________________地址:________________________法定代表人:____________________联系电话:____________________鉴于以下事实:1. 委托方拟建设【项目名称】,项目地点位于【项目地点】,项目总投资【总投资金额】万元。

2. 受托方具备从事建设工程监理的资质,愿意接受委托方委托,对【项目名称】进行全过程监理。

3. 双方经友好协商,就【项目名称】的监理事宜达成如下协议:一、委托内容1. 受托方对【项目名称】的建设过程进行全面监理,包括但不限于以下内容:(1)审查设计文件、施工图纸及施工组织设计等,确保其符合国家法律法规、技术标准和规范要求;(2)监督施工单位按设计文件、施工图纸及施工组织设计等施工,确保工程质量、进度、投资和安全;(3)对施工单位、设计单位及材料供应商进行监督管理,确保其履行合同义务;(4)协调各方关系,确保项目顺利实施;(5)对监理过程中发现的问题提出整改意见,监督施工单位整改落实。

2. 受托方在监理过程中,应严格遵守国家法律法规、技术标准和规范要求,确保监理工作的客观、公正、公平。

二、双方权利义务1. 委托方应按约定支付监理费用,受托方应按约定完成监理工作。

2. 受托方在监理过程中,有权要求委托方提供相关资料、数据及配合工作。

建设工程委托监理合同模板5篇

建设工程委托监理合同模板5篇

建设工程委托监理合同模板5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理的事宜,经友好协商,达成如下合同:一、监理工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程总投资:_________________________二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方建设工程的下列事项进行监理:进度控制、质量控制、投资控制、安全监督管理、合同管理、信息管理和协调等。

2. 具体监理内容如下:(一)进度监理:制定进度计划,审核施工进度计划,监督施工进度等。

(二)质量监理:审查施工单位的质量保证体系,监督工程质量等。

(三)投资监理:审核施工单位提交的工程量及造价清单,协助甲方控制工程投资等。

(四)安全监督管理:监督施工单位的安全管理体系,检查施工现场安全状况等。

(五)合同管理:协助甲方处理与工程相关的合同事务等。

(六)信息管理:管理工程进度信息,记录工程质量检测数据等。

(七)协调:协调甲方与施工单位之间的关系,解决纠纷等。

三、监理期限与酬金1. 监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

2. 酬金支付方式和时间:_________________________。

四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(一)按时支付乙方酬金。

(二)为乙方提供必要的工作条件。

(三)提出工程建设的具体要求和建议。

2. 乙方职责与义务:(一)按照合同约定履行监理职责。

(二)定期向甲方报告工程进度和监理情况。

(三)提出合理的建议和解决方案。

(四)保护甲方的技术资料和商业秘密。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系,规范建设工程监理服务,保障工程质量和安全,依法独立公正进行监理,特制订本合同。

第二条合同定义1.建设工程监理:指甲方雇佣监理人员,对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制,确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。

2.监理人员:指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人,负责承担建设工程监理的全过程工作。

3.甲方:本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。

以下简称“甲方”。

4.监理服务方:指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。

以下简称“监理服务方”。

第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。

2.监理服务方应根据本合同的约定,进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。

3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见,并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。

第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则,履行监理职责,保持独立性和公正性。

2.监理服务方应及时到场,对建设工程的施工情况进行监理,并提供监理意见和建议。

3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。

4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。

5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况,并向甲方提供法律咨询和法律支持。

第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。

2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并采取合理措施解决。

监理合同范本(12篇)

监理合同范本(12篇)

监理合同范本(12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本(12篇)随着人们法律意识的普遍提高,合同可以随时随地使用。

住房和城乡建设部最新监理合同6篇

住房和城乡建设部最新监理合同6篇

住房和城乡建设部最新监理合同6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方邮箱地址]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方邮箱地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程监理的法律法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就本工程监理事项进行友好协商,并达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体详见施工图及工程量清单)。

二、监理范围与内容乙方接受甲方委托,承担本工程的监理工作。

监理范围包括:施工阶段的进度控制、质量控制、安全监理、合同管理和信息管理等。

具体内容如下:1. 进度控制:审查施工进度计划,监督实施过程,确保工程按期完成。

2. 质量控制:检查施工单位的质量保证体系,监督工程质量,确保工程达到设计要求和国家标准。

3. 安全监理:审核施工单位的安全管理措施,检查施工现场的安全状况,防范安全事故发生。

4. 合同管理:协助甲方处理与施工单位之间的合同事宜,确保合同顺利实施。

5. 信息管理:负责监理过程中的文件、资料、变更等信息的收集、整理与传递。

三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。

进度安排按照甲方制定的工程计划执行,乙方需按时提交监理报告。

四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币[具体金额](¥[金额汉字大写])。

支付方式如下:分期支付,每完成一个阶段的工作并经甲方确认后支付相应阶段的费用。

具体支付节点按照工程进度进行划分。

五、甲乙双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务:提供相关资料给乙方作为监理依据;按照合同约定支付监理费用;支持乙方履行监理职责等。

建设工程委托监理合同范本

建设工程委托监理合同范本

建设工程委托监理合同范本甲方(委托人):_____________乙方(监理人):_____________鉴于甲方拟进行建设工程项目____________________,现委托乙方担任本工程的监理工作,双方经友好协商,达成如下合同:一、监理范围及内容1. 乙方应按照国家有关法律法规及相关标准规范,对甲方建设工程项目进行全面监理,包括但不限于工程设计、施工过程、质量检验、工程进度控制等方面。

2. 乙方应根据合同约定,及时发现并提出工程质量、安全等方面的问题,并协助甲方解决。

二、监理费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付监理费用人民币_________元整,支付方式为_____________。

2. 监理费用应按照工程进度及阶段性完成情况进行分期支付,具体支付比例双方可另行商议确定。

三、监理工作时间及要求1. 乙方应安排专业人员全程参与监理工作,确保工程质量。

2. 乙方应按照合同约定工作时间节点及要求,全程跟进工程进展情况,及时反馈监理意见。

四、违约责任1. 如因乙方监理不力导致工程质量出现严重问题,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 如因甲方原因导致工程质量问题,乙方不承担责任,但应积极协助甲方解决问题。

五、争议解决1. 因履行本合同发生的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日终止。

2. 本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(委托人)签章:日期:__________乙方(监理人)签章:日期:__________。

工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)

工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)

工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方:因甲方的业务发展和对人才的需要,现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。

本着平等自愿、诚信友好的原则,决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师,为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。

经协商一致,签定本协议,以便共同遵守。

具体条款如下:一、协议期限本协议期自年月日起,至年月日周年。

二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件):1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件,复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。

以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密,不得用于履行本协议之外的其它用途,否则由此出现的任何责任均由甲方承担。

三、顾问费:甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写:元整)付款方式:经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内,甲方一次性支付聘用酬金给乙方。

四、合同期间,甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级,开展正常业务和资质年检审查使用。

五、甲方对乙方职称证书的具体要求:1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证),职称证书留存甲方,身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。

公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实,且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用),后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质,一切后果由乙方承担,并负相应的法律责任。

六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证),不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动,否则由此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。

工程建设监理委托合同范本

工程建设监理委托合同范本

工程建设监理委托合同范本甲方,(委托人名称)。

乙方,(监理人名称)。

鉴于甲方拟进行(工程项目名称),现委托乙方进行监理工作,双方经协商一致,达成如下合同:第一条委托内容。

甲方委托乙方对(工程项目名称)进行监理工作,包括但不限于工程进度、质量、安全、合规性等方面的监督和检查。

第二条委托期限。

本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

第三条委托费用。

甲方应按照约定向乙方支付监理费用,具体金额为(具体金额),支付方式为(支付方式及时间)。

第四条监理责任。

乙方应按照国家相关法律法规和监理规范,认真履行监理职责,对工程进行全程监督和检查,及时发现并报告工程质量、安全等方面的问题,并提出改进建议。

第五条保密条款。

双方应对在履行合同过程中获取的对方商业秘密和技术资料等保密信息承担保密责任,未经对方书面许可,不得向第三方透露。

第六条合同变更。

经双方协商一致,对本合同内容进行变更或补充的,应当以书面形式进行,并经双方授权代表签字确认。

第七条合同解除。

因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致无法履行合同的,双方可协商解除合同,解除合同应当以书面形式进行。

第八条争议解决。

因履行本合同发生的争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他。

本合同未尽事宜,双方可另行协商确定,并作为本合同的补充。

甲方(盖章),__________ 日期,__________。

乙方(盖章),__________ 日期,__________。

以上为工程建设监理委托合同范本,如有需要,双方可根据实际情况进行修改和补充。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程委托监理合同合同编号:建设项目名称:委托人:监理人:合同签订日期2006年月日中华人民国建设部监制国家工商行政管理局GF-2000-0202建设工程委托监理合同第一部份建设工程委托监理合同委托人公司与监理人公司经双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:约3.5公里,道路红线宽60米总投资:暂定10000万元二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:1)监理投标书或中标通知书;2)本合同标准条件;3)本合同专用条件;4)廉政合同;5)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定围的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自双方法人代表签字之日起开始实施,至竣工结算完毕之日止。

本合同一式陆份,正本贰份,副本肆份,具有同等法律效力,双方各执正本壹份,副本贰份。

本合同自双方法人代表签字、加盖法人章并提交履约保证金之日起生效。

委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:::邮编:邮编:::本合同签订于2006 年月日第二部分标准条件词语定义、适用围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:1、“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

2、“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

3、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

4、“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

5、“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

6、“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

7、“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作围和容。

8、“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理围以外,通过双方书面协议另外增加的工作容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

9、“工程监理的额外工作”是指除正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

10、“日”是指任何一天零时到第二天零时的时间段。

11、“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程围的监理业务。

在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。

在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期或合同终止后,不得泄露与本工程、本合同业务有关的资料。

委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。

更换常驻代表,要提前通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间提供如下资料:1、与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

2、提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+ 管理费)。

第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程围,享有以下权利:1、选择工程总承包人的建议权。

2、选择工程分包人的认可权。

3、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

4、对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。

当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

5、审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

6、主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

7、征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。

如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时向委托人作出书面报告。

8、工程上使用的材料和施工质量的检验权。

对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规和质量标准的工序、分部工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。

承包人得到监理机构复工令后才能复工。

9、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

10、在工程施工合同约定的工程价格围,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。

未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。

如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。

在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。

在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程围,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。

当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。

当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务围的专项报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同的有效期。

在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理人在责任期,应当履行约定的义务。

如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。

累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。

但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

第三十条委托人如果向监理人提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人各种费用支出。

合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

完成监理业务的时间相应延长,并得到附加的工作的报酬。

第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。

该监理业务的完成时间应予延长。

当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。

保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的以外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

委托人承担违约责任。

第三十六条监理人由于自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

相关文档
最新文档