建设工程合同通用条款

合集下载

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

建设工程合同的通用条款

建设工程合同的通用条款

建设工程合同的通用条款以下是为您起草的一份建设工程合同的通用条款:1. 合同主体1.1 发包方(以下简称甲方)名称:____________________________法定代表人:____________________营业执照注册号:________________1.2 承包方(以下简称乙方)名称:____________________________法定代表人:____________________营业执照注册号:________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________2.4 工程规模:____________________2.5 工程质量标准:符合国家及行业现行的工程施工及验收规范,达到合格标准。

3. 权利义务3.1 甲方权利义务3.11 按合同约定向乙方提供施工所需的场地、水电等基础条件。

3.12 按时支付工程款项。

3.13 有权对工程进度、质量进行监督检查。

3.2 乙方权利义务3.21 按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工。

3.22 遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。

3.23 及时向甲方报告工程进展情况,提交相关工程资料。

4. 工程期限4.1 开工日期:______年____月____日4.2 竣工日期:______年____月____日4.3 工期总日历天数:______天5. 工程价款及支付方式5.1 工程价款总额:人民币______元(大写:____________________)5.2 支付方式:5.21 合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款。

5.22 工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程价款的______%。

5.23 工程竣工验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的______%。

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。

双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

6、承包方式:______________。

第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。

2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。

(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

工程建设合同范本通用条款

工程建设合同范本通用条款

工程建设合同范本通用条款第一条:合同目的本合同旨在明确甲方(建设单位)与乙方(承包商)之间关于某工程项目的权利、义务和责任,以确保工程质量、工期和投资控制符合预期要求。

第二条:合同双方信息甲方(全称):_________地址:_______________法定代表人或授权代表:_________联系电话:_______________乙方(全称):_________地址:_______________法定代表人或授权代表:_________联系电话:_______________第三条:工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程内容:_________5. 工程标准:_________6. 工程造价:_________7. 开工日期:_________8. 竣工日期:_________第四条:合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币(大写)_______________元整。

2. 付款方式:_________3. 预付款:_________4. 进度款:_________5. 结算方式:_________第五条:工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范施工,确保工程质量达到合同约定的标准。

2. 如发生质量问题,乙方应负责无偿修复直至合格。

第六条:工程进度1. 乙方应按合同约定的工期完成工程建设任务。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,应及时通知甲方,并协商解决。

第七条:变更与索赔1. 工程变更应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。

2. 因变更导致的额外费用由提出变更一方承担。

第八条:违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照约定支付违约金。

第九条:争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

建设工程通用合同条款

建设工程通用合同条款

建设工程通用合同条款第一条工程基本信息1.1 工程名称:_________(填写具体工程名称)1.2 工程地点:_________(详细地址)1.3 建设单位(甲方):_________(全称及法定代表人)1.4 承包单位(乙方):_________(全称及法定代表人)1.5 工程范围:_________(包括工程内容、规模、标准等)1.6 合同金额:_________(大写及小写)第二条工程质量要求2.1 质量标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到设计要求和规范标准。

2.2 验收标准:工程完成后,须经过专业第三方检测机构的质量检验,符合验收条件后方可交付使用。

第三条工期与进度3.1 开工日期:____年____月____日3.2 竣工日期:____年____月____日3.3 进度计划:乙方应提交详细的施工进度计划,并按照计划执行。

如有变更,需及时通知甲方并取得同意。

第四条价格与支付方式4.1 合同价款:根据实际完成的工程量计算总价款。

4.2 支付方式:甲方应按合同约定的支付节点向乙方支付工程款项,逾期支付将产生违约金。

第五条变更与索赔5.1 工程变更:任何一方提出变更请求,都应书面形式提交对方,并经双方协商一致后实施。

5.2 索赔处理:如因一方违约导致另一方损失,受损方有权提出索赔,并按照合同约定的程序和条件进行解决。

第六条违约责任6.1 若甲方迟延支付工程款,应按合同约定支付违约金。

6.2 若乙方未按约定时间、质量完成工程,应承担违约责任,包括但不限于返工、修复或赔偿损失。

第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。

7.2 协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

第八条其他事项8.1 保密条款:双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。

8.2 附加协议:对于合同中未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方:(全称)地址:[甲方地址]联系方式:[甲方电话]代表:[甲方代表姓名]乙方:(全称)地址:[乙方地址]联系方式:[乙方电话]代表:[乙方代表姓名]鉴于甲方为项目发起方和资金提供方,乙方为项目承建方和执行方,双方为了明确各自的权利和义务,确保工程顺利进行,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容]1.4 工程规模:[工程规模]1.5 工程预算:[工程预算]二、合同价格2.1 双方确认,本合同的总价为[总价]元(大写:[总价大写]),包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费等所有费用。

2.2 合同价格采取固定价格方式,除非合同中约定的可调价条款生效,否则任何情况下,乙方不得以任何理由提出调价要求。

三、工程进度3.1 工程预计开始日期:[开始日期]3.2 工程预计结束日期:[结束日期]3.3 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。

如乙方因自身原因导致工程延期,应按照合同约定承担相应的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工,保证工程质量。

4.2 工程验收标准如下:(1)达到设计文件和规范要求;(2)通过政府相关部门的检查和验收;(3)甲方满意并签字确认。

五、支付方式5.1 双方确认,合同价款分[几次]次支付,具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。

5.2 每次支付前,乙方应向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请,经甲方审核无误后,甲方应在[付款期限]内完成支付。

六、违约责任6.1 乙方如违反合同约定,导致工程质量、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

6.2 甲方如未按约定时间支付价款,应支付乙方滞纳金,具体比例由双方在补充协议中约定。

建设工程合同通用条款

建设工程合同通用条款

建设工程合同通用条款一、合同目的和范围本合同旨在明确建设工程合同双方的权利和义务,确保工程的顺利进行和合同的履行。

本合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。

二、合同签订1.本合同由甲方和乙方共同签订,并在双方代表的见证下生效。

2.甲方的代表应具备法定代表人或授权代表的资格。

3.乙方应提供合法有效的身份证明和经营资质。

三、工程范围和要求1.本合同约定的工程范围包括设计、施工、设备采购、材料供应等。

2.工程的质量、安全、环保等要求应符合相关法律法规和行业标准。

四、合同价款和支付方式1.本合同的价款为人民币(以下简称“元”)。

2.价款的支付方式和时间应在合同中明确约定。

3.甲方支付款项的方式包括现金、银行转账等。

五、工期和延期1.工程的开工和竣工日期应在合同中明确约定。

2.若因不可抗力或双方协商一致原因导致工期延长,应及时通知对方并协商解决。

六、合同变更和解除1.双方需书面协商一致后,方可变更合同内容。

2.若工程无法继续进行或无法达到合同约定要求,双方可解除合同。

七、违约责任1.一方未履行合同义务,应承担相应的违约责任。

2.如因一方违约导致对方损失,应赔偿相应的损失。

八、争议解决1.双方因合同履行发生争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果,可提交相关纠纷至当地仲裁委员会进行仲裁。

九、其他事项1.本合同未约定的事项,可由双方另行协商确定。

2.本合同经双方签字盖章后生效,并成为双方共同遵守的法律文件。

十、合同解释本合同的解释权归双方所有,如有争议,以正式合同文本为准。

以上为建设工程合同的通用条款,为了确保合同的有效性和双方的权益,请各方在签订合同前认真阅读并理解合同的内容。

如有疑问,可咨询相关专业人士。

建设部工程合同通用条款

建设部工程合同通用条款

建设部工程合同通用条款第一条:合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方在__________(工程名称)项目中的权利、义务与责任,确保工程质量、进度和投资控制,防范和解决可能出现的问题。

合同的签订基于《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定。

第二条:工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 合同金额:___________5. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条:甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工条件。

2. 按照合同约定支付工程款项。

3. 协助解决工程实施过程中的外部协调问题。

第四条:乙方责任1. 按设计文件和技术规范要求完成工程建设任务。

2. 保证工程质量符合国家标准和行业规范。

3. 遵守安全生产法规,确保施工现场安全。

第五条:工程质量1. 乙方应确保工程质量达到国家及行业标准。

2. 对出现的质量问题,乙方应在接到通知后及时修复。

3. 甲方有权对工程质量进行监督检查。

第六条:工程进度1. 乙方应编制并严格执行工程进度计划。

2. 如遇不可抗力因素影响进度,乙方应及时通知甲方并协商解决。

3. 因乙方原因导致的延误,乙方应承担相应责任。

第七条:合同价款与支付方式1. 合同价款根据工程量清单和相关计价依据确定。

2. 付款方式按照合同约定分期支付。

3. 对于超出合同范围的变更,双方应协商确定增减款项。

第八条:变更与索赔1. 工程变更需书面形式提出,并经双方协商一致后执行。

2. 因变更导致的成本增减,应按实际发生额结算。

3. 如一方违约,另一方有权提出索赔。

第九条:争议解决1. 合同履行过程中的争议,应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

第十条:附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程合同通用条款
一、总则
1.1 合同双方:本合同由甲方(建设单位)与乙方(承建单位)双
方订立,双方应遵守合同约定。

1.2 合同目的:本合同的目的是规定建设工程的合同执行、权益保
护等事项,确保工程的顺利进行和合同双方的合法权益。

1.3 工程内容:本合同约定的工程内容包括设计、施工、材料供应、设备安装等相关事项,具体详见附件。

二、合同签订
2.1 合同订立地点:本合同在双方当事人协商一致的情况下,可以
在任一地点进行签订。

2.2 合同的效力:本合同自双方当事人签署之日起生效,双方应遵
守合同条款。

2.3 合同变更:如需对合同内容进行修改或变更,双方应与书面形
式进行协商,并经双方授权代表签署变更协议。

三、工程款项支付
3.1 工程款项支付方式:本合同约定的工程款项支付方式为按进度
支付,具体支付比例和时间节点详见附件。

3.2 在支付工程款项时,乙方应提供符合规定的发票和相关证明文件。

3.3 工程款项支付延迟:如遇不可抗力、设计变更或工期延误等情况,甲方应及时通知乙方,双方应协商解决延迟支付问题,但乙方不
得以此为理由中止工程的进行。

四、工程质量及验收
4.1 工程质量标准:乙方应按照甲方的要求和相关标准进行工程施工,保证工程质量符合国家法律法规和相关标准。

4.2 工程验收:工程竣工后,甲方有权组织验收,验收合格后方可
支付尾款。

4.3 缺陷责任:工程竣工验收后,乙方应承担工程缺陷责任,修复
或更换不符合要求的部分。

五、违约和争议解决
5.1 违约责任:若任何一方违反本合同约定的义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

5.2 争议解决:对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。

如协商无法达成一致,应提交给双方约定的仲裁机构进行裁决。

六、其他条款
6.1 本合同一式两份,双方各持一份,并具有同等法律效力。

6.2 本合同未约定事项,双方应通过协商解决,并在后续补充协议中确认。

6.3 附件:本合同的附件为不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

七、合同解除与终止
7.1 合同解除:在下列情况下,本合同可以解除:
a) 经双方协商一致;
b) 发生不可抗力等无法继续履行合同的情况。

7.2 合同终止:在下列情况下,本合同可以终止:
a) 工程结算完毕;
b) 工期到期且双方不再延长工期;
c) 乙方出现经营不善等严重违约情况。

八、法律适用与其他事项
8.1 本合同的订立、执行和解释应适用中华人民共和国的相关法律法规。

8.2 本合同的补充协议和附件应具有同等法律效力。

8.3 本合同自双方当事人签署之日起生效,有效期至工程竣工验收并结算完成之日止。

以上为建设工程合同的通用条款。

双方应严格遵守合同约定,平等互利,共同推进工程的顺利进行。

如有任何争议或纠纷,应通过友好协商解决。

相关文档
最新文档