设计劳务分包合同(3篇)
劳务分包合同范本(通用5篇)
劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同1甲方:乙方:工程名称:工程规模:建筑面积平方米, 层按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、平安施工、按期开工,落实责权利相结合的原那么, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的根底上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,到达开工验收交付使用。
二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提早一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,假设达不到合格,一切经济损失由乙方承当。
四、合同价款: 万五、甲方负责事项:1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建立部"一标五标准",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关平安消费、文明施工的规章制度,并催促和监视执行。
2、加强对本工程管理力度,坚持平安消费"平安第一、预防为主"的方针,严格实行平安消费目的责任制,监视检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监视到位、整改到位、追究到位。
从公司到工程部、施工班组、消费工人层层落实责任目的管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工平安消费,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监视和制止酒后作业。
3、严格实行建立工程平安监管制度,加强平安监视管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
5、强化建筑平安防护用具管理,严格实行建筑平安防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场平安消费、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工平安检查标准》及上级有关工作部署,不断完善平安消费、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、标准化、景观化开展。
深化开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
电力设计劳务分包合同3篇
电力设计劳务分包合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力设计项目劳务分包给乙方的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力设计项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于电力线路设计、变电站设计、配电系统设计等。
二、劳务分包范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供电力设计的劳务服务。
包括但不限于方案设计、现场勘查、图纸绘制、技术交底等。
2. 乙方需按照国家和行业的相关规范、标准进行设计，确保设计质量。
三、合同工期及进度安排1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成设计任务。
如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
2. 乙方应按照甲方提供的进度计划表执行，确保各阶段工作的顺利进行。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际工作量计算，具体标准另行约定。
2. 支付方式：按照完成的设计阶段进行支付，甲方应在验收合格后及时支付乙方劳务费用。
3. 发票开具：乙方应开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付费用。
五、质量标准和验收方式1. 设计质量标准：符合国家及行业相关规范、标准。
2. 验收方式：由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后出具验收报告。
如有争议，可委托第三方进行仲裁。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按时提供设计所需资料及现场勘查条件。
2. 甲方应按时支付乙方劳务费用。
3. 甲方有权对乙方的设计过程进行监督，确保设计质量。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按时提供符合质量标准的电力设计服务。
2. 乙方应保护甲方的技术秘密和商业秘密，不得泄露或擅自使用。
3. 乙方应配合甲方解决设计过程中遇到的问题，确保项目顺利进行。
4. 乙方应遵守国家法律法规，遵守职业道德规范。
如因乙方违法行为导致甲方损失，乙方应承担法律责任。
劳务分包合同(范本)8篇
劳务分包合同（范本）8篇第1篇示例：劳务分包合同范本甲方：（即雇主方，以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方需要进行劳务分包业务，现甲乙双方就劳务分包事宜达成如下协议：第一条项目内容甲方委托乙方对以下项目进行劳务分包：（具体项目内容）第二条工作标准乙方应按照甲方规定的标准和要求，按时、按质地完成所分包的劳务项目。
第三条交付时间乙方应在签订本合同后（具体时间）内完成分包的劳务项目并交付给甲方，且在项目实施期间应根据实际情况及时与甲方沟通、协调。
第五条违约责任任何一方未履行本合同的约定，应承担违约责任。
违约方应向对方支付违约金，并承担因此而产生的一切后果和损失。
第六条保密责任甲乙双方均应对在履行本合同过程中所获得的商业秘密和其他保密信息负有保密责任，不得向第三方泄露。
第七条争议解决本合同如有任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。
第八条其他本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
第九条生效与变更本合同自双方盖章之日起生效，对双方具有约束力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：合同签署地点：合同附件：（如有）以上即是关于劳务分包合同的范本，希望能对您有所帮助。
如需了解更多信息，欢迎继续关注我们的相关内容。
第2篇示例：劳务分包合同范本甲方（承包方）：地址：联系方式：根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就甲方承包的工程项目需要的部分劳务进行分包合作，达成如下协议：第一条项目内容甲方承包的工程项目名称及内容：______，具体位置：______。
乙方承包的工程项目名称及内容：______，具体位置：______。
第三条分包费用甲方向乙方支付的分包费用为：______元（大写：______），付款方式：______，付款时间：______。
第四条劳务保障1. 乙方应当保证所提供的劳务符合国家法律法规和项目要求，保证劳务过程中的安全、环保、质量等方面符合相关标准和要求。
设计分包合同
设计分包合同设计分包是工程设计过程的一部分内容,设计分包合同怎么一回事呢?以下是在店铺为大家整理的设计分包合同范文，感谢您的阅读。
设计分包合同范文1工程承包人：劳务分包人：鉴于贵州XX勘测设计有限公司与工程发包人XX县城西区开发工作领导小组办公室签订了项目设计合同，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与劳务分包人就劳务分包事项协商一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容：1.工程名称：XX小镇一期精品室外配电工程设计2.工程地点： XX西片区3.分包范围：现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期：1.开始工作日期： 2011年1月8日2.结束工作日期： 2011年5月9日3. 工程日历工期： 120 天三、质量要求：1. 按总(分)包合同有关质量的约定，一次性验收合格。
2. 符合国家标准及设计要求。
四、质量保证：必须满足电力行业标准，通过电力部门审图，满足用户要求。
五、标准规范除主合同合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1. 根据XX县城西区开发工作领导小组办公室<<电力工程设计委托书>>。
2. 建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。
3. 设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。
设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作。
4. 《中国南方电网110kV及以下配电网装备技术导则》5. 《架空送电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T5154-2002)6. 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)7. 《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005)8. 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)9. 《供配电系统设计规范》10.《交流电气装置的接地 DL/T621-1997》11.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92》12.《低压配电设计规范GB50054-95》13.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169》六、图纸分包方勘察设计成果出图九套，一套交承包人，八套交用户。
建设工程设计劳务分包合同范本6篇
建设工程设计劳务分包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程设计劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：__________。
二、分包范围及内容乙方按照甲方提供的施工图纸和要求，承担以下建设工程设计的劳务分包工作：1. 建筑方案设计；2. 结构工程设计；3. 水电工程设计；4. 其他相关辅助设计。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成设计任务。
2. 工程设计周期为______天，自本合同签订之日起计算。
3. 如因乙方原因造成设计周期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应确保设计质量符合国家相关规范、标准和甲方的要求。
2. 乙方提交的设计成果应经过甲方验收合格，并出具验收合格证明。
3. 如乙方设计存在质量问题，乙方应承担整改、修改等责任，并承担由此产生的费用。
五、合同价款及支付方式1. 本工程的设计劳务分包总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______天内支付乙方总价的______%作为预付款。
3. 乙方完成设计任务并提交验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：__________。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、设计文件及资料等保密信息予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同内容、设计文件及资料泄露给第三方。
3. 若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
七、违约责任及赔偿损失规定：甲乙双方任何一方违约，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿损失的办法如下：甲乙双方协商解决或按照国家相关法律法规执行。
八、其他约定事项：甲乙双方可约定其他与本合同相关的事项，包括但不限于知识产权归属、争议解决方式等。
2023年标准版劳务分包合同范本(通用4篇)
2023年标准版劳务分包合同范本（通用4篇）标准版劳务分包合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就西欧龙城9#、10#楼及街面房水电工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况：1、工程名称：西欧龙城9#、10#楼及街面房2、工程地点：汇龙镇人民路北侧、建设路东侧3、工程内容：西欧龙城9#、10#楼及街面房水、电、消防、现场临时水电工程二、承包方式：1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方责任及义务：（1）提供施工图纸，图纸会审，设计变更各1份，并进行技术交底；（2）满足施工需要的电源；（3）提供垂直运输机械；（4）在施工中负责技术指导，技术复核以及质量监督检查，解决施工中存在的`技术疑难问题；（5）对施工现场施工人员进行安全技术交底；（6）确保施工材料供应。
3、乙方必须自备施工所需机具和工具，满足施工需要。
三、承包范围：西欧龙城9#、10#楼及街面房施工图纸所示所有水、电、消防及现场临时水电工程的施工。
四、工作内容：1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。
2、配合其他土建班组及时完成隐蔽及预埋工作。
并做到不影响下道工序的按时施工。
3、乙方应协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。
4、捣制砼时派人跟班看护预埋线管及预留洞，防止线管被混凝土封堵及预留洞的位移，如发生以上现象均水电班组自己负责疏通，返工材料由水电组自己负责。
每个楼层施工完毕，应及时将剩余线管、管件等材料收回仓库，并将水电组施工所留垃圾清理干净，以不影响施工的验收，否则将由项目部派人清理，发生人工从当月生活费中扣除，垃圾运至地面甲方指定地点堆放。
5、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。
劳务分包合同(精选3篇)
劳务分包合同（精选3篇）劳务分包合同1工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。
一、劳务分包工作对象1、工程名称：2、工程地点：3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）二、工程分包项目：1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。
2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外21米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。
3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。
三、合同价格１、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按照元/m结算。
２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。
施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的`塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。
四、质量及工期１、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。
建设工程设计劳务分包合同范本5篇
建设工程设计劳务分包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计劳务分包事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的1.1 为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。
二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________三、劳务分包内容及范围3.1 乙方按照甲方需求，提供建设工程设计劳务，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等方面。
四、合同工期及进度安排4.1 乙方应在约定时间内完成设计任务，确保工程进度。
具体进度安排详见附件《工程进度表》。
五、劳务费用及支付方式5.1 劳务费用计算方式：按照实际工作量计算，具体单价详见附件《劳务费用清单》。
5.2 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付劳务费用，具体支付时间节点详见附件《支付计划表》。
六、质量标准及验收方式6.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行设计，确保设计质量。
6.2 验收标准：按照国家和地方相关法规、规范进行验收。
验收时，乙方需提供完整的设计文件和图纸。
验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
验收不合格的设计成果，乙方应负责修改直至验收合格。
具体验收程序详见附件《验收流程》。
七、双方权利义务及违约责任7.1 甲方应按时支付劳务费用，提供必要的工作条件。
甲方有权监督乙方的设计过程，确保设计成果符合约定要求。
乙方应按照合同约定履行设计任务，确保设计质量和进度。
乙方有权获得约定的劳务费用。
如因乙方原因导致设计成果不符合约定要求，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因导致支付延迟或其他违约行为，甲方应承担相应违约责任。
具体违约责任详见附件《违约责任条款》。
八、保密协议及知识产权归属篇2甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将部分建设工程设计劳务分包给乙方完成事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设计劳务分包合同（3篇）设计劳务分包合同（3篇）设计劳务分包合同篇1 (甲方)(乙方)发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。
经双方协商一致签订本合同，共同执行。
该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。
第一条本合同签订依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。
第二条设计依据2.1劳务分包合同。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。
第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件：水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。
3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：合同签订一周内。
第四条项目分包工作内容及范围约定配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。
第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间5.1 分包人向发包人交付成果的份数：5.2 分包人向发包人交付成果的时间：第六条费用6.1 (大写： )。
6.2 付款进度：6.2.1 合同签订一周内甲方支付乙6.2.2 乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方。
第七条双方责任7.1 发包人责任7.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向分包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求分包人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限，分包人按本合同第五条规定的交付成果时间顺延。
7.1.2 发包人变更分包项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成分包人返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另定合同)、重新明确有关条款外，发包人应按分包人所耗工作量向分包人支付返工费。
7.1.3 发包人要求分包人比合同规定时间提前交付成果时，须征得分包人同意，不得严重背离合理周期，且发包人应支付赶工费。
7.1.4 发包人应为分包人派驻现场的工作人员协调提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，发生的费用由分包人承担。
7.2 分包人责任7.2.1 分包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定向发包人提交成果(出现7.1.1、7.1.2规定有关交付成果顺延情况除外)。
并对成果质量负责。
7.2.2分包人对成果出现的遗漏或错误负责修改或补充，分包人拒绝修改、补充的或分包人所做的修改、补充仍然达不到要求的，发包人可以解除合同，并要求分包人赔偿损失。
7.2.3 由于分包人原因，延误了成果交付时间，每延误一天，应减少该项目应收分包费的千分之二，并承担由于成果延误交付而给发包人造成的损失。
发包人可以催告设计人在合理期限内交付设计文件，期满仍不能交付的，发包人可以解除合同并要求赔偿损失。
7.2.4 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由分包人负责解决。
7.2.5 分包人保证其履行合同义务的行为及其提供的成果不得侵犯任何第三人的合法权利，由此引发的一切法律责任由分包人自行负责，由此导致分包人无法及时、完全履行合同的，发包人可以解除合同，并要求赔偿损失。
第八条保密责任双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密一方承担由此引起的后果并承担赔偿责任。
本合同约定的成果版权归属甲方所有，乙方不得侵犯。
第九条争议解决方式本项目工程设计合同发生争议时，发包人与分包人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条合同生效及其他10.1 分包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题。
10.2 分包人为本合同项目的服务至项目结束为止。
10.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。
10.4 本合同双方签字盖章即生效，一式分包人壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日设计劳务分包合同篇2 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为发包人 )与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为总(分)包合同 )，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：2、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。
3、劳务报酬及支付方式3.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：(1)固定劳务报酬(含管理费);(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。
3.2 本工程的劳务报酬，均为一次包死，不再调整。
3.3 采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计大写 (小写￥元)。
3.4 由劳务分包人提供全额建筑业发票，工程承包人按工程劳务进度付款，工程结束验收合格全额付清。
4、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
5、分包人义务5.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;5.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;5.3 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;5.4 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准代工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;5.5 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担其履行总(分)包合同约定的、与劳力作业有关的所有义务及工作程序。
6、安全施工与检查6.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于军务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
6.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
设计劳务分包合同篇3 发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下：2.1工程名称：2.2项目规模：(见下表)上表中数量仅为初步估算，最终双方以实际设计数量为准。
2.3设计内容：2.3.1根据业主提供的片区总体规划、控制性详细规划及其他相关资料，结合交通工程设计理念，对片区骨架路网进行分析梳理，论证控规路网中各等级道路的定位及规模是否合理；2.3.2结合控规中规划路网、用地性质及片区地形，综合分析道路平纵横等指标，以及与周边开发地块的关系，同时对重要交通节点进行分析论证；2.3.3完成片区内等道路及桥梁包含但不限管综、道路红线内绿化及道路设施的方案设计工作、初步设计工作与现场测量及地勘工作；2.3.4完成片区等道路及桥梁施工图设计工作；2.3.5对所设计的道路、桥梁两侧的场地情况进行分析。
对可能出现地质灾害的路段做挡墙、支护设计(或采取其他有效的方式)以确保所设计道路、桥梁的安全；2.3.6配合发包方做好片区等道路及桥梁的设计报建工作、与其他相关专业设计的配合和后期施工服务工作(后期服务应至工程施工完毕后保修期为止)；2.3.7在路网设计中统筹安排各工程管线(电力管线、通信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等)的空间位置，做好管线综合设计，提供管线综合断面图和总平面图；根据区域总体规划布局和地块标高，做好各工程管线接口预埋设计，以供后期开发片区管网与道路管网的衔接，避免二次开挖；并提供道路景观配合，为道路景观设计提供相关支持；2.3.8合理调整控规中道路竖向规划，做到土方平衡；2.3.9分项内容包含但不限于下述内容：道路、桥梁、雨水、污水、照明、电力排管、通信排管、交通设施、管综、施工图预算(含工程量清单及预算价编制；预算价定义：以现行计价规范计算的工程造价下浮*___%作为预算价)。
第三条设计依据：3.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件3.2发包人提交的的基础资料3.3设计人采用的主要技术标准是：3.3.1按国家及地方现行的技术规范标准执行；3.3.2按城市勘察设计规范标准执行3.3.3按现行定额标准执行第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：4.1上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书；4.2规划方案设计文件及有关资料；4.3符合设计要求的1：500地形测量图(光盘一份)；4.4符合设计要求的现状及前期规划综合管网资料，道路规划资料；4.5经双方商定，发包人向设计人提供的上述文件资料，应对资料的可靠性负责。
4.6设计人员应认真核对、研究包发包人提供的资料和文件，若有任何问题及疑问应接收后三日内提出。