建设工程合同管理选择题及答案 (1)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
《建设工程合同管理》题库
《建设工程合同管理》题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，当事人应当遵循以下哪项基本原则？
A. 公平原则
. 诚信原则
C. 平等原则
D. 自愿原则
答案：
2. 根据我国《民法典》，下列哪个不是构成有效合同的必要条件？
A. 合法的目的
. 明确的标的
C. 双方真实意愿表示
D. 合理的价格
答案：D
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若因不可抗力导致一方不能履行合同，则该方必须承担违约责任。
（错）
2. 合同变更或解除应当得到双方当事人的一致同意，并依法办理相关手续。
（对）
三、简答题
1. 请简述建设工程合同的主要条款通常包括哪些内容？
答案：建设工程合同的主要条款通常包括：合同双方的名称和住所、建设地点、建设规模和标准、工程质量、工期、合同价款及支付方式、违约责任等。
2. 如何处理建设工程合同中的索赔问题？
答案：处理建设工程合同中的索赔问题时，首先应明确索赔的原因和依据，然后按照合同约定或相关法律法规的规定进行协商解决。
如果无法协商一致，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、案例分析题
某建筑工程公司与开发商签订了一份建设工程施工合同，但在施工过程中，由于开发商提供的施工图纸存在严重错误，导致工程延期。
请问，在这种情况下，建筑工程公司应该如何维护自己的权益？
参考答案：建筑工程公司首先应与开发商进行沟通，指出图纸错误并要求其纠正。
如果开发商不配合，公司可以根据合同条款和《民法典》的有关规定，要求开发商承担因图纸错误导致的延期责任，并根据实际情况索赔工期延误损失。
如协商不成，可通过法律途径解决。
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其的行为进行了追认，则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
第 2题：单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。
第 3题：单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。
第 4题：单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建筑工程一切险。
建设工程合同管理-222_真题(含答案与解析)-交互
建设工程合同管理-222(总分110, 做题时间90分钟)一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意。
)1.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。
SSS_SINGLE_SELA 业主B 工程师C 设备生产厂D 设备供货商分值: 1答案:D2.建设工施工安装合同的法律关系客体是指( )。
SSS_SINGLE_SELA 物B 货币C 行为D 智力成果分值: 1答案:C3.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。
SSS_SINGLE_SELA 现场考察时招标人口头解释B 招标文件规定C 书面回函解答D 仲裁机构裁定分值: 1答案:C4.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。
A 工程师可以拒绝验收B 承包人承担由此发生的费用C 承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D 由此造成工期延误不予顺延分值: 1答案:C5.设计招标的特点是( )。
SSS_SINGLE_SELA 让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B 投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C 设计投标书的竞争D 设计费用的竞争分值: 1答案:B6.FDIC《合同条件》规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
SSS_SINGLE_SELA 不应返还保留金B 应退还一半保留金C 应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D 应全部退还保留金分值: 1答案:C7.委托监理合同的有效期是( )。
SSS_SINGLE_SELA 完成正常监理工作预定的时间B 以约定的天数为准C 在专用条款中约定D 以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定分值: 1答案:D8.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
合同管理试题及答案之一
合同管理试题及答案之一一、单项选择题（每小题1分,共10分)1、建设工程合同纠纷的仲裁由（）的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（）A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由（)三要素所构成。
A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（）是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（）止。
A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方( ）A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于（）签订的合同。
A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( ）A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（）A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后（）内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天二、多选题（每小题2~4个答案,每题1分，共40分）1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下列确定方法的表述，正确的是( ）A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的,在不动产所在地履行C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行2、《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。
A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。
A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。
A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。
A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。
A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8.采用综合评分法评标时，以（）为最优。
A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。
A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价答案C10.定标的主要依据是（）。
A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11.通常将勘察任务包括在（）范围内。
A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12.关于设计招标下列说法错误的是（）。
A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细答案B13.设计招标应采用（）方式进行招标。
A.公开B.邀请C.询价D.方案竞选答案D14.设计招标开标时，应由（）说明设计方案构思。
A.招标人B.投标人C.总监理工程师D.工程师答案B15.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A.能力B.人员C.设备D.报价答案A16.监理招标宜采用的招标方式为（）。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划或大纲竞选答案B17.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（）范围之内。
A.物资采购监理B.勘察设计监理C.施工监理D.专门的监理单位答案C18.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（）的方式请投标人予以说明。
A.书面形式B.澄清问题会C.口头形式D.询问答案B19.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.询价答案B20.综合评分法可以较全面地反映（）。
A.投标人能力的高低B.投标人的财务状况C.投标人的素质D.投标人的分包计划答案C二、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0 5分）1.招标代理机构所具备的条件有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有审查招标单位资质的能力C.具备相应的专家库D.符合法律规定的其他条件E.能够编制招标文件和组织评标答案ACE2.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有（）。
A.不得强制投标人组成联合体投标B.可以对外地投标人采取不同的评标方法C.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人D.不得对投标人实行歧视待遇E.可以要求投标人组成联合体投标答案AD3.《招标投标法》规定的招标方式包括（）。
A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包E.议标答案AD4.邀请招标与公开招标比较，具有（）等优点。
A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险答案BCDE5.在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（）。
A.办理招标备案B.编制招标文件C.选择招标方式D.进行资格预审E.发布招标公告答案ABC6.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括（）。
A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法答案ABE7.关于资格预审，下列说法正确的是（）。
A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件E.资格预审须知包括招标工程概况但不包括工作范围介绍答案ACD8.有关开标的说法，正确的是（）。
A.邀请招标不需举行开标会议B.开标由招标人主持C.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正D.开标后允许评标委员会更改投标书的内容E.投标书经启封后不得再更改评标方法答案BCE9.出现（）情形之一的，应当作为无效投标文件。
A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊C.未按照要求提供投标保证金D.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章E.投标中报价发生细微偏差答案ABCD10.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括（）等。
A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字答案BDE11.评标报告的内容有（）。
A.招标公告B.评标规则C.评标情况说明D.对各个合格投标书的评价E.推荐合格的中标人答案CDE12.关于中标通知书的说法正确的是（）。
A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.招标人确定中标人后7日内向有关部门提交书面报告D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同答案ADE13.下列关于定标原则说法正确的是（）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但不得低于成本C.A种情况指用综合评分法或评标价法进行比较后，最佳标书的投标人应为中标人D.B种情况适应于一般投标人均可完成的小型工程E.中标人必须同时符合上面A、B两种情况答案ABCD14.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。
A.对投标人的资格审查内容不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同答案BCDE15.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。
A.设计方案优劣B.投入、产出效益比较C.设计进度快慢D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好答案ABCE16.下列关于监理招标的特点，说法正确的是（）。
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少答案ACE17.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是（）。
A.工程规模B.工程项目的专业特点C.被监理合同的难易程度D.监理人员的配置数量E.主要监理人员的能力答案ABC18.监理招标的评标主要侧重（）方面。
A.监理企业的业绩B.监理取费C.监理单位的资质能力D.实施监理的计划E.派驻现场的监理人员的素质答案CDE19.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（）。
A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响E.投标人的工程经验答案ABD20.大型工业项目的资格预审的主要内容包括（）。
A.财务报表B.法人资格C.分包计划D.人员报表E.投标文件答案ABCD。